2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分预测300题（名校卷）(海南省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分预测300题（名校卷）(海南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分预测300题（名校卷）(海南省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在确定材料消耗量的基本方法中，（ ）不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】 CCY9S4U2P6G3C2G6HF9R7M1F3J9H3K6ZL8W3N3T8Q7Y10L12、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。 A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会

2、引起单位面积造价的降低【答案】 DCJ2J9Z10D10L7X2Y6HC5T6I9V1G8H6W4ZS1A6D8W5P10F4P63、某工厂年度承办工程总价为2000 万元的工程，其中材料所占比例为50%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25 天，保险天数5 天，则按公式法计算的预付款金额为（）万元。A.68.49B.69.44C.82.19D.83.33【答案】 CCL5Q1H7U9F4E1Q10HH3E10A5E6H2V4V4ZE3M9W7U1X1O5Q84、（2018年真题）下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和

3、规范D.工程定额【答案】 ACH1I2G3P4U2Q1M7HM7G2Z5P5E10L8A6ZB8Q8V3K8Q5V1T15、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械时间利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（ ）m3/台班。（1m3=1000L）A.27.43B.29.54C.32.00D.48.00【答案】 CCA5D10A2H1D9F7W6HV10L1Q1X10Y10M7I6ZK7C6D2P6R3G3S16、某项目施工合同约定，由承包

4、人承担10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实结算价格为（ ）元/m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】 BCU7O2K1K1N2K1E8HE4B5F5H5Y1B5I8ZA6V9U5L6B5O8Y47、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。 A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求

5、支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACA6D1H5B4D3R5Y2HO3O4S8V2Q2X2K4ZA4R7P7J2U5M1V58、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。A.建筑安装工程一切险B.引进设备财产保险C.工伤保险费D.人身意外伤害险【答案】 CCI5W10W10D3Z10K9I10HL7R7Z10O6R4Z5L2ZG1T7J10V10G5L7I69、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括（）。A.管理费和利润B.规费和税金C.风险费用D.人工费【答案】

6、 BCQ2W7V10D9E3F3X1HW4X7A7V10U10J3O8ZA1V2J9R7N6K5K810、BIM模型中所有数据只需要一次性采集或输入，就可以在整个建筑物的全生命周期中实现信息的共享、交换与流动，使BIM模型能够自动演化，避免了信息不一致的错误，这属于BIM的（ ）特点。A.可视化B.协调性C.模拟性D.互用性【答案】 DCE5S7V4K6C10D5P3HN3J4O5Z1A7P3O6ZQ4F7V7H6Q5M2V311、因非承包人原因的工程变更，造成施工方案变更，导致增加原措施费中没有的措施项目时，下列对措施费变更的处理程序正确的是()。A.由发包人提出适当的措施费变更后调整B.由

7、监理人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整C.由承包人提出适当的措施费变更，经监理人确认后调整D.由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整【答案】 DCP2P5E10A10H7J6H8HH9J10B10H8O3S2U6ZY6H1U10X7O6L9V112、（2021年真题）关于概算指标的内容和特点，下列说法正确的是（ ）。A.编制对象只涉及单项工程和建设项目B.编制内容不包括人工、材料、机具台班的消耗量C.适用范围包括投资决策阶段和施工阶段D.编制费用包括建安费和设备及工器具购置费【答案】 DCG7P10I1H7U10N10T8HR4T9B6M6R3Z10F7ZC7H1L10T10

8、K4Y6O813、已知某建设项目采用招标方式选择承包人，已知该项目最高投标限价为6000 万元，承包人中标价为 5700 万元，在最高投标限价和中标价中同时包括安全文明施工费 100万元，暂列金额 300 万元，暂估价 500 万元。则该项目承包人报价浮动率为（ ）。A.5.08%B.5.00%C.5.36%D.5.45%【答案】 BCB9T7P5W4R4I1B5HT10G1H3U7A10Q4X3ZU8T3F7D3I10T5D814、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。 A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费【答案】 BCO3N6B2M10N1G9T9HR5O

