2022年二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库自测模拟300题(附带答案)(国家).docx

《2022年二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库自测模拟300题(附带答案)(国家).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库自测模拟300题(附带答案)(国家).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于竣工验收的说法，正确的是（）。A.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收D.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收【答案】 DCX6A6B5L5K7F7Z4HI6J10Q1V10L9V9J7ZL10K7L3X10P9R1H32、下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（ ）。A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的法律责任C.提

2、交事故调查报告D.提出对受伤人员的赔偿方案【答案】 CCF1C2R4F5L9P10P5HI9U4Q9H4P4X9B1ZA6Y6Y3Y4A4T2N83、某建设工程施工过程中发生较大事故，根据生产安全事故调查处理条例规定，该级事故应由（）负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府【答案】 CCR8R5U8W5K9N3B2HY2B10J7G5P2Z3O8ZC1Z3X5V10P1B6L84、不视为工伤的情形（ ）。A.在工作时间和工作岗位、突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效死亡的B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的C.职工原在军队服役，因战、因公负

3、伤致残，已取得伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的D.工作期间因为工作问题跳楼自杀【答案】 DCN4U2T2A2O7B9J6HV10O1V9E9Z10C7I5ZT1B8I1N8K5R1H25、关于委托代理说法，正确的是（）A.委托代理授权应当采用书面形式B.委托书委托不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任【答案】 CCG7C9L4I9V7A9X6HV6D4S1V9I1L3Y1ZS2K1X5X1E7V4Z56、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（ ）。A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质

4、量保修书B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为 50 年【答案】 BCZ4F8M6T1M2O10Q2HS3W8F10T8Z6E5U8ZC4X10V6E2M9H7Y47、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判C.中标人应当是投标报价最低的投标人D.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项条件【答案】 DCE6G4N8D2S4Q9T2HJ6Y1L2W10B9U1

5、A2ZA8J9N6B3L3E7B98、（2017年真题）根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括( )。A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件B.地下使用的防水材料C.用于砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】 ACH4U9L6W9M6D5G4HO1O3G9C8L5V6O1ZR3H10P6R9P3Z2U39、保证合同的当事人是（）。A.保证人和债务人B.保证人和债权人C.债权人和债务人D.保证人和公证人【答案】 BCB8B5V9G3Y3E2B3HK2S10Z7N2A10W4L6ZA9K4R6R7C2Q3F5

6、10、关于工程勘察，下列的说法错误的是()A.工程勘察是工程建设的先行官B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C.工程勘察成果是编制投标文件的依据D.工程勘察成果是保证施工安全的重要前提条件【答案】 CCB4H8M4W3D4F7W7HK6A8R7W2M6I10U1ZS7Z6X8I3Y6D1P311、劳动合同仅约定试用期限的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（ ）。A.该试用期为劳动合同期限 B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限合同处理 D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理【答案】 ACG10X9K9D1Y2O9B2HE3J8Y7E4O8N9J8ZX6O5I4Z5U1G9Z312、关于

7、劳动者工资的说法，正确的是（）。A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准D.劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资【答案】 DCJ3V6W1Y2O8Q7Z6HJ4T1A10L6Z9S9J5ZV9N9E6N2X7J3N313、关于建设工程招标投标交易场所的说法，正确的是（）A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B.招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立【答案】 BCB9O10X3F10A5F2X6HY5H9O

8、10S4Q3X6Z10ZJ5G6I8P7K3J8C414、关于企业法人资格的说法，正确的是（）。A.农村集体经济组织法人属于营利法人B.法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类C.建设单位都具有法人资格D.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】 BCD3L8M2Z4V1D7K10HO4T6P3C8J2U3R2ZB5H3Y5F7J7W2Q515、混凝土浇注施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为（）。A.质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样B.质量监督机构负责组织隐蔽工程验收C.未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下一道工程的施工D.隐蔽工程质量应当接受政府强制监督

