2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分预测300题（名校卷）(国家).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分预测300题（名校卷）(国家).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分预测300题（名校卷）(国家).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、据建设项目经济评价方法与参数（第三版），建设投资由（ ）三项费用构成。A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用【答案】 CCZ3P5Z6V6C5C3Z4HR2N3J2X5Q9T9L4ZE3S7R9X5O5X3M102、下列关于合同解除的价款结算与支付，说法正确的是（）。A.因不可抗力解除合同，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人B

2、.因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款C.发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照索赔的解决方式处理D.因发包人违约解除合同，发包人应提出支付给承包人造成的损失费用【答案】 BCW7T4L3S2O9R10X10HX5L5V2N5V10X1O6ZY7N2R4X2J2J8Y33、工程监理费属于（ ）。A.研究试验费B.其他直接费C.技术服务费D.建设管理费【答案】 CCS8X4F7D2L4F7L3HD3F5J6X4V2W5J5ZW5X9Z3H4D2V4S64、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是()A.双方间的权利义务B.原招标文件中规定的工程数量的增

3、减C.承担额外任务D.投标价格【答案】 BCH9M10A10D3B1W8C9HK5O8Q1U4T7H4T7ZG3M10D3K4K10A7W25、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACQ4P6N9B10B3Y10K2HO6C7A9Z1I9J7V4ZM4W7M5G5W10K10B36、关于评标结果，下列表述正确的是（ ）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由

4、C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】 CCY7G5P6T9K4T6Y3HF1G1O1L2M6T2J5ZL4W8R9T5Z3V7B67、 下列关于投标文件的澄清、说明或补正，表述正确的是（ ）。A.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题B.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正C.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按有关原则进行修正，无需经过投标人确认D.澄清、说明或补正的内容包括投标文件中不响应招标文件的实质性要求和条件【答案】 ACL1Y6J10G5I1

5、0D2B9HN10E4H4Z8W5X6Z9ZP1Z6V2N10R5W3W18、某批进口设备离岸价格为 1000 万元人民币，国际运费为 100 万元人民币，运输保险费费率为1%。该批设备关税完税价格税为（ ）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】 DCP6J7K9U8F5D9Q5HW1H2S1F9F8O2E9ZB2L6I9R5P4O8C19、相较于在劳务市场招募零散劳动力，承包人选用成建制劳务公司的劳务具有（ ）的特点。A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高【答案】 BCR3X10I10T5

6、U2M7U4HD8T3N4G9G7U3I3ZJ5Q3Q3L4D1I5G610、（2020年真题）根据基本建设项目建设成本管理规定，建设项目的建设成本包括（）。A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费【答案】 DCR2W7X6T9F2B10A3HY5A10G10M8Y9R7T10ZT7H8Y10S5R4C1E211、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()A.投标期间开支的费用B.上级单位管理费C.保险费D.临时设施费【答案】 BCQ5T2P6N10Y7X8M9HY8C10X6C7K9P4A9ZY5K4M6X7H6Y10B212

7、、工程索赔中最关键和最主要的依据是（ ）。A.工程施工合同B.国家法律、法规C.工程建设强制性标准D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证【答案】 ACB6A6J5V5D7V7O8HV2K7J1O6O3R1F7ZH4N1S10L10V9D7G213、（2019年真题）根据2017版FIDIC施工合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】 BCN3V5B1

8、W5W2E1L7HP2W3J7X5L2Y4K7ZE5Z8H10P2W4X3Q714、关于投标人须知，下列说法中正确的是（ ）。A.总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述B.在正文中的未尽事宜可以通过投标人须知前附表进行进一步明确，如与投标人须知正文的内容相抵触，以投标人须知为准C.说明评标委员会的组建方法，评标原则和评标委员会名单D.投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于15天【答案】 ACT2G7N9Z4H4Q9Z9HZ2L6Y5L3R8I6Y2ZO6E9D9K6Q4E8S1015、在满足住宅功能和

9、质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（ ）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数【答案】 DCF10Y8F2O8T3Q7R9HH2Y1I5R2N2A4W3ZS4C1U1Y9I3V5T816、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是决定项目决策的基础C.项目决策的深度影响投资估算的精确度D.投资决策阶段影响工程造价的程度最高【答案】 BCR10R5W3X4L2V10N9HI2W10F2Y7F7C9X10ZZ8E2V9H10I5N7D217、建设地点选择时需进行费

