2023年工程居间服务合同范本5篇.docx

《2023年工程居间服务合同范本5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程居间服务合同范本5篇.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程居间服务合同范本5篇法律和法规应当对居间人的资格作出限制，要求居间人具有相应的知识、能力和从业条件，并规定国家机关、领导干部等有特殊职权的人不得作为居间人从事居间交易。以下是我整理的工程居间服务合同范本5篇，欢迎阅读参考!工程居间服务合同范本(1)甲方(委托人) ：乙方(受托人) ：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法 ，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项乙方接受甲方委托，负责就 工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专

2、业承包施工合同。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲 方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 进行合同谈判。2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付， 则逾期每日按未支付居间报酬的 10%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。2、居间报酬在甲方

3、进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后 月内付清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。六、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程居间服务合同范本(2)甲方：代表签字：乙方：代表签字：甲乙双方充分发挥各自优势，根据中华人民共和国合同法经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议.一. 委托事项:1.乙方引见

4、本合同中的甲方与 直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。2.居间成功：是指甲方与 签订的书面的合同成功。二.乙方义务：乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。三.甲方义务甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和 进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和 所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。四.居间报酬的支付方法及支付时间：1.按照

5、第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。2.采用现金方式支付。五.保密事项;1.甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的 商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。六 。居间终止 ，支付居间报酬后，本合同终止。七争议解决方案如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。八，其他事项未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程居间服务合同范本(3)甲方：乙方：甲

6、方委托乙方为其提供、招揽 工程业务，甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：一、甲方委托乙方，为其单位提供、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。二、乙方负责为甲方提供信息并联系，以促成甲方实际与建设方签订工程合同。三、报酬及给付方式：在乙方促成的工程合同签订后，甲方承诺将工程单价 元/平米以外的部分工程款给付乙方作为报酬;给付方式：建设方每向甲方支付一笔工程款后三日内，甲方即向乙方支付相应的报酬，以此类推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付报酬的日万分之五的滞纳金。四、乙方保证：在未促成甲方与建设方签

7、订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。五、目前确定乙方为甲方提供的工程为：六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。八、乙方保证为甲方提供业务的合法性，对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。九、本合同对甲、乙双方长期有效。十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告住所或被告住所地人民提起诉讼。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字：甲方： 乙方：年 月 日工程

8、居间服务合同范本(4)甲方(委托人)：联系人：联系地址：身份证号码：乙方(居间人):联系电话：身份证号码：甲乙双方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就重庆凯思特房地产开发有限公司工程(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息(该项目总造价约四亿一千万元)，并最终促成甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包合同。2、居间成功是指甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包完合同签订完成。该工程执行重庆市2023计价定额及其配套文件和工程施工期间政府

9、下发的相关配套文件，取费标准按一类工程一级取费不下浮，材料价格和未计价材料价格按工程施工期间重庆工程造价信息单价执行。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目信息，内容包括合同条件、工程量及总价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考查。三、甲方的义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和发包单位进行合同洽谈。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和发包单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的3%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支

10、付时间和支付方式1、本项目居间费用以甲方与重庆凯思特房地产开发有限公司签订的工程合同金额的2%计算。2、居间成功后，在甲方和发包单位签订合同后支付居间费 万元(暂定价)。甲方进场时应先支付乙方 万元整，剩余金额从施工开始，根据甲方收到的每笔工程款比例支付;竣工结算完毕时，五日内全部结清(乙方提取的款项，税收、管理费由乙方负责)。3、甲方以劳务现金的方式支付。五、乙方的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。六、其他约定本合同一试四份甲乙双方各留二份具有同等法律效力七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至 2023 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间成

11、功本合同完全履行完毕后终止。八、争议解决方式：如发生合同争议，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地重庆市南岸区中级人民提起民事诉讼。九、其他事项本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。甲方：(盖章) 乙方：(签字)法定代表人或代理人： 法定代表人或委托代理人：年 月 日工程居间服务合同范本(5)甲方(委托人)：联系地址：乙方(居间人)：联系地址：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就江西省井冈山茨坪道路改造工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向

12、甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。3、乙方在甲方与建设单位

13、进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的10%，。外包单位若未按预计全额审批居间费用按8%计

14、算。2、居间成功后，居间报酬按发包单位支付结算工程款进度百分比进行结算支付，竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。3、甲方转帐方式支付。4、居间费用税务各自承担。五、居间费用的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订地： 合同签订日：甲方：(盖章)法定代表人或委托代理人：乙方(盖章)：法定代表人或委托代理人：