9、1T1B6O2U3Z3ZW9T5E5A1N9I7B515、某建设项目建安工程费为1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年涨价率为7%，则该项目总的预备费为（ ）万元。A.273.11B.271.18C.346.39D.358.21【答案】 DCZ7Y3S2N4F2M8J7HE8W8I10P8I3F3C2ZZ6D1K8L8K1W8R716、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%。现投标人甲同时投、标段，其报价分别

10、为7000万元、6000万元。在投标人甲已中标标段的情况下，其标段的评标价应为（）万元。A.5720B.5760C.6240D.6280【答案】 BCI3Z4S3M7D8S5E3HB1C1L3V4S5M9V2ZW10M8Y5B1Q8P8T617、（2014年真题）关于最高投标限价及其编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得拒绝高于最高投标限价的投标报价B.当重新公布最高投标限价时，原投标截止期不变C.经复核认为最高投标限价误差大于3%时，投标人应责成招标人改正D.投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的，应在最高投标限价公布后5日内提出投诉【答案】 DCM2N7J5T6O8L1X6HI9

11、T1Q6F2D8Y10O2ZM8W7J1P9V9M4J518、（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利【答案】 DCI8A10Q8O3X5P1A6HM9T4T9Q4R3R4W1ZY9Y9S10K3V7V5V119、在施工招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标人须知的是（）。A.招标文件的获取B.要求投标人提交的履约担保C.投标文件编制所应依据的参考格式D.规定的各项技术标准【答案】 BCJ9M9R2I4C5N6R8HW

12、2C5L10O9J3Y2Y8ZA9P5O10K4O2N9O120、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】 CCP5P10D7S7M9Z7K1HQ7O1Z1T6X7O1G3ZD2K4J10G3V8B7D121、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在510为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好

13、的地段的要求D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求【答案】 DCE2L4J10S1F8H3M6HN8K1S10Q10X1W3I6ZZ7I5I10D9H10D6Q622、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（ ）。A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判【答案】 CCX1L8L6G2R6G5Y7HZ10T9Q7M3H10K6A5ZD1V5W6D1D1U

14、2Q223、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（ ）。 A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.常规的施工组织设计D.投标人拟定的施工组织设计方案【答案】 BCO7R7R1T7C7E10H9HR4S6X5O8Q2E5J9ZY1D4D3X4K2D4E724、承包人按合同约定接受了支付证书后，应被认为已无权再提出在（ ）颁发前所发生的任何索赔。A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】 ACK7A2K5M8L2D8G5HD9Y9F3I1S5M5K4ZR8Q2Y9K9G3F9T225、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成

15、本占全部销售收入的40%，年其他营业费用为600万元，应收账款年周转次数是6次，则应收账款估算额为（ ）万元。A.100B.200C.400D.500【答案】 BCG1D3B7L2Y3V7Z8HU4T8H8A9O6Z3T8ZW7I5C8C9D1I6B926、工程师对合同缺陷的解释导致工程成本增加和工期延长，此时的索赔方向是 ( )。A.承包人向工程师索赔 B.工程师向发包人索赔C.发包人向承包人索赔 D.承包人向发包人索赔【答案】 DCL7H7W8L6A10P2A6HL5K5A8O6E6M10B4ZK1V5X1C5I3D8R327、单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装

16、工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（ ）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】 BCE2D2F5C5C7O3R6HQ4G9N5V5V3K8H9ZG1P2E2P7O9X10K228、根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（ ）。A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费【答案】 ACY5N1T8K1A3S10J9HO2R1M1V2X7D8Q9ZW6W1L7Q

17、4E3N1U429、进行流动资产投资估算时，通常计算的是各项流动资金的（ ）。A.各项流动资金的年库存量B.各项流动资金的年周转次数C.各项流动资金的年周转额度D.各项流动资金年平均占用额度【答案】 DCX6Y5H4R2M4Y10S8HA10D10E5D9C6X9E1ZB8P1H9Y2L7G6J930、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费定额材料费C.定额人工费定额施工机具使用费D.定额人工费定额材料费定额施工机具使用费【答案】 BCC8S5R6B2H10Z8P10HE7S7O6M1Y5G8X7ZH7