10、用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】 DCO7O10J2S2V5K5M6HG1K1L7N5A5P5N1ZC10E10A2G3D5Q6G318、在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，如（ ）等。A.系数估算法B.生产能力指数法C.比例估算法D.指标估算法【答案】 DCC6A7S10U3D2N8O2HE6F4W5W2E8P1W6ZE4D3H7W6S8J7Q119、采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动资产的是（ ）。A.应收账款B.预收账款C.流动负债D.流动资金【答案】 ACA9

11、O3K4X10T2Q9C7HC5A4A5T4Q10P4H7ZY6Y1B3Q1Y10N5N1020、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是()。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留2%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人【答案】 ACO2Z3X1J9X4B5Y8HF9J2E8H4H3C7M10ZE6P7I10B1V5R5I721、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为()A.工序B.工作过程

12、C.综合工作过程D.动作【答案】 ACU7E10Q5O8X10J5Z7HV10N10H10O3P1D7I6ZB3J9B5X4X1U8K822、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计40万元，专用工具费率为2，废品损失率为8，利润率为10，增值税税率为16。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（ ）万元。A.5.08B.6.09C.7.11D.7.75【答案】 DCQ3R4A7T10V6Q9A5HP10Y3T4T4E10Q2N8ZL2V5E8G10W1U4B123、任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（ ）计算，提出应付价款。A.工

13、程实施地市场计日工单价B.工程实施地信息价中的计日工单价C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价【答案】 DCL1T7G5L9D2D2B7HH5T8R8Y2X8A10B4ZP6T4B10U9I5L2H1024、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。 A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】 CCU6N2K1X7Z5Z4R4HC1F9K4Z8S5S9U8ZS3C8Z3U9K9C4G825、下列各类工程中适合采用造价信息调

14、整价格差额的是（ ）。A.土木工程B.公路工程C.装饰工程D.水坝工程【答案】 CCG10Y8P2J5M7W1B6HC8J6Z3H6W9G9S7ZI1V8P6Y5U7A6S626、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低 B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济 C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价 D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】 BCD8F6Q9Q9F6V4V1HL5N9J9O10F10O10H3ZO10I6R4W1P4H10B127、（2018年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（

15、GB50500-2013），关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】 ACM1V7H5W6F6U6Q10HS5P9F7F9Y9K9L9ZS3Q3I7L1K5E4E828、劳动保护费属于（ ）。A.规费B.企业管理费C.措施费D.直接费【答案】 BCW8Y1J3O4H2C10P2HN5B10L10K4M9F6U8ZC3R10Z5L8W7J6W129、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.建设单位向总承包单位支付B

16、.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.专业承包单位向建设单位支付【答案】 ACA8C6A3K5G1L1C7HD7Z7M6J7X5L5D9ZL1W7B7E2T10U9F530、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息【答案】 CCZ5R8Z8W6G3J10K7HC9Z5N5N5K8O2C8ZS8B10U6B7R1H6H631、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A. 15个工作日B. 15日C. 10个工作日D.

17、10日【答案】 BCX3Y9D4D3D3Q5N5HW4Y10R8W7N7K8V9ZH8C7B3E6N9X5R532、某建设项目达到设计能力后，全场定员1000人，工资和福利费按照每人每年2万元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，预收账款估算额为300万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，预付账款估算额500万元，则该项目流动资金估算额为（ ）万元。A.7000B.6400C.10000D.9960【答案】 ACR8Q2A5F3H4A8D6HU10H1R5Y3Y10A8G5Z

18、Y10V4Y2R5G4M1D733、（2019年真题）工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】 CCO7A10O6B10A1Z6X3HD8G7Q5M3I6B9K2ZO7R7W1O8R1N10D434、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。 A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标

19、文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】 ACS6H3I3C1X10U4T8HA9M5C8P10J6K9O4ZD1U1F10Z8Q8R8P735、（ ）反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.建设项目交付使用资产明细表【答案】 CCE4J10U5T4N8K2J10HR6K6M10B8E1A4D2ZM3S1Y6T2N6J5P436、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款1000万元，应付账款600万元