9、【答案】 DCA10R3Z10Q10U3Y10Y5HR4E8J7F8K4Q8O4ZT4E1C2F5U9F3Z1016、国家强制性标准由（）负责批准发布。A.国务院B.国务院建设行政主管部门C.国务院标准化行政主管部门D.省级标准化行政主管部门【答案】 ACL6O6P8R10F7J10U1HU7U6S3P7V6W2S8ZN9V8F5U2Z4W4Y617、关于留置的说法，正确的是（）。A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物【答案】 CCL5D8N3D5C10Q10I6HN5A6K8D2V

10、6O2G1ZU5N3B6C3C5T4O718、有权执行仲裁裁决的机构是（）。A.仲裁委员会B.人民检察院C.人民法院D.人民政府【答案】 CCF6O8K1T6I6H7V8HN3Q4B7H4I5A6H1ZL9J8W5S4W1H3D919、关于保险索赔的说法，正确的是（）。A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求【答案】 DCH9W9B5R5M10K3C5HW2W8C6O7J2K

11、9X7ZO9G5J2E1X7D10B820、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCN1J3K5Q7R8H4R5HM5D6E2Z5F7J9Q4ZW5N9N5G2X2L9D121、（2016年真题）某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（）。A.设计文件中

12、该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款【答案】 ACK9G1S1K4N6W5B3HI4M6J8L2S1S2I6ZF7N5G6R4Y7Z3C922、某施工企业于2008年3月2日取得安全生产许可证，则该安全生产许可证有效期限届至()A.2010年3月2日B.2011年3月2日C.2012年3月2日D.2013年3月2日【答案】 BCP8J1D10Q8Q7H6W6HF9G3P6N1Z5I7X5ZD1O1G3K9C6C9P423、

13、不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经()时，发生效力。A.交付B.依法登记C.约定时生效D.法律行为生效【答案】 BCF1Y6B9X3I1C3P9HS7Z8G3D6M2M9U2ZD3I9K9P2O2B1K1024、关于违约责任免责的说法，正确的是（）A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免责C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方【答案】 CCQ3R5O7O3L5W8J9HF3I9S4M7V9B9A8ZO5S2T10B3Y9Y2Q125、以下关于施工企业资质的说法中正确的是（）。A.施工总承包一级企业的净资产

14、应当在4000万元以上B.施工企业应当自行购买与其从事施工活动相适应的技术装备C.三级企业不再要求已完成的工程业绩D.施工总承包二级企业的净资产应当在800万元以上【答案】 CCY6X4P1B1K4K6O10HE3Z9Z7T8P9D9F1ZM5T8S5G4X5J2J826、按照民法典的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。A.建筑物B.构筑物C.支票D.土地【答案】 CCC2A8R4C2O9A2H2HX10G3I4V2D1K5M6ZP4Z2A9L9I7D7Q727、因施工企业原因，工程未能如期竣工，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.监理单位C.施工企

15、业D.建设行政主管部门【答案】 CCE6R10M4F2B9V10A7HH6O10F8W1F9C5Q9ZN3V3O10R1W8I3I628、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况 严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不 停止施工的，工程监理单位应当及时向（ ）报告。A.建设单位 B.有关主管部门C.建设行政部门 D.当地人民政府【答案】 BCN9P2V2Q1U3T9Q2HJ7Y8X5H6M6A2W3ZM8I6L1Q6X10S1I1029、关于工伤社会保险和意外伤害保险表述，正确的是（ ）。A.工伤社会保险是针对施

16、工现场从事危险作业的特殊人群B.建筑职工意外伤害保险是法定的强制性保险C.工伤保险是商业险的一种，实际上是一种全社会的互助机制D.工伤保险是法定的强制性保险【答案】 DCM9Z9Y7M9M7B4F2HZ1Y7B7J8R1F3N6ZG9X2O7D5K4J4H1030、关于违约责任免责的说法，正确的是（）。A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方【答案】 CCC5D2W4W3W5S9H10HH4F4Q9B1O4C6X3ZF3R10U4X10C4Y8T131、建设工程安全生产