18、C8I4W4L3Y1N831、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。A.环境保护B.文明施工C.安全施工D.临时设施【答案】 BCJ9C2A8K5V5D2H7HH1A7X3I9E1N7F1ZI3I1C5F1M5A4E132、承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（ ）颁发前发生的工程变更。A.合同工程接纳证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】 ACU2L8R10J4Q5Y5R7HE8Y2D2F4R6B2E2ZQ7Z7J2N6X5C3G333、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释中

19、关于垫资施工合同的价款纠纷处理的规定，下列表述中正确的是（ ）。A.当事人对垫资没有约定的，可视情况判断是否存在实质垫资行为B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人可以请求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息C.约定的垫资利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率D.发包人不得要求承包人垫资施工，否则有关约定垫资的条款无效【答案】 CCD2R9P1Q8H8K4B7HX8I8Z5A1M4T3P6ZT1K6S10K1P9W2R434、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包

20、装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A.2.150B.2.152C.2.685D.2.688【答案】 BCY4S8S3N6R7Q3W1HM2W9U9S5W1S1C1ZY10Z8W7M7B3U2W435、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码表示（ ）。A.附录分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.专业工程顺序码【答案】 ACX7Q1X2O1J9E4S2HT4A1T4E8Q8G3I2ZC8U10T9E5X3W1R336、招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的

21、工作是（）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用【答案】 DCI7B5G2T8X4D9I3HW5N10Q3M7W2C7W5ZC4E9S9A2I4Y8Y737、（2013年真题）关于规费的计算，下列说法正确的是（）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】 CCB2J4J6T7C2T10Z5HA9B10M9D9F6H

22、7J8ZO10M7K8T2L9O2X738、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值B.预算书确定的价值C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标【答案】 BCH10N8X2H1P10O10L2HS3A5Z5J9T8C4D10ZN3L4U7B7K6F10J239、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势 B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，

23、工艺流程应通畅.简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应【答案】 CCS3V7I9B4F9E9O3HN8G5M6P4N5I3J7ZR6C7N10U1E10R4H440、（2018年真题）关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】 DCC7L2Z8G1I2S10Y5HQ2D10K5V7C9C7J3ZG10H5D3W2X4S1Q441、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完

24、工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（ ）之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格【答案】 BCL5N5T3V5X6S7L9HT1U10T5G1L4I6O7ZT1Y1O9A1V9B9F442、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2。A.6.3B.6.56C.6.58D.6.67【答案】 CCG7U3U7W6I3K6T5HC1C5N10T3G2P5E7ZF6I8X5

25、H4P5G2B543、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是（ ）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】 ACR7R7B5L2U1W1A10HX10K10Q4X10J4G2O10ZH8U8G2E10I2G6T944、垂直运输费的计算方法通常是（ ）。A.按照施工工期日历天数以“昼夜”为单位计算B.按照施工工期日历天数以“天”为单位计算C.按照施工工期日历天数以“”为单位计算D.按照建筑面积以“天”为单位计算【答案】 BCM2C1S7Z8U6I2E3HR10Y5O

26、5G3N9I3Q2ZL1R3R2Z5E6N10A945、（2014年真题）在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，期中支付证书中应增加该费用的（）作为工程材料和设备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCK7C5V8B7H7M10T9HS10Y10W8S5Z9F9Z2ZW10D9H4U8H4O2W746、关于招标工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。 A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【

27、答案】 CCZ9G3P10C5D1K6Y8HJ7V7X2E9J1Y10Z9ZR8I6M9N10W7K3N547、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（ ）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间【答案】 BCO1M3C8S5E9T8C8HY10X10O3T8X9H6Q5ZT5Z10A3C4O6M3K948、根据建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0126，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权()。A.停止当期结算B.自行调整付

28、款计划表C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额【答案】 CCU1C1C1G7F5J9G10HS8H3W6G9M10I7G1ZI8N5W1B4B5W1L1049、砌筑10m3 砖墙基本用工20 个工日，辅助用工为5 个工日，超运距用工需2 个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。A.29.7 B.29.0 C.29.2 D.27.7【答案】 ACB6W9R7C3H8M2Q7HO2T5P6P3Q10P8B4ZG2N1Q6U10L7M3W1050、编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工、辅助用工、超运距用工分别为 25 工日、

