2023年路桥建设施工合同范本6篇.docx

《2023年路桥建设施工合同范本6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年路桥建设施工合同范本6篇.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年路桥建设施工合同范本6篇 签订施工合同，必需遵守国家法律，符合国家政策。合同中不能出现违反法律、行政法规强制性规定，违反公序良俗的条款，否则，条款无效。你是否在找正打算撰写“路桥建设施工合同范本”，下面我收集了相关的素材，供大家写文参考！ 485605路桥建设施工合同范本1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 为了对 装饰工程顺当进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下： 一、工程概况 1、工程地点： 2、承包范围： 3、承包方式： 4、工程质量等级(优良或合格)： 5、工程工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工，总工期天数为 天。 6、合同价款： 二、甲方工作 1

2、、开工前 天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消退影响施工障碍物。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。 3、由乙方办理。 4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当费用。 三、乙方工作 1、指派为 乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2、严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定。做好各项质量检查记录。参与竣工验收编制工程结算。 3、遵守 国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥

3、当爱护好施工现场四周建筑物，设备管线等不受损坏。 四、有关工期的约定 1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。 2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。 5、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损 失，每停工或窝工一天，甲方付乙方 元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付 元违约金。 6、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 元违约金。 五、于

4、工程质量及验收的约定 1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。 2、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 3、甲方负责选购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、已双方应办理交接手续。已方发觉甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失及返工费用由甲方担当，工期顺延

5、;责任由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续、 六、关于工程价款及结算的约定 1、双方商定本合同价款实行用第 种 ; (1)固定价格。 (2)固定价格加 %包干风险系数计算(已记入合同价内)，包干风险不包括以下内容： 。 (3) 调价格：按双方议定价进行结算。 2、本合同生效后，甲方分 次，按附表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。工程款付款时辰表 七、 有关平安生产和防火的约定 1、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消

6、防条例和有关防火设计规范。 2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安技术操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 3、甲方的图纸或作法说明必需符合有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，否则后果与乙方无关。 八、 设计变更 1、施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前 天向乙方发出书面通知，乙方按通知书 进行变更，延误的工期相应顺延。 2、施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方同意后方可实施，乙方未经同意不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，有乙方担当，工期不予顺延。 九、 补充条款： 十、 附则 1、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式

7、两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、合同履行完后自动终止。 4、本合同的附件为本合同不行分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 485604路桥建设施工合同范本2 甲方： 乙方： 本合同依据国家工商局和国家建设部共同制定GF-96-0205建筑装饰工程施工标准合同(乙种本)订立，详细合同条款如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程项目：塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手 4、工程范围及内容：泰尔国际

8、1#、2#、3#、4#、5#、6#楼按图纸设计要求与甲方指定材质购料施工，全部塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手 5、承建方式：双包，即包工包料 6、工程质量：合格 7、合同价款：约壹仟万元整(实际金额以最终决算为准) 8、甲方现场代表： 9、乙方现场代表： 10、本工程包括项目(按供应幕墙施工图)：1#、2#、3#、4#、5#、6#号楼全部塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手 二、预算施工面积：塑钢窗、百叶窗、幕墙(约计)11500m2，栏杆、楼梯扶手约3000m。 三、合同承包单价： 塑钢窗： 元/m2;百叶窗： 元/m2;幕墙： 元/m2;栏杆、楼梯扶手 元/m(详细所用材质按乙方所供

9、应材料报表作附件;照实际施工所用材质与报表不同，单价另行计算)。 四、工程结算依据 国家有关建筑安装及装饰工程的计算规则以及该工程竣工图为结算 五、乙方向甲方供应承包合同履约的担保金为柒拾万元整(小写：70万元整)不计息。 六、材料供应 由乙方根据设计要求供应。先供应样品按样品验收、检查。 七、付款方式 工程预付款和工程进度款的支付方法：3#、4#、5#、6#楼盘每一幢做完后按实际完成工程量付80%，1#、2#楼盘每月按完成工程量付款80%，余下的工程款待竣工验收合格后一次性付总工程款17%，留3%作为保修金，一年期满后付清。 八、履约保证金返还：竣工验收合格，无重大质量平安事故退还保证金不计

10、息。 九、现场签证 本工程施工中如发生工程项目及工程数量增减，工程结构、工程设计变更及材料变更等，均应刚好办理签证手续，提出工程变更通知等，以作为办理工程结算的依据。 十、质量与检验 1、施工单位应依据施工竣工规范和技术操作规程，根据设计单位及甲方认可的设计方案及施工图进行施工。隐藏工程双方应共同验收。 2、工程质量应达到国家质量评定单项合格工程标准。取得四川省遂宁市相关法定验收部门的竣工验收报告。 3、假如工程运用的原材料不符合国际、部标的不合格产品，或乙方未根据设计要求或国标部标相关安装规范的要求进行安装，乙方不能因其保修期已过而免除违约责任和赔偿责任。 十一、甲方责任及义务 1、甲方应按