20、，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元。A.1600B.2850C.550D.2050【答案】 CCB10G10C10Q10R3J3E7HB1G9N6H10T2J6V4ZK4O4H10H8K1A10V537、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（ ）。A.投标联合体没有提交共同协议B.投标文件的大小写金额不一致C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字D.同一投标人提交了两个不同的投标文件【答案】 ACZ8A1M

21、4S10X3Y10B3HC5X10F1A4X9W7P3ZS7T8I5Y7K3J6N938、某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（）元/台班。A.184.5B.189.25C.207.1D.248.33【答案】 BCF9G4S5W3U8M8S2HM7Y1Y6F3F8X1U6ZV7C4N10L7T4F2P1039、假设qA.KB.KC.KD.K【答案】 CCM2Z10T6B5V3P9R10HT1B4C5T7T3W9B8ZL10C

22、6D7F1O7N4L340、（2018年真题）建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。A.安置补助费B.土地出让金C.青苗补偿费D.土地管理费【答案】 BCQ2X1G1J3Q9I3D9HF7T3M10F7C2D9G9ZR3J10O2U1J4C7W941、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费【答案】 CCD3W4M10A8I4D9O2HL5C4A10Y3G10W9I9ZR10O5C10N6J9Q10K642、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（

23、）。A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】 DCH2O10X10E1E2D9Q7HM8V9L10F5W10E3L9ZA10Y8H7G6U6B7W743、工程项目的建设投资不包括内容为（ ）。A.工程费用B.流动资金C.工程建设其他费用D.预备费【答案】 BCA5D9O6Q4Z1O10O5HG9J9S4Q7S8S8E6ZN5U5Q9C7X3F4H1044、（2018年真题）采用分项详细估算

24、法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（）。A.预收账款B.存货C.库存资金D.应收账款【答案】 ACT6A2C4W3U10Z10K9HF1I2P3N2K8Y3A1ZL7B10T2Q7A8G9C945、国外建筑安装工程费用中的暂定金额（ ）。A.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用D.包括在合同价中，由承包商自主使用【答案】 ACJ8S4U10K6D10D6R7HR8R1M8O8N8T1S6ZT7B7G2C10O6W5M346、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%

25、计取，主要材料及构件造价占合同额50%。预付款起扣点为（）万兀。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】 CCO7V3L2O4Q7L6V5HE6Z6T4G4G8B2N2ZR1K6U10A1U6P9J247、某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项 合同估算价在（ ）万元人民币以上。A. 50 B. 100C. 150 D. 200【答案】 BCV9X9P2N6L1A9X8HG1G4D3Z3P3B5H10ZK1Q2M9U9S8X6E848、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()A.矩形

26、正方形T形一L形B.L形T形矩形正方形C.正方形矩形T形L形D.T形L形正方形矩形【答案】 CCN9D5C9Y7O1B10B2HS10C8Q3H8R6G3A4ZC6H10G6E5A5D4D349、关于建设工程招标说法，正确的是()。A.建设工程项目总承包招标是对工程项目从勘察设计开始到竣工交付使用的整个过程实行招标B.招标人可自行组织招标或委托招标机构代理招标C.招标方式从组织形式进行分类可分为公开招标和邀请招标D.招标方式从招标范围进行分类可分为无限竞争性招标和有限竞争性招标【答案】 BCI6A1P3Q6P10R9B1HJ4M7R8V3Y1Y8F10ZL8I9Z3V8Y1F10Y250、（2

27、021年真题）某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50，已知预付款3600万元，起扣点是多少（ ）。A.7200B.6120C.4800D.9951【答案】 CCO1K8V7Z7W7X1V6HJ1B10H7K9A10P10S1ZF3N9T6W10I8V2N351、已知某施工机械寿命期内检修周期为10，一次检修费为10000元，自行检修比例为60%，修理修配劳务适用13%的增值税税率。耐用总台班为5000台班，台班维护费系数为1.2，则台班维护费为（）元/台班。A.20.61B.20.35C.18.46D.19.72【答案】 ACP1A2V1E6Q3E5X10HR2C6V10F8

