2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题及一套答案(江苏省专用).docx

《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题及一套答案(江苏省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题及一套答案(江苏省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】 CCY10F4I7S9X6T4P8HE2M10W5A6T10G5Q3ZL6M4K2F8U9A5T102、下列关于预算定额的计算公式，错误的是（）。A

2、.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=（现行预算定额中人工工日用量人工日工资单价）C.材料费=（现行预算定额中各种材料耗用量相应材料单价）D.机具使用费=（现行预算定额中机械台班用量机械台班单价）【答案】 DCT5J6A6D1T9I6L9HD9G10R2G3Q7L7G2ZX9J6M1K3C2S5Z63、某项目建设期为2年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8%，建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为（ ）万元。A.80.4B.286.4C.160D.240【答案】 BCK9A6I7U7R3R4M

3、6HB6Y6O3T3Y9Q8W9ZK5E2Q5C2G5Y6C24、下列表述中，符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是（ ）。A.工程造价咨询企业可接受发包人委托，编审出具的竣工结算报告，经承包人签字 后生效B.工程造价咨询企业也可接受承包人委托，编制出具的竣工结算报告，经发包人签 字后生效C.发包人对已竣工验收工程的质量有异议，应当暂缓办理有争议部分的竣工结算D.发包人对已竣工未验收但实际投入使用工程的质量有异议，其争议按该工程保修 合同执行【答案】 DCY7V3S9V7T9M8T1HI7U10E2Y9H2M8N5ZJ3A4I3S10A5N9X75、根据国外建筑安装工程费用构成，建筑安装工

4、程一切险投保费应计入（）。A.开办费B.管理费C.暂列金额D.建设工程其他费【答案】 BCS5Z1J2H8F3M4P10HC4I4Y3J2T5M6W1ZA9S9Z4R1P8F9H36、下列适合采用造价信息调整价格差额的工程是（ ）。A.土木工程B.公路工程C.水坝工程D.装饰工程【答案】 DCW9K5U4Z3Q8U1P6HO4B6Q5W8W6C2K1ZK4S10E9V8U4C5T27、下列关于竣工决算的说法，正确的是（）。A.竣工财务决算是正确核定项目资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，但并不是办理资产移交和产权登记的依据B.项目需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概算总投资的1

5、0%C.基本建设项目交付使用资产总表反映建设项目建成后新增固定资产.流动资产.无形资产和其他资产价值的情况和价值D.在竣工财务决算报表中，建筑安装工程投资支出.设备工器具投资支出.待摊投资支出和其他投资支出构成建设项目的建设成本【答案】 DCA5G10B5E9Y5Z7B5HL5V4H8T2N3Q8R9ZC5L9Y8A8V8D5G88、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（ ）万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94【答案】 BCM2L9X2Q4W4B9V6H

6、H3T9K5I1P5B6Y7ZX2W5S10E5B8G1W49、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标招标文件规定对同时投多个 标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万 元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是(）万元。A. 4748 B. 4800C. 5200 D. 5252【答案】 BCX3U6T5Y7G1I3H2HZ2Q3S2U3G9J4J7ZB1J6Y2U2O1B7Y610、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】

7、 CCF3B4N5Y6Z5P6E10HZ4A1O4G3Y6M7R3ZE10W10B7O8E1V8I111、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需 要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50s，机械利用 系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。 A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】 CCQ10N6U5P1K3O7V9HD8E10R10Y4A1T2T4ZO7X4E2N2F8S7C212、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（ ）。A.批复不

8、向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案【答案】 BCI5K9N6V10K8O6F8HU4J1A2V4S6Q8S6ZG1D1O9E5E10C10N813、某分项工程招标工程量清单为1000m3，施工中由于涉及变更实际完成工程量调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3，投标报价单价为360元/m3。则根据计价规范，该分项工程的结算款应为（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】 CCU6R10V5V9H

9、8D7K1HE4U7I7K2D5D3G1ZZ7X8S3C7V8F1F614、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（ ）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】 DCH4I3Q8H9Z10Y5E8HZ9B4S3M4N3N4G2ZQ2R6U5V10F5B7M515、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护【答案】 ACC5A

10、6Z2H7Y1K2M4HC1F4I3Z5C7K3S6ZY5T8C1G9H8G5K716、某施工企业的企业管理费以人工费为计算基础，已知该企业生产工人年平均管理费为1000元，年有效施工天数310天，人工单价150元/天，则该单位的企业管理费费率是（ ）%。A.1.83B.1.85C.2.15D.3.71【答案】 CCL6H5Q6A5F6C6P8HR1S1N9S8D10Z5B2ZI7J2G4R1N4E6O117、下列不属于清标的工作主要包括（）。 A.对招标文件的实质性响应B.错漏项分析C.初步评审标准分析D.不平衡报价分析【答案】 CCY8W4Y3T1V1Q7X10HE6K5G3J7R10A4