17、管理条例规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。A.施工现场从事危险作业的人员B.施工现场的所有人员C.施工现场从事特殊工种的人员D.施工现场的专职安全管理人员【答案】 ACM9M9N3F9M4J2F1HZ4S1N1B8C2M4I1ZH7V9Q7B8H3B9O332、甲施工单位由于施工需要大量钢材，遂向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定。乙回函表示：一个月内可供货2000吨，甲未作表示。下列表述正确的是()。A.该供货合同成立B.该供货合同已生效C.该供货合同效力待定D.该供货合同未成立【答案】 DCQ1T3E10Y2F10N3K2HY9N10M3B4T5C3E4ZU5S6Q

18、1R3R8S7Q933、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是 ( )A.法定代理 B.指定代理C.委托代理 D.表见代理【答案】 BCD4O2Y10N6X2I2M5HH3B3A7U7N9W2D2ZD1O8W4L2S2C2X134、以下属于行政处分的是（）。A.警告B.罚款C.没收违法所得D.责令停业停产【答案】 ACY9H9T8I3T9H5R1HD3W8S5Y10I9F10N5ZN5L7K5S9W5W5E335、以下属于企业主要负责人安全生产责任的是（）。A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.确保项目安全生产费用有效使用D.定期考核分包

19、企业安全生产管理情况【答案】 BCD10R7U6I8Y8C8B7HH3A9L8V6N10B7W8ZH4Z4S7P2Q7K1B736、建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。A.30B.90C.120D.150【答案】 BCH1J6P6T6A5J2F10HK10G9K7T9A1W4M6ZT4T7Q5L7K7X9B437、下列关于见证取样和送检的说法，错误的是（）。A.见证人员是建设单位或工程监理单位人员B.见证人员应在试样或包装上作出标识、封志C.标识和

20、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量D.检测机构应当将检测过程中发现涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门【答案】 BCJ9F8M9Z7S2F4M8HZ4R8V7T4U9V1Y6ZN3P2Y7L3F9O8H538、劳动合同仅约定试用期限的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（ ）。A.该试用期为劳动合同期限 B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限合同处理 D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理【答案】 ACK2P6B6Z1P4M8Z9HO10K1X6X8R8K5W9ZR5U1W6C1O10N1A139、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程

21、出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。A.承包人没有义务进行修复或返修B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持【答案】 BCM2A9J10X1L6A2F3HE7L7Q5I6Y10P4U7ZV10O5A2B9I5D2R640、下列债的发生根据中，()是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。A.合同B.侵权行为C.无因管理D.不当得利【答案】 CCN7H3L6V8I3W5I5HN4T5J

22、2A8O1R3I2ZR2O9R3R10H7T8X941、甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运共同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按时交货。关于责任承担的说法，正确的是（ ）。A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失【答案】 CCP9A8A10D5W4F6S9HT1F8N5P6C6P1Z2ZY10U2U9M6Q2N9O142、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目( )评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【答案】 CCX4W7U7N4X2L

23、10R3HZ7C9B3R3O5A4N10ZW3N5F3G1P10G9K743、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位有权直接指定分包工程承包人C.建设单位推荐的分包单位，承包单位无权拒绝D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包【答案】 DCO7M2J9L4O4E2J7HM4M8R6R2N7Q3Y7ZV8N6T2G5G5R1A644、关于和解的说法，正确的是（ ）。A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁诉

24、讼程序相结合D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力【答案】 BCS1R1U8S8H7O10W4HC5P8H2N7F8U10Z5ZI3G6E5I9S5R2X745、根据最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤

25、保险责任的单位【答案】 DCM9J6O6C10C7I3F1HO10L2Y10G6E2P5D7ZW5B3U6P8O1M8V346、张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是()A.6月1日B.6月16日C.7月2日D.7月16日【答案】 CCN4P1D4S6O6Q10P5HO4F9N4O8N6S4A1ZI2T7Z1E1D4K6N147、（2021年真题第1批）6.甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元，合同订立后，甲仅向乙支付了55万元定金，关于本合同中定金的说法，正确

26、的是（）A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元【答案】 DCJ1V1G1N9K5A6C4HR7N1T10J1E7G10Z3ZZ5E8O8J2A8W7M1048、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A.提供虚假资质证明B.向评标委员会成员行贿C.因不可抗力提出不能履行合同D.与招标代理机构串通【答案】 CCU3N5L8H7J4V8L2HM5T10M10U1G8Y2J10ZD9K2Q1F1V9U7S349、关于行政复议的说法，正确的是（ ）。A.行政复议既

27、可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议B.在行政复议中随时可以调解C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D.行政复议决定具有终局性【答案】 CCG5O9P1H1J10Y1L3HP7T6D1G4A7T1W9ZU1O9A10D3G9P7O950、招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的( ）。A.2B.5C.10D.20【答案】 CCA8P5J4D9I5E4H5HR4S9P6B5H3A1H7ZY3J6S4J3Z2D8I351、生产安全事故等级划分中考虑的第一要素是事故造成的( )。A.直接经济损失B.人员伤亡数量C.间接经济损

28、失D.社会影响程度【答案】 BCV4H6Y10X6L9O6Q3HT3W9W4B10E2G10C10ZK4K8J4K7O3R8M252、施工单位在加工厂定制了一批混凝土模板，模板加工完成后，加工厂将其交由运输公司送货。运送过程中，施工单位因故解除了这个合同。加工厂便通知运输公司中途将模板运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是（）。A.施工单位有任意解除合同权B.加工厂应与运输公司协商后方可变更运输C.在该运输合同中，加工厂有任意变更运输权D.因为该批模板没有按照约定送到指定地点，所以加工厂无需向运输公司支付费用【答案】 DCF2F6S1D1A1S2U10HO8K7G2H4W7N2L1ZS

29、6D9D5D7U6M7Q753、（2015年真题）货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输【答案】 DCM3C9E3F3U4B5F8HN2U7V2J3O5Z8O9ZZ9D2Q7Z4W7Z7Q454、主债权债务合同无效，担保合同()，但法律另有规定的除外。A.仍然有效B.无效C.担保期间内有效D.效力待定【答案】 BCI10Q6K7D1F3O2I1HQ9W10W2A1N10Z8M1ZH5A3O1E2Z2F9O655、下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.受益人由

30、被保险人或投保人指定D.保险合同仅以财产为保险标的【答案】 CCA2X4P9G10M5F1M10HF5L6Z1P8E3J9O3ZJ3R10K4L5Y6U5W156、仲裁作为民事纠纷的终局性解决方式。关于其特点，表述错误的是（ ）。A.仲裁委员会独立于行政机关和司法机关B.仲裁以不开庭审理为原则C.仲裁员由当事人协商确定D.仲裁裁决比法院判决得到更多的国际承认【答案】 BCJ7J9D8P1O1K10F9HF7K5R3R2T4E5E5ZW5J8V9T9W3D8N457、（2021年第2批真题）下列法律责任中，属于刑事责任的是( )。A.罚款B.没收财产C.没收违法所得D.拘留【答案】 BCI1R3

31、B9E7A6K4E5HK8K3P8X7C1X2U3ZR6U3R9E6L7U5A758、发售招标文件收取的费用应当限于补偿（ ）的成本支出。A.编制招标文件B.印刷、 邮寄招标文件C.招标人办公D.招标活动【答案】 BCY6O1L8V8W3X6A8HN4D3W9V3K1C8N6ZN2H7D8Y1D1K4V559、关于两阶段招标的说法，正确的是（ ）。A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件D.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【答案】 DCF4