28、P4Y6R1ZK6J4I5M9S7X8X952、当采用价格指数调整价格差额时，下列表述中正确的是（ ）。A.定值和变值权重，应在签订合同时由发包、承包双方商定B.价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数C.缺乏工程造价管理机构提供的价格指数时，应采用物价部门提供的价格指数D.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂不调整，在以后的付款中再按实调整【答案】 BCF4E5M9A5B4W6U6HJ8B6I7X6D10B9K7ZI10S1Q4J8T2E8X453、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（ ）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程

29、费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】 CCQ8T8W9E1X2M8J9HN5T4D6B2G6B8D10ZM7K9E3J4Q1B4H854、工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（ ）。A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿【答案】 DCY3L10V1Y2B6N9

30、B4HK4P3I2W2B5Z8C9ZJ3O9K5N7B5K4Q455、从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造价信息划分为（）。A.宏观信息和微观信息 B.文件式信息和非文件式信息C.固定信息和流动信息 D.系统化信息和非系统化信息【答案】 ACX4P9K3S9I5G6T6HT1L6V7H1O10R6M4ZT2M9V10K4A9W8R456、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（ ）。A.到岸价消费税B.到岸价关税C.关税完税价格消费税D.关税完税价格关税消费税【答案】 DCX2I3D9C2W9T4J5HH3C7T6D2F10J2A2ZJ1M7U8W4

31、E10U4X257、当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（ ）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法【答案】 CCI9V7X6X2N4I5U3HN8O10L9J6G9A1Z10ZX4K3X6U10C4K4Z258、根据建设工程造价咨询规范，清标的时间选择是（ ）。A.开标后且评标前B.与评标同时进行C.开标前D.选定中标候选人之后【答案】 ACN2Z8Q8T9W9Y4T4HP4R2M9V5B10K6V6ZQ3N9F1J1S5L4M759、某地拟建一幢建筑面积为2500mA.246.4B.259.6C.287.4D.302

32、.8【答案】 BCF9O2W1E5O4N8L9HV10R10D6U7E4Q10I10ZV6C3K9G1F9Q2T560、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（ ）。A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面【答案】 CCV4G2S7D4M5E1L4HZ5X1Z5E3V3K7Z6ZA5A10U9V2R7K1K161、在用起扣点计算公式 T=PM/N 确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的 M 通常是

33、指（ ）。A.起扣点B.承包工程合同总额C.工程预付款总额D.主要材料及构件所占比重【答案】 CCK6A3L2T7N2M6O3HX8Q2O3R3W8O1A6ZC6P3S8O7R6G6T562、在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明()。A.项目编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容【答案】 ACM8F8P3T1V7N3L7HM8S5L2F6K10S1P8ZY1L3A3W3F1N1Z363、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（ ）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包

34、人留在工地的保卫人员费用【答案】 CCO10L3X3G2I10P8M4HB7A5Q6T3R2W6Q3ZA3S9Q3T3G3V5X564、（2019年真题）根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）。A.直接工程费B.现场管理费C.公司管理费D.开办费【答案】 ACX8X2J4C8N2B1X7HN1J1I5A6Y1P1R2ZM10K6G7L8Z1G5J865、因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（ ）。A.承包人员遣送费B.临时工程拆除费C.施工设备运离现场费D.已完措施项目费【答案】 DCZ7O7J6O2U8L3N3HK1S2R4D8O8D10A9ZK5I9

35、Z6G5L5K3D666、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）。A.临时公共设施的维持费B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.生产前的勘测费用【答案】 ACL7W3D5U3K10A4G2HI2V1R3C3Y7E9U10ZT5P6K5T9W2E4E667、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备【答案】 DCK6L1N8I9W1S1Q2HC8X3G8L8U3Q9U1ZM4T2J2O6I7I

36、10J468、关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）。A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【答案】 CCR4I5S5N6M3Z9R2HX4I2C10F8O9V8Q5ZG6G4Z3F3K6I3Q269、根据标准施工招标文件中合同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是（ ）。A.承包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付

37、工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整【答案】 CCY8D3N9S9Q7O6F10HR7K6Q8Z1U5B6F10ZP8Q1X7G6V9L7Y870、某地拟建一办公楼，与该工程技术条件基本相同的概算指标经地区价差调整后的建安工程价格为20万元/100mA.1833.00B.2031.25C.2125.00D.2166.67【答案】 DCM4Y3F10W7O10E3F10HX10S6K4I3Q9J8T10ZH9X4B4R8I1H2P971、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（ ）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备