29、2 工日、3 工日，人工幅度差系数为 10%，则该分项工程单位人工工日消耗量为（ ）工日。A.27.0B.27.2C.30.0D.33.0【答案】 DCF3U10H8P6H8Y8C2HL5D8G5E10I5G7B5ZU2E7L8L4U9F6F151、已知某引进设备吨重为50t，设备原价3000万元，每吨设备安装费指标为8万元，同类国产设备的安装费率为15%，则该设备安装费为（ ）万元。A.400B.425C.450D.500【答案】 ACS7P4T4F9X7Q2H1HB7C4G9P4S9O5B4ZJ1A4B7Q1I7A1Y352、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（ ）。A.招标人可以自

30、行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价D.招标人可以规定最低投标限价【答案】 DCS5F7B4R5P8V4W6HR2E7X8M2O10E3X4ZV5J4J2T8D1J8Q153、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率 10%，安装费率15%。又已知该设备重 20 吨，每吨设备安装费指标为 10000 元，则该设备的安装工程概算为（）万元。A.10B.15C.20D.25【答案】 BCD2C8N9R5N9G1K9HR3R3H10K8H2K4E5ZN3V4Z5Z6S10I2I254、下列有关措施项目费计算的表述，

31、正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“”为单位计算【答案】 ACO7Q2A4N9J1J3V6HY9H7B4B8D1Y6K10ZN2E7S4Y8G6A5A555、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（ ）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】

32、 ACD10M6U1Q10F1F6F10HI4C7Z10J6D1W2T8ZQ3J1L7J2P9T2O756、进行流动资产投资估算时，通常计算的是各项流动资金的（ ）。A.各项流动资金的年库存量B.各项流动资金的年周转次数C.各项流动资金的年周转额度D.各项流动资金年平均占用额度【答案】 DCG6S3V9O9P6E4W2HR10U1X6P8R6Z5W5ZE5C9A1I8G9Z10A757、建设工程造价综合指数的计算方法（ ）。A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【

33、答案】 DCG9X4S3J8T2E1B10HQ9M8G7N10I10G7K5ZP7L3P1A8D1X6W258、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写【答案】 DCW5O6E7I6K1T6Q5HX4T8P4O1A10Y1D4ZU8S2P7E7K9V1V659、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（ ）。A.平面利用系数B.结构面积系数C.生产能力系数D.盈亏平衡系数【答案】 BCK6A1W1H

34、5P7V6I3HS8E2V1Q4G10B8P9ZW10S3S3W3J9B9W360、中小型机械报废回收时的残值率应为()A.2B.3C.4D.5【答案】 DCP6H2R6W5Y4E4N8HH10R7J6P3C5X5X7ZA5S9W4N8I9F10Q161、工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（）。A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整D.无论何种情况，合同价款均应予调整【答案】 CCY8M9C6N10V8Y5Y1HK10Q4D5R4D4K2C8ZQ7B7E1R4D5J2T9

35、62、已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是()万元。A.2000B.2400C.3600D.4000【答案】 DCF7D1W5K3A5S9I6HZ6J5V8H7H5A1K8ZR8W2I1F7A3H8I463、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（）。 A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目【答案】 CCW6Y6Y9Y8O2C3N9H

36、B6M7T3W8H7F10S6ZJ4Q10N7M3S6O8Q164、关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（ ）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定建设数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】 DCL2R6Z8W7B7P1L10HB3P2J5M9Z6S3R2ZF9C10J2J1J6H8Z1065、根据标准施工招标文件中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是 ( )。A.发包人原因导致的工程

37、缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整【答案】 CCP9S7E1G4W9T1L4HU3W9Y9J1L6Z2W3ZH5Y10Y5H8V3H9N866、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。 A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物【答案】 CCY2T8P10E4G3U4H2HU9H5R3F6C2B7P10ZJ10X