32、B6D4Y3L7X1J1HX3I9E9I1Q2F7P5ZP1T10Z6M8I3P6J960、关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.履约保证金不得低于中标合同金额的10B.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿C.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保【答案】 CCO4P3P1T7J4C6X2HA7L5D1O8K7T6T9ZB3L5A8Y6P8K8Q361、关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关

33、指定B.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限C.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定D.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息【答案】 BCM7N8W2W4S4C9T6HE5R2U9E2E4H2F8ZR2R3A4O6A10E9Z962、某施工企业投标中标一住宅小区工程的施工任务，并与招标人订立了书面合同，合同总额2000万元。由于工期紧，将其中部分主体工程的施工任务转给了其他施工企业，并从中获利。对此，该施工企业违反了招标投标法的规定，将面临的法律后果不包括()A.被处以10万元以上20万元以下的罚款B.按规定被没收非法所得C.被责令停业整顿甚至被吊销营业执照D.企业法人被刑事处罚【答案】

34、DCK4Y3D5T7D1B8X2HC2T10C5R6C2Z1M9ZN8G2S8C9V6K10L563、根据建设工程安全生产管理条例，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。A.生产企业资质证明B.生产企业营业执照C.生产许可证D.第三方检测合格证明【答案】 CCP8Z9J1X2K8U6P7HQ4E4A4V2W8V1K7ZJ6P3E6O8S9F9F864、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。A.承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际

35、交付的，为交付之日D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支持【答案】 ACM8P10O7H8J3K1K10HB2U2O7S7I3M8I2ZW8E1Q8J10I5B7U665、王某2016年平均日工资为100元，公司没有让王某休5天带薪年休假，王某可以向公司主张补偿其（） 元。A.500B.1000C.2000D.1500【答案】 BCR10D3Y5J9N9T6U9HD6T10M2S3N7A4E7ZK8I3H3O7I8A8G466、（2014年真题）涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例不低于有关技术标准规定的应取样数量的( )。A.30%B.50%C.75%D.80

36、%【答案】 ACW3S10R1X1T4O2P6HK3O6D6B7B7H2F10ZR9M2G6E3H2W5C367、根据建设工程质量管理条例，建设单位不得将建设工程肢解发包。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。A.0.5%以上1%以下B.1%以上2%以下C.1.5%以上2%以下D.2%以上4%以下【答案】 ACM3B8F10V8L1G6S6HO7R4P10S1C5G5O7ZY9G3Z6A8I6E1R468、（2014年真题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的应该（）。A.撤回投标B.提高投标保证金额C.撤销投标D.及时书面告知招标人【答案】 D

37、CF8F4W2W7P3S6C6HZ1N5G3D5C6A5W1ZI1B1U3V6I7O6O1069、关于小额审判程序的说法，正确的是（）。A.小额诉讼程序实行二审终审B.5 万元以上的简单金钱给付类案件，当事人可以双方约定适用小额诉讼程序C.人身关系、财产确权纠纷，不适用小额诉讼程序D.对诉前评估、鉴定结果有异议的纠纷，可以适用小额诉讼程序【答案】 CCW6H4J7B1K7K1A2HQ4X8F2K7G3A7G9ZG1F10Z8T9F2W7L970、关于表见代理的说法，正确的是（ ）。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权

38、代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理【答案】 CCZ8W6Z7J7I5Z2L1HC6W8X1H8S10F4J7ZP6J9V8J4B4V3D371、根据一定的标准、原则所制定的同类法规规范的总称，称之为（ ）。A.法律体系B.法律类别C.部门法律D.法律部门【答案】 DCY6Q7E5F5J3I1I6HJ10O1L4I9B10M6Z8ZE6Q8G5F3E5G2S1072、下列关于建筑市场信用体系建设的说法，正确的是（）。A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成B.地方各级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际，在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日