38、D.附属辅助工程【答案】 CCE8Q10T9V4G10O6B5HF1X9C7W1B1S3F6ZN9K10N7R2X9A8U272、下列各项中可作为无形资产核算的是（ ）。A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费【答案】 BCT9D2R5B6S3B7E6HD8F10P4E3X8T3E9ZN3R8G2O7C10O9O173、关于评标结果，下列表述正确的是（ ）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由

39、的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】 CCG9O10H3U3S1W5I3HK8G4I3Z4D1K6S4ZJ9I1K3O4B8I3P274、（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【答案】 BCG2N7V6E2C5C1Q1HU6N3H2V4F8A5M8ZP5A8S1L4W9O9D975、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）。A.可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件B.不可以修改补充，不可以撤回已递交的投标文件C.可以修改补充或撤回已递交的投标

40、文件，可以口头形式通知招标人D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，应以书面形式通知招标人【答案】 DCM9A7J6B8P6E9V2HN5Z9R6F4E1R10F8ZC8K3J10V3Y10A10L876、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标和拟建工程中每100m2建筑面积中外墙面的工程量均为60m2。两者相比仅外墙面做法不同，概算指标为贴磁砖，预算单价为100元/m2，拟建工程为干挂石材，预算单价为320元/m2。概算指标土建工程人、材、机单价为2500元/m2，措施费为180元/m2，则该拟建工程土建工程人、材、机单价为（ ）元/m2。A.2632B.2248C.2428D.281

41、2【答案】 ACR4L2R1I1R6N5Z7HL4G8B5P9L3O9C1ZH9P10J7I4R10Y8K577、建立工程造价资料数据库，首要的问题是( ）。A.网络化管理B.工程分类与编码C.数据搜集与整理D.数据分析与录入【答案】 BCE10M10M10I7X3Q9K9HZ7H10Z9X4O9Q5J6ZG10D3X6H6M5Q4D178、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是（ ）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】 DCZ7K4Q5C6P3C4G2HH7V1F2G9E3F10D2ZZ5W6P3M9X5R8F479、投资

42、估算有多种方法，下列算式中，属于系数估算法的是()。A.B.C=EKC.CD.C【答案】 BCL2G9F9U7T10Y5U5HJ5D9G3S6S10C10R1ZO4W2V8I7M1M2M380、正确估算和有效控制工程造价的前提是（ ）。A.可行性研究报告B.正确的决策C.正确的设计D.充分的技术经济论证【答案】 BCK1U1R1R5O5C4Y10HG5S5V2X4J8U1R1ZZ4F3Q10Q10O9V1G181、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.新建项目的场地准备和临时设施费应根据估计工程量估算B.此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临

43、时设施费用C.发生拆除清理费时可按新建同类工程直接费的比例计算D.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程分开单独考虑【答案】 BCH3J1A2F8A7Q6O5HC5R6W7E5L8R9I8ZO3Z1L7G9G4M5A482、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（ ）。A.单独列项的是增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费【答案】 BCY6B6X9P2B5S3G8HQ9Q9V4V4U7W9K5ZW8D5E3G9N2H10K583、在技改项目中，其建设规模确定的方法中可以作为确定合理生产规模的方法是（ ）。A.盈亏平衡分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D

44、.政府行业规定【答案】 CCX8R7J5Z2W4C5C5HJ10E5K9N5O4Q10V3ZU2U6V5K10B1N10P584、（2010年真题）下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】 BCD7L5Z7Z2M2Q8W4HM2V8U5S8W1I10N6ZC7G1M5R7V2D7C785、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定 的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。 A.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价【答案】 ACH6S4R7B10I4M5H9

45、HW8Z8V1M2B1N3W2ZX7X1B6B9H8D5X686、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（ ）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】 ACC9P10M7F4Z10F5J5HF2Z3I5G2B8B6P2ZY7L6D10C10N9K10I787、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。 A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失【答案】 DCP6Q6D1G9N4V9M8HJ10O3R2E6E1I1H9ZW6Y10B3S2N6Y2M588、根据我国现行建筑安装工程费用的组成，下列属于规费的是（ ）。A.环境保护费B.生育保险费C.财务保险费D.文明施工费【答案】 BCU2O1X2B4R2E9K4HR2Z6X10Z8B3F10S6Z