11、K1ZX10S4N1N1G5T6L218、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。 A.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源B.投标人收到澄清后，应在规定时间内以书面形式通知招标人C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】 ACP5O1E4K9B7M6I9HF9H3K3Q9G8F6Q8ZZ7J5Y9P6Y10M4V819、由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，采取的调整合同价款原则为（ ）。A.按不利于承包人的原则调整合同价款

12、B.合同价款均应予以调整C.合同价款均不予以调整D.造成合同价款增加的，合同价款应于调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整【答案】 ACC10N4I2Y3D3Y7D7HI7Y5B1O6F9Q8R6ZD3M8H3T2K2U7B820、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元。A.1600B.2850C.550D.2050【答案】 CCZ10P2S10K4E9M10F

13、4HO10E4M6J3S3E4X4ZZ6G10I6I7M2Z7Q921、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为 600 元/m2，人、材、机占工程造价 10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为 1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为 25%，则该工程综合单价为（ ）。A.507B.608.4C.633.75D.657【答案】 CCI9Y7P3L10X9M5N3HW4C10P4U7F6O8S4ZU8K2G5L3P4B2V922、5.在测定规费费率的资料中，不包括（ ）。A.每万元发承包价格中人工费含量 B.全年建筑安装产值C.人工费占直

14、接费的比例 D.每万元发承包价计算基数【答案】 BCW6V6N4N3K1T6G6HS1J4I6U10C4N8N10ZV10Z6W3P7R6G10R423、（2013年真题）下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）。A.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工（停水、停电）增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间【答案】 DCO2A3S1F7M1A3P5HJ3I7Z6N8D7T3Y5ZC9X8K7X4J10M8H824、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（ ）。A.建设项目指数B.人工费指数C.单项工程指数D.设备、工器具价格指数【答案】 DCO1Z4U2S1

15、P2O3C6HI3J6X5P1R10X1M10ZO5L3R5L7Z9C5D925、在项目总成本费用估算中，下列费用项目中，属于制造费用的是()。A.生产单位管理人员工资B.行政管理用房折旧费C.其他资产摊销费D.研究与开发费【答案】 ACK9Y8N6Q6D5C3N9HJ7X1I4D8F5I4A4ZT2J9R5M5D1Y5E726、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为500元/m2，投标报价为400元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程

16、费结算价为（）万元。A.120.00B.114.75C.168.00D.207.00【答案】 ACZ2Y3G7A9C4W7I9HJ1M2I4W10I10A6C7ZT10T1G7P6W5C5U327、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括（）。A.管理费和利润B.规费和税金C.风险费用D.人工费【答案】 BCS8Z10F6W2V9L2A4HU3Q3Z6W4P3Y3R8ZK3L8C8I6O7Y6A328、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，

17、安装工程费2000万，设备购置费8000万。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】 CCJ1I1G5F7H5P8T9HJ6T5S1F6I10W8E6ZR2N4U4X8V4P4M629、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步C.它是

18、固定资产投资中的积极部分D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】 DCU2S7B6Z10X6S3T9HF3U7L6O2F1T9D5ZD8M4I6S8Y9L2H430、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间是（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束时间【答案】 DCH2W8O10C7A10N2Z6HJ5U6H2L9R5J5N3ZV3Z4F9T6G3T9Y231、建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为（）。A. 平面形状B. 柱网

19、布置C. 建筑结构D. 建筑系数【答案】 CCG1D9U8E6D7I1G3HY1M6V8W3L6R10M10ZM2M4I2J10V3G6V1032、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资【答案】 DCV5F9M6R1A1J10S2HO1W1L1E2W6M8I2ZL3U10N3J1G4F1U233、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发

20、生变化【答案】 BCL1P8H1E10E7H9M8HD10W9X4C3T5I4T6ZC7G3Z9B5U6M7I434、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】 CCI1S10M4H9I3K5T3HV9Z5I8P2V8R2O5ZO7A7N6K1G4H6H935、在工业项目总平面设计中，能够反映总平面设计用地经济合理性的指标是()。A.厂房展开面积B.建筑周长与建筑面积比C.建

21、筑系数D.建筑体积【答案】 CCN7G2J3O9J9Q5C4HT2G6U10J10P10G8X9ZQ8B10Y8B10R2A9N336、某公司承包一合同价格为600万元的工程，计划工期为200天，延期20天，同时期承包的所有工程合同总价为1800万元，公司计划总部管理费为60万元，在获得工程延期索赔批准后，可进一步获得的总部管理费为（ ）。A.2万元B.20万元C.6万元D.3万元【答案】 ACS10A2A6X1V10P7W10HJ9P10J4Q2S1R4V7ZP3F8N9I10R1J7K337、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚

22、手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明费【答案】 BCN7R6K5S4H8U4C6HQ3Q2V4S4K3M2S4ZW8D4P5U8Y1W6W538、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是 （ ）。 A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】 DCI9E10R5E4L7N9G6HF7C5B2F3H4G8Z3ZF4K6A1P7U7G6P939、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%

23、。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.593.9【答案】 BCY1X9R10X8P2V6O7HL9E7O7D1C1K8R10ZU4H8Z9Z5E4V2F340、某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/mA.98.73B.100.07C.111.07D.112.58【答案】 BCL7W5N7I2K4O10B6HW10E6K8N1N1J6E1ZM7O1K7M2S6X6G541、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（ ）。A.设备原价设备安装费率（%）B.重量

24、（体积、面积）总量单位重量（体积、面积）安装费指标C.设备原价材料费占设备费百分比材料安装费率（%）D.安装工程功能总量功能单位安装工程费指标【答案】 BCX5Y1T5V10L2R4K2HB1R10F1P7K1I7M6ZU2L10V3V9M8U10P742、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。 A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】 DCV10V4T2E1F6

25、K3X9HW5W3D4O6L5H3G10ZG9J3Q9M6N1O3X643、承包人按合同约定接受了支付证书后，应被认为已无权再提出在（ ）颁发前所发生的任何索赔。A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】 ACK4I7O6O6W1C9G9HW5H7I9F8S4A4M6ZJ2R1F9J8Z7O8N144、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50 s，机械利用系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（ ）m3/台班。A.

26、29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】 CCZ6D8K8J8P8N7A4HN6T7X10C6C1T6E9ZV8H3M5G3H9Y3S945、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（）。A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判【答案】 CCU7N4E9S6P7B7N8HF9C4P7W6U3Q4B4ZE1X7V2H2G3C2X146、关

27、于预付款担保的说法,正确的是（ ）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回进程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】 DCL2P8D4G2U8R1O7HZ8S2T5C3D8X8S8ZY3H8J6B5U3R9Z1047、（2018年真题）直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（ ）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】 CCD7E7Q6N8L8U6T5HZ2Q3K3X6D5

28、E10Z3ZV9C3R9D4F10P2T148、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入 ( )。A.施工本身造成的停工时间 B.非施工本身造成的停工时向 C.准备与结束工作时间 D.不可避免的中断时间【答案】 ACZ4F7V9C8P8X10C1HH2W3S7Y7B3R3Z10ZN8W9E10R3N2K2Q349、（2021年真题）某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；因该异常恶劣天气导致工程修复用工

29、20个工日，发生材料费5000元；复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】 ACV9T1E1T9Q10C9Y2HB3U2X5J4N4O7E5ZH3W10X1J7I7T7Y950、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（ ）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用

30、税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】 CCK6Y6B10L8V4S8Q6HL7Q9K9X4A2G6L2ZB6W1R4Q8X1U7Z251、某地拟于 2015 年新建一年产 60 万吨产品的生产线，该地区 2013 年建成的年产 50 万吨相同产品的生产线的建设投资额为 5000 万元，假定 2013 年至 2015 年该地区工程造价年均递增 6%，则该生产线的建设投资为（ ）万元A.6000B.6300C.6600D.6742【答案】 DCS8A4E1A2X5G5R6HJ2C2G4S5V8L5G4ZT5V5W2M1G1

31、Z6F152、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28和18，人工幅度差系数为15，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【答案】 CCL2C9A3P3J9T4F6HG7X9F9J3O6K3E5ZZ8K3D8K6M2V10B1053、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60% B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80% C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算 D.发承包

32、双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】 ACC8S7A8K8U3K10G7HU4B6V8M4I5Q3U3ZI8R5F8I5M4R10S1054、在项目建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时，世行项目投资估算常用的方法是( )。A.朗格系数法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法【答案】 ACG2Z5N5W10P8J10T3HI7Z2G3S9S7W1S5ZO6U4V2E8X10D10G355、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按 900 元/台班、400 元/台班计；人工工资、窝工补贴分别

33、按100 元/工日、50 元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为 30%。在施工过程中，发生如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日；因恶劣天气导致工程修复用工 10 个工日，主导机械 1 个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】 BCC7Y5C5Z6X6Y8A9HI3Z4M6L3B7M10P8ZE7Z9N5N9X4L8Q856、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是（ ）。A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增

34、加的工程量B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，招标人应作补充C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容D.工程项目特征中无须描述工程内容【答案】 DCV2B3K4W10F10N7R5HC5H2U1D5L6Z6W3ZJ8A9S4S10G6P6S657、（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【答案】 BCB1F6M8D1G4L8Z9HV3N9P1H1H3B6J2ZA6R7I10D2K3Z7P758、（2020年真题）某国内