11、合同中规定的付款条件刚好付款。若甲方未刚好付款，按1/天计算利息。 2、甲方对工程进度、质量及现场材料进行监督检查，对违反合同规定的施工刚好订正。并有权作出相应的惩罚。 3、甲方收到乙方经甲方现场代表签字的请款报告，甲方须在三日内将工程款汇入乙方的指定账户。 十二、乙方责任及义务 1、乙方应按合同规定保证工程质量、进度、平安施工。如乙方未按合同约定时间安装完成本工程，未按时将经检验合格的工程交付给甲方，应支付甲方延期交付滞纳金100元每天。 2、乙方应严格根据甲方签字认可的施工图进行施工。如乙方未按施工图纸进行施工，或未运用约定之合格材料的，甲方可通知其限期整改，且工期不得顺延。如乙方拒绝整改

12、或未按期整改超过(7)天，乙方应支付甲方违约金1000元每次。如乙方超过3次拒绝或超期整改，乙方应除依约支付违约金外，甲方还可解除合同，乙方只能按已完工程之合格总量结算后收取70%工程款。 3、乙方进场全部人员必需听从甲方及施工总包方的管理，文明施工，违者甲方及总包方有权根据施工现场的管理规定赐予惩罚。 4、乙方现场施工人员与乙方为雇佣关系，施工人员的工资、劳动爱护、劳动平安等有劳动法调整的法律责任均由乙方担当，甲方与乙方现场施工人员无任何劳动法律关系。 十三、质量验收以建筑幕墙工程及室内装饰标准及技术规范(JGJ102-20_)(JG3035-96)。 十四、竣工验收 1、工程完工后，乙方应

13、刚好提交技术资料、竣工图和竣工验收报告。竣工日期为乙方送交报告，取得并向甲方供应相关职能部门验收报告的日期。 2、甲方代表在收到乙方送来的全套报建、验收资料及竣工报告7天内不组织验收，应视为工程验收合格以及竣工验收报告已被批准，甲乙双方即可办理结算。 十五、结算方式 1、乙方以书面形式提交甲方结算通知书 。 2、本合同结算方法按实际已完合格施工内容照实结算。 3、甲方代表在5天内不办理结算手续视为该结算文件批准认可。 十六、工程质保 十七、施工平安 1、乙方进场施工时，严格按国家及成都市平安文明施工规定组织施工，制定切实可行的平安文明施工管理规章制度 ，建立完善的平安管理机制，并在施工中严格监

14、督实施。 2、凡因乙方缘由，乙方及乙方相关人员在施工过程中，发生的人员平安伤亡事故，由乙方自行担当一切责任，并由乙方完全担当一切损失费用。如第三方缘由造成乙方人员伤亡或财产损失，先由乙方负责处理，担当费用，后由乙方向责任方追偿，甲方可帮助乙方处理相关事宜。 3、因乙方缘由造成甲方或第三方人员伤亡或财产损失的，应由乙方担当一切责任和赔偿费用。(包括但不限于：财产损失、人身损害赔偿、甲方对其次方的赔偿、甲方间接损失、调查取证费、律师费等)。 十八、施工条件 施工中的三通一平，现场障碍，前道工序的完工验收等，甲方应提前解决。施工用电、现场临设(脚手架)等土建协作及协作费工作应由建设单位负责供应解决。

15、 十九、报建报审 外墙工程如需立项报建报审，报建报审手续由乙方负责办理，报建报审费用由乙方担当。 二十、施工工期 1、本工程项目制作加工及施工工期： 天。 2、开工时间：以甲方书面通知为准。 3、如因甲方不依约按工程进度支付工程款，从而造成工期顺延。如因工程改变和设计变更，停电、降雨(超过8小时)等不行抗力缘由造成工期延误，工期相应顺延。 二十一、甲方供应全部劳务人员食宿场地。 二十二、其他约定 乙方向甲方供应承包合同履约担保金柒拾万元汇入甲方帐户上后，此合同生效。 本合同未尽事宜，双方协商解决。双方如因合同发生争议，可要求索赔、调解或干脆向当地地方人民法院起诉。 二十三、附则 本合同一式贰份

16、，双方各执壹份。合同经双方签字签章后生效。本合同双方全部履行完毕后自行终止。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 628438路桥建设施工合同范本3 甲方：_ 乙方：_ 依据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条 借款用途：_。 其次条 借款金额：借款方向贷款方借款人民币_ (大写)元。预料用款为一年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元; 第三条 借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定