38、5L3V6N8U3E567、根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.1 个月B.2 个月C.3 个月D.6 个月【答案】 CCC4C3Q7I9P6A7L4HZ9E3K3X2D10L2U9ZA9K2S4K6J9G3C168、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】 ACG7C2H10G2Z3E5A8H

39、S9P5Y4S9F2X9A3ZH7E7Q9E7E7S2A569、根据FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是（ ）。A.索赔事件发生沈天内 B.察觉或应当察觉索赔事件肋天内C.察觉或应当察觉索赔事件42天内 D.索赔事件发生56天内【答案】 CCS3Z1D5K3S2H6U6HF2D3A9D8U3I10E4ZB3T3J1I5V7I1O370、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A.

40、5000 B.4625 C.4600 D.4575【答案】 DCP8F9W8Y3P5H7Q8HF3Q3K1E1M1O3G7ZY10G10S7N3R6S5H971、建设项目的竣工决算包括建设项目()的全部实际费用。A.从筹集开始到项目竣工投产全过程B.从设计开始到项目竣工投产全过程C.从施工开始到项目竣工投产全过程D.从筹集开始到项目竣工验收全过程【答案】 ACT7R7X1U1P4L5R6HW7V5Y1F9S3T10J2ZO6M4D9X4R2L5M572、从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为()。A.文件式信息和非文件式信息B.系统化信息和非系统化信息C.宏观信息和微观信息D.固定信息和流

41、动信息【答案】 BCS10C1F10V4J6C4J9HC7W5M9I5H9P3T6ZD1W3X5A6S4R6U973、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（ ）。A. 20%30%B. 70%80%C. 30%40%D. 60%70%【答案】 ACL9O7W10E5V8L8M3HK9I3G3A7E5S10Q7ZY9S1M3O6Y10V8J474、（2015年真题）投资估算的主要工作包括：估算预备费；估算工程建设其他费；估算工程费用；估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.B.C.D.【答案】 CCQ8V8Q3Q6T7C9V6HN5W10S4N9J1K8Y5ZZ3K8F10

42、P1Y8R4E375、进口设备的原价是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价【答案】 BCD4W1F6H10D3X5W1HK10T9R5Z5S1M1A8ZP10Z4F2T6U2A3F576、某运输设备预算价格38 万元，年工作台班220 台班，折旧年限8 年，寿命期修理2 次，一次检修费为3 万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（）元/台班。A.103.69B.102.27C.98.36D.124.48【答案】 BCW8B8Z10K10S3J9U7HD3B1K6Z10Q8R8W4ZR9T4Y10M4P10A10F977、某分项工程招标工程量清单为1000m3，施工

43、中由于涉及变更实际完成工程量调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3，投标报价单价为360元/m3。则根据计价规范，该分项工程的结算款应为（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】 CCV10D1S7S2F2Q10P9HN8N8X7N4Z3S10K8ZL5R2A3W4R7C3A978、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算

44、基础”、“费率”的数值【答案】 CCX10D1C7B2F10F6F7HZ9C7K3G9F5M2Z7ZC9S4Z1E1R3T7D179、下列有关国产非标准设备原价的计算，正确的是（ ）。A.材料费=材料总重量（1+加工损耗系数）每吨材料综合价B.材料费=材料净重量（1+加工损耗系数）每吨材料综合价C.材料费=材料净重量（1-加工损耗系数）每吨材料综合价D.材料费=材料总重量（1-加工损耗系数）每吨材料综合价【答案】 BCI1U1Q2X7Z5O3K1HZ9J2U3Y10C7X7U4ZC3R8T5J9F4F10C480、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（ ）。 A.作为投标人的承包人不应

45、承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款【答案】 CCM8C1A5U2J8K5N1HF2Z6K2V7S8J6Y9ZT7A9M2Q7T3X1R481、根据2017版FIDIC施工合同条件，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（ ）。A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不论何种变更,均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的情况下，承包商仍须按程序发出索赔通知D.承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担【答案】 BCX4K9D4N7W5S6U3HA1A1H1D9S9S4I9ZF2E1G2O5N8W4Q782、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。 A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人