35、设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，利润为（）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60【答案】 ACF4V4F7C5G1F9C8HT2Q7R4R1G10N4H3ZO5U3D4C7O4V8Z859、关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（ ）。A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%【答案】 DCK1

36、0Q2M10A1N8F7V10HZ6T1Z2H9A7X7D9ZF2U10B4C3R8P3H560、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是（ ）。A.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B.进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C.为运输而进行的包装支出的各种费用D.进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费【答案】 ACN4J8L3R7Z5V2T6HE2P2W8Y7O9U5Y6ZP5E6S8U2A5F5O461、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款300万元，第二年贷款400万元，第三年贷款500万元，年

37、利率为10，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为()万元。A.101.65B.116.65C.153.15D.168.15【答案】 DCF3Z2I3O5J7N1F8HW1R9E1C3J2M1K8ZN8X2Q2G4H5Z5Q262、根据基本建设项目建设成本管理规定，建设项目的建设成本包括（ ）A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费【答案】 DCZ8K10M4W8N10P5S6HZ8H1R2M1J6N10I10ZA9H6M10X8S6U3B163、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。A.材料费包括材料原价.运杂费.

38、税金.运输损耗及保管费.预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算【答案】 ACP1Z6E7N7A3Z1Z9HM3O7C4L8N4V8S2ZV9J2L2Y5P9W2P764、某大型施工机械预算价格为 5 万元，机械耐用总台班为 1250 台班，检修周期数为 4，一次检修费为 2000 元，维护费系数为 60%，机上人工费和燃料动力费为 60 元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（ ）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.5

39、2.80【答案】 ACY3L3T1O10X5R3K8HE7V7Z2H3L3F9D7ZV6Z3O8B9J9Z4J265、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（ ）填写“暂估单价”。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人【答案】 CCY2E3T5Z4U7X3A7HQ1G10H8Z1B8H4F6ZH7J4K6V2V1C4Q266、某水厂项目，建设期为2年，建设期第1年贷款额1800万元，第2年贷款额2000万元，贷款年利率为6建设期内贷款分年度均衡发放，期内只计息不支付，建设期应计利息合计为（）万元。A. 171. 24B. 222. 00C. 225. 24D.

40、342. 48【答案】 CCU7X5O3O3K4P3F6HH7F6G4E6D6K5Y8ZJ1W4B7W4O3X2C167、已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元A.2286B.6400C.1600D.5714【答案】 DCM10Z8S3J5K10R3T10HR10R2I4C10O8J8R9ZR5R8J4P2N2I5X768、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（ ）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人

41、，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准【答案】 ACN5D10U10B3Q1D9A9HU10I7H6C9X2R5I4ZD8T6J10U8K3P3A369、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（ ）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因， 则在承包人原因造成

42、的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】 BCX1K8X7E1W1H8L2HW4B1A5K3T9Z3E8ZS3D10X4Z7K8B3P670、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。A.0.949B.0.994C.0.989D.1.307【答案】 CCP2R9L3R1H9

43、H10X10HD9V6C6S4C5M9V8ZY1A6A2Y1E10C6Z971、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作，应计入()之中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.措施项目费【答案】 CCK6C8V8M3Z2E5W2HS7W8V4J1V4E4G1ZZ3I6G7W8R10L9M572、下列选项中，属于项目规模确定中需要考虑的主要环境因素的是()A.技术进步加快B.新竞争对手加入C.燃料动力供应D.原材料供应价上涨【答案】 CCI5V3E2A5A8A6N2HI7Q1X7Y9Z4X1

44、P8ZR7U1C8B6E8O10C1073、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（ ）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】 ACP8O6G5M5C10C7X8HF7C4Y2W10A2X2V5ZP3P2J4S8K2E3U174、（2019年真题）某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECE/GC12015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。（2020年考

45、建设投资的组成文字题）A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】 BCX3G5V3S5H10U10A8HZ9U2W2G1P3U1R4ZL5Q7T9A6X3W6P475、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】 CCU8I6J5L1R10K9J3HT5Q2H3W4A3Z1U6ZV1G9W1W10P6Y5Z976、下列关于影响设计阶段影响工程造价的主要因素的叙述，正确的是（）。A

46、.柱网的选择与厂房中有无吊车.吊车的类型及吨位.屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关B.对于工业建筑，厂房.设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度.小柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价C.小区规划设计的核心问题是扩大占地面积D.衡量单元组成.户型设计的指标是结构面积系数（建筑面积与住宅结构面积之比），系数越小设计方案越经济【答案】 ACV10X5M10E1H1U4K5HS9N1C8W2A1R5X3ZB6G4S2M7E1U1S777、下列费用中，与分部分项工程计价方式一致的是（ ）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.地上地下成品保护D.大型机械进出场【答案】 DCN7R7H6O7Y9O2Z5HK3G8Q6J1C4A5I8ZH8O7