17、借款期内，年息为_ %.借款方假如不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%. 第四条 借款期限：借款方保证从_ 年_ 月起至_ 年_ 月止，就国家规定还款资金偿还全部贷款。预定为_ 年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元;。贷款逾期不还部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位其他开户银行代为扣款清偿。 第五条 因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，须要变更合同条款时，由双方签订变更合同文件，作为本合同组成部分。 第六条 代款方保证根据本合同规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金计算与银行规定加收借

18、款方罚息计算相同。 第七条 贷款方有权检查、监督贷款运用状况，了解借款方经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关统计、会计报表及资料。 借款方假如不按合同规定运用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。借款方提前还款，应按规定减收利息。 第八条 本合同条款以外其他事项，双方遵照中华人民共和国合同法有关规定办理。 第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ _年_月_日_年_月_日 628437路桥建设施工合同范本4 建设单位：_，以下

19、简称甲方; 询问单位：_，以下简称乙方。 为使_建筑安装工程构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，供双方遵守执行。 第一条 甲方应于_年_月_日以前将规划局红线图、上级部门批文、托付书以及建筑安装工程建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。 其次条 乙方依据甲方要求，对_建筑安装工程地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性探讨，最终编制出设计任务书及匡算表，于_年_月_日以前交付甲方。 第三条 甲方依据国家计委颁发试行工程设计收费标准，承付乙方询问费_元。自本合同签订之日起_日内，甲方先付给乙方_元，待乙方将设计任务书及匡算交付

20、甲方后_日内，再付给乙方_元。 第四条 为本询问工程须要到外地进行调研、收集资料人员差旅费，由甲方负担。 第五条 甲方违约责任 1.甲方如不按本合同规定时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽搁时间顺延交付设计任务书及匡算表时间。 2.甲方如不按本合同规定时间向乙方交付询问费，拖延一天，按拖延交付款额数罚款_。 3.甲方假如中途中断询问恳求，乙方询问工作已经过半，应付给乙方全部询问费;询问工作尚未过半，按总询问费_%收费。 第六条 乙方违约责任 1.乙方如不按本合同规定时间交付设计任务书及匡算表，拖延一天，按总询问费金额数罚款_。 2.乙方如中途中断询问，应按总询问费向乙方交付罚款。 3

21、.乙方所供应技术询问服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失，应负责赔偿。假如由此引起重大事故，造成严峻后果，还应追究其主要负责人行政责任或刑事责任。建设工程技术询问合同范本 第七条 其他约定条款_。 第八条 本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。本合同正本一式两_，甲乙双方各执_份。合同副本一式_份，分别交_各一份。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ _年_月_日_年_月_日 628436路桥建设施工合同范本5 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原

22、则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_; 工程地点：_; 工程内容：_。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_ 资金来源：_。 二、工程承包范围 承包范围：_。 三、合同工期 开工日期：_; 竣工日期：_; 合同工期总日历天数_天。 四、质量标准 工程质量标准：_。 五、合同价款 金额(大写)：_元(人民币) ￥：_元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或

23、预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ _年_月_日_年_月_日 628435路桥建设施工合同范本6 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包条例的原则，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：_; 2、工程地点：_; 3、工程内容

24、及承包范围：祥见附表1 4、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。 二、合同工期 于_年_月_日至_年_月_日，总工期为_天。 三、质量要求 满意设计图纸要求。 四、合同造价 工程预算总造价： 1、甲方责任： (1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有须要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。 (2)甲方应协调好工地的其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺当进展。 (3)负责向乙方支付工程费用。 2、乙方责任： (1)乙方必需按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。 (2)乙方必需遵

25、守甲方工地规章制度，听从甲方管理。 (3)乙方必需最好平安生产工作，若违章作业发生平安事故，由乙方担当全部责任。 (4)乙方必需按合同工期完工。 五、工期延误 对以下缘由竣工日期推拖延误，经甲方代表确认工期相应顺延。 1、工程量改变或设计变更。 2、如遇不行抗拒的客观因素不能施工。 3、乙方缘由经甲方代表同意顺延的其他状况。 六、工程验收 工程完工，乙方向甲方供应竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。 七、工程造价、付款方式及工程结束 1、工程预算造价：依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价

26、进行结算。 2、付款方式： (1)合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为 (2)工程竣工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。 八、违约责任 1、若乙方逾期交付运用，则按合同价的_%天向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。 2、若由于乙方缘由无法按时按量完工交付运用，致使甲方受到业主惩罚的，由乙方担当责任，甲方有权单方面终止合同。 3、若甲方未按合同支付工程款，则按合同价的_%/天向乙方支付逾期滞纳金。 4、如一方违约，按合同总价的_%支付给对方。 5、本合同经双方代表签字，盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜经双方友好协商解决，如补充协议，补充协议与本合同同等效力。 九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等效力。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ _年_月_日_年_月_日 施工合同书