钢构工程施工合同协议范本3篇 钢结构施工合同范本简易.docx

《钢构工程施工合同协议范本3篇 钢结构施工合同范本简易.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢构工程施工合同协议范本3篇 钢结构施工合同范本简易.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、钢构工程施工合同协议范本3篇 钢结构施工合同范本简易下面是我收集的钢构工程施工合同协议范本3篇 钢结构施工合同范本简易，供大家参阅。钢构工程施工合同协议范本1建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)为了明确双方责任，分工协作，相互协作，依据国家有关规定，钢结构工程承包详细状况，经双方协商一样，签订本合同。第一条：工程名称：其次条：工程地点：第三条：工程范围：第四条：承包方式：1、 包工包料。2、 工程造价按 元/ m2,面积暂定 m2总造价人民币 元(大写) 。照实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油

2、漆，屋面上采纳 、墙面采纳 、钢梁、檀条等采纳甲方供应的施工图纸。第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后 天内必需进场，进场后施工期限为 天，在施工过程中，由于不行抗力或设计变更、甲方等缘由延迟施工的，顺延期限。第七条：工程结算1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款 %，计 万元。2、钢构件材料进场起先吊装前，付总价的 %，计 万元。3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的 % ，计 万元。4、竣工验收合格一星期内，付工程款的 %，计 万元。5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方担当相应的经济损失。6、全部工程款必需汇入乙方指定账

3、户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。第八条：工程质量验收1、乙方必需严格根据施工图纸、说明和相关规范细心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必需刚好提出，乙方应保证质量，负责返工修补并担当一切费用，凡因乙方缘由造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可运用，未阅历收，甲方擅自运用则视为工程验收合格)。第九条：施工打算：施工前甲方应尽

4、力帮助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方供应。第十条：补充条款第十一条：合同生效及分数1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。第十二条：附则1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验

5、收单、结算单通知等具有法律效力。2、贯彻国家平安生产的有关规定，确保平安施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。建设单位(盖章) 施工单位(盖章)代表(签字) 代表(签字)甲方负责人电话 乙方负责人电话年 月 日 年 月 日钢构工程施工合同协议范本2发包方：承包方：发包方、承包方双方根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，依据工程详细实际状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一、工程概况(一)名称：绿城翡

6、翠湖玫瑰园3#楼钢结构梁柱工程(二)工程地点：经济技术开发区(三)工程形式及内容：工程形式：地下室至17层全部钢结构坚心梁柱其次、工程合同范围(一)工程合同范围：钢结构梁柱的制作、运输、安装、检测,以及预埋件的制作安装等工程。(二)本合同不包括内容：1、照明设施，水、电、暖气、通风、土建工程;2、钢结构防火涂料及施工。第三、施工打算(一)发包方：1、本合同签订后，假如须要办理有关手续由发包方负责;2、负责对基础、预埋件埋设工程的施工及质量的验收工作，做好“三通一平”工作，接通施工现场的施工用水源，电源、变压器，应满意施工用水，用电量的须要。做好施工场地构件运输进场的平整，拆迁障碍物，便于承包方

7、进场施工; 现场的垂直运输塔吊费用由发包方担当，发包方要合理调配好塔吊，协作好承包方的现场施工。(二)承包方：1、组织现场施工人员熟识图纸，察看工地，编制钢结构部分专项施工组织设计或施工方案、施工进度安排;2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3、对现场施工人员进行平安、文明教化，进行施工技术、工程图纸交底;4、帮助发包方做好施工场地四周下管线和邻近建筑物的爱护，费用由发包方负责。第四、材料、设备供应：(一)本工程合同范围内所需的全部建筑材料，钢构配件、设备等物资的供应，均由承包方采供;(二)用于本工程的主要材料及设备应附有合格证，严禁不合格的建筑材料、设备、钢构配件等，用于本工程。否则，