39、常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果C.必要时可公示企业的信用档案D.公告部门在作出答复前可以停止对违法行为记录的公告【答案】 BCV6S6G10E3M1X5M10HD4O2P6V7G7N7O4ZT1H8E2Q5L5Y9J173、关于强制性标准监督检查的内容，下列表述不符合实施工程建设强制性标准监督规定的是（）。A.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定B.工程中采用的计算机软件的内容是否符合计算机行业标准的规定C.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准D.工程中采用的导则、指南、手册的内容是否符合强制性标准的规定【答案】 BCC3E10G3R7Q10A4Y4HP8E

40、5I6L10O8N6M3ZD4Y10W8Q5R5B3V974、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为12万元，定金为6万元。采购方交付定金的时候，实际只支付了5万元的定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.10B.17C.18D.12【答案】 BCW3N5N3L5C8H9J8HC8X4A5F7Y10H6S6ZR2T4E9X5I9Z7K875、建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反（）。A.工程建设国家标准B.工程建设行业标准C.工程建设强制性标准D.工程建设企业标准【答案】 CCX8O4C5V6B7U2G4HU5I2R10K7G10D5R4ZM1Z5U9Q9

41、Y5J7T576、同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，()优先受偿。A.抵押权人B.质权人C.留置权人D.已登记的担保物权人【答案】 CCL5C3L4T9K2T2J6HO6W10Q4A8S2Z7D1ZX3H8J4Z3H8E1B577、（2021年真题第1批）关于著作权保护期的说法，正确的是（）。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终身及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受著作权法保护【答案】 CC

42、O2I9D1V10N5P4V4HX8Q3V5Z7I8E3O10ZH9U9U4C8D7N1I578、关于预制安装水池现浇壁板接缝混凝土施工措施的说法，错误的是（）。A.强度较预制壁板应提高一级B.宜采用微膨胀混凝土C.应在壁板间缝隙较小时段灌注D.应采取必要的养护措施【答案】 CCS8Q1S3H5I10O8L6HA3V7R8I4L8J3V9ZR7J9J4Q4I5R7U279、关于安全生产事故应急救援预案的说法，错误的是（ ）。A.应当完善事故调查处理机制B.建立事故调查分析技术支撑体系，所有事故调查报告要设立技术和管理问题专篇C.生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行

43、救援D.生产安全事故应急处置和应急救援结束前，事故发生单位应当对应急预案实施情况进行总结评估【答案】 DCS8B4A9E2E5D4S1HB10P6A2L7B10Z2O2ZI2Q3O7L10G9U2I980、根据注册建造师执业管理办法，注册建造师不得担任2个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A.同一工程相邻分段发包的B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】 DCB7N9O6Z8B3T10N3HT4D2K9I7O2C10Q7ZC5G9W2O1H8Z8Z681、某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车

44、进行混凝土浇筑工作，那么该施工企业对混凝土搅拌车享有的权利属于（）。A.所有权B.占有权C.用益物权D.担保物权【答案】 CCV9S8T5E3E5G10S1HR5D4J9E5G3D5G9ZH2O2S5R3M3Z5I282、关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用

45、【答案】 BCD5G8J10U2X7S10L2HM6U10H3W7B8M7S2ZQ2S1I5I2D9I4L283、下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是()。A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款C.承包人在资格预审时没有通过审查D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况，给发包人造成损失【答案】 DCI4U8J7W5E3P10N5HI9U4F4Z10Z6N10T5ZC10M5R9U4N8A9A684、关于劳动合同效力的说法，正确的是（ ）。A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效B.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】 ACJ9X8W6C8Y4R8C3HP5T3S9R2H4N8T6ZI1W7R5V2K6Y8P885、关于施工企业资质的法定条件，说法正确的有（ ）A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的主要人员，不包括技术工人C.有符合规定