8、造成一切后果及经济责任，均由承包方担当。第五、工程期限：(一)本工程合同工期为 根据土建进度要求工期同步进行 。(二)开工前七天，发包方向承包方发出开工通知书，承包方收到开工通知书六天后进入施工现场。(三)如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按施工打算规定，不能供应施工场地、水电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响现场施工。2、不属于系数范围内的重大设计变更，设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度。3、在施工中如因停电、停水8小时以上或边连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。4、未按合同规定付款、工程进度款影响施工。5、如遇外力不行抗拒的

9、因素(如自然灾难等)而延误工期。第六、工程质量及验收(一)承包方必需严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方的监督检查。(二)工程竣工后承包方向发包方提交主体竣工验收通知书及验收资料，发包方应在十五日内组织验收，如十五日内不组织验收或进入下道工序施工视为合格。(三)发包方按施工图及说明和国家的有关规范和标准组织验收，验收合格后，双方签署交工验收证书，承包方供应质保单。工程验收合格后，发包方方可运用，未阅历收投入运用视为合格工程。(四)工程保修期为一年，保修期内发包方正常运用若出现质量问题，承包方为发包方修理，修理费用由承包方担当，如发包方缘由造成工程损坏，发包方

10、应担当材料及人工费用。第七、工程造价(一)本工程为包工包料，钢构部分根据每吨钢结构综合单价8096元/吨结算。 全部工程总造价为暂定人民币3500000.00 元整(大写叁佰伍拾万元整)，采纳固定综合单价结算，工程量按图纸及现场签证部分实际发生量进行理论计算决算(综合单价包括材料费、制作费、运输费、安装费、检测费、图纸深化费)。(二)该工程开具的发票，70%为材料发票，30%为人工劳务费。(三)发包方不得向承包方收取现场施工配套费及其他管理费用。(四)现场水电由发包方向承包无偿供应运用。第八、风险责任(一)本工程承包方从原材料、运输过程中的风险责任即施工中的平安责任，均由承包方担当。(二)在施

11、工当中，由于施工不当或质量缺陷等承包方缘由造成平安事故，一切后果由承包方负责。(三)承包方负责图纸深化设计,深化设计费用包含在综合单价内,承包方对其所深化设计的图纸负全责。第九、付款及结算方式：(一) 合同签定后三天内，发包方向承包方支付合同总额40的工程预付款。(二)钢结构进场施工时且主构件制作完成50%时，付合同价款的30%。(三)全部构件制作完成付合同价款的15%，)。(四)全部安装完成7日内付至决算价款的95%，(五)发包方预留决算后总额的3%为质保金，此款在主体结构验收合格之日起一年内付清。发包方：承包方：签字： 签字：电话： 电话：签订日期： 签订日期：钢构工程施工合同协议范本钢构

12、工程施工合同协议范本3甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，现就本建设工程详细施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一样，达成如下合同条款：一、工程概况工程名称：_工程地址：_承包范围和内容：_二、合同价款：金额(大写)：_三、双方一般权利和义务甲方责任：a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款 违约金。2. 乙方责任：a.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，

13、确保工程质量.b.做好现场文明施工、平安生产。c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。d.在施工过程中，乙方缘由造成的事故由乙方负责。e.听从甲方统一支配指挥。f.由乙方缘由造成工期拖延每天支付应付货款 违约金。四、合同工期本合同工期总日历天数 天。以合同签订之日起起先计算。2.如遇以下状况，工期相应顺延：a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;b.一周内非乙方缘由停电、停水8小时以上，影响正常施工;c.甲方缘由影响下一道工序施工;d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;e.不行抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;f.甲方代表同意工期顺延的

14、其它状况。五、工程质量乙方必需严格根据施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。2.乙方在施工中若发生质量问题，就刚好报告甲方代表，协同解决。六、工程款的支付和结算本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款： 计人民币 作为预付款; 钢构材料进场付合同款 计人民币： ;彩板进场付合同款 计人民币 ，余款计人民币 在工程竣工验收合格后七天内付清。余款 作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。七、施工与设计变更1.经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。2.甲方须要变更设计的，必需作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必需另行协商。八、纠纷解决方法任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。九、附则本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍旧保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。2.合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。甲方(盖章) _乙方(盖章)_负责人(签字) _负责人(签字)_传真：_传真：_手机：_ 手机：_日期：_ 日期：_