2023年建筑施工的劳务合同范本2023精选5篇.docx

《2023年建筑施工的劳务合同范本2023精选5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑施工的劳务合同范本2023精选5篇.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建筑施工的劳务合同范本2023精选5篇 随着社会的进步，大家对于合同有了更清楚的了解，依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，我今日就为您带来了建筑施工的劳务合同范本2023精选5篇，信任肯定会对你有所帮助。 建筑施工的劳务合同范本2023篇1 发包方（甲方）：_ 承包方（乙方）：_ 兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，依据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等、自愿的基础上协商一样，达成如下条款，并共同遵守执行。 一、工程概况： 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、承包内容：_ 4、承包范围：_ 5、承包方式：_ 6、质量要求：_ 7、工期要求：_年_月_

2、日至_年_月_日。 二、甲方工作： 1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、平安文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方供应临时水电。 三、乙方工作： 1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，根据甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，听从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉协作工作，竣工验收交钥匙前的成品爱护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四、关于质量的约定： 1、乙方须严格根据甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行

3、施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（gb50210-xx、gb50303-xx、gb50242-xx、gb50327-xx等）作为本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任缘由造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。 五、关于工期的约定： 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。yjbys 2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。 3、

4、因业主等不行抗力的因素而影响工期，工期顺延。 六、关于价款和结算的约定： 1、双方商定本工程合同承包价格_元（人民币） 2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 3、付款方式：a、开工后_日内，甲方付款_%元作为乙方的前期进场费。b、水电工程隐藏验收后，甲方付款_%元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款_%元。d、竣工验收合格后，甲方付款_%元。e、余款_%元待壹年保修期满后结清。 七、关于材料的约定： 1、甲方负责同业主联系刚好供应乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。 2、乙方须在预

5、算定额范围内运用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行担当，并在承包价格中相应扣减。3、全部进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。 八、关于平安生产的约定： 1、甲乙双方另行签订平安协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。 2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和平安生产的要求。 3、乙方须严格遵守平安协议中的条款，严禁在施工现场发生作奸犯科等行为。 九、关于违约责任的约定： 1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。 2、因乙方责任缘由而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。 3、乙方必需给进场施工的

6、工作人员购买人身保险，在施工中发生平安生产事故造成人身损害或财产损失，由乙方担当经济赔偿责任。 4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方（签章）_乙方（签章）_ _年_月_日_年_月_日 建筑施工的劳务合同范本2023篇2 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 因甲方承包的工程的须要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着同等、自愿、公允、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一样并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。 一、工

7、程项目： 二、工程地点： 1、承包方式及范围： 2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房（不含甲方办公用房）配电总柜一级电箱以下全部电线、电缆、照明用具，配电箱，全部工人的人身意外损害保险，特别工种上岗证的费制。 3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。室外l。5米以内的散水不包括散水以外的工程。 4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆 5、甲方应负责供应水电到位

8、，道路通畅、硬化及施工 三、合同t期惩罚条款： 1、年月年月日 2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方赐予乙方每延误 四、安伞生产，文明施工。 （一）平安生产 1、乙方在施工过程中，必需健全自己内部的平安保证 2、甲方对乙方担当的劳务项目做平安生产总交底，提 3、乙方应加强对职工遵纪遵守法律教化，对乙方人员参加 五、付款方式 1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。 2、工作范围以外用工单位：按工元/工日；普工元/工日。 3、面积计算方式： （1）基础筏板按其建筑面积的计算。 （2）其它层按建筑面积计算。阳台按计算。 （3）有柱子的阳台按全面积计算。 （4）结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方

9、量计算。 （5）不增减建筑面积的工程变更，劳动酬劳不予增减。 （6）每层楼的彩光井按全面积计算。 4、结算方式： 生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工 六、甲方的权利和义务。 1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产安排，资金闭幕，劳动力安排等，以确保生产的均衡性和连续性。 2、向乙方供应四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、平安、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。 3、甲方依据施工须要，刚好向乙方供应工程施工中须要的各种材料，供应的材料必需保证质量。 4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实状况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行指责教化，惩罚

10、，情节严峻的清退出场。 5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、平安、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。 七、乙方的权利和义务 1、进场人员必需是年满18周岁以上，身体健康、遵纪 2、乙方必需是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。 3、乙方必需严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必需听从甲方的领导。 4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。 5、乙方负责适时供应材料安排，按月上报工程费完成状况报表。 八、其它 1、甲方与建设单位签订的建设工程施工协议对甲方的约束，两

11、样适用十对乙方的约束。 2、签订合问时，甲、乙方必需具备以下条件： （1）营业执照（未经年检或过期的执照无效），劳务承包的资质证书。 （2）进场人员花名册： 3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应刚好通知甲方。 九、违约责任： 甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须担当对方因此而造成的全部损失。 十、争议和纠纷处理程序 本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。 1、甲乙双方组织协商解决； 2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。 十一、本合同相关的招竟标文件、劳务投标书、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本

12、合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。 十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 建筑施工的劳务合同范本2023篇3 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国劳动法和有关规定，甲乙双方经同等协商一样，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳务合同期限 第一条、本合同劳务期限_年_月_日至_年_月_日。 二、工作内容 其次条、甲方同意依据乙方工作须要，

13、派遣人员_名担当_工作。 第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，听从乙方管理。 三、劳务爱护和劳务条件 第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务平安、劳务纪律和甲方规章制度的教化。 第五条、乙方担当甲方派遣人员（本市外）入店车费，负责工作期间住宿。 四、劳务酬劳 第六条、乙方每月_日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月_元。 第七条、有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳务合同并刚好办变更合同手续： 1、甲乙双方协商一样的； 2、立本合同所依据的客观状况发生重大改变，致使本合同无法履行的。 五、当事人约定的其他内容 第八条、乙方同意付甲方打算金（月总工资的20%）_元，打算

14、金由乙方供应派遣安排的同时交付，打算金计入首月工资内。 第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本合同： 1、在试用期间被证明不符合录用条件的； 2、严峻违反劳务纪律和规章制度的； 3、严峻失职、假公济私，对乙方利益造成重大损害的； 4、被依法追究刑事责任的。 第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。 六、违约责任 第十一条、甲乙双方必需严格履行劳务合同，除遇有特别状况，经双方协商一样不能履行劳务合同的有关内容外，任何一方违反合同给对方造成经济损失的，应依据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际状况确定。 七、劳

15、务争议处理及其它 第十二条、双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳务争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以干脆向_劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 第十三条、本合同未尽事宜或与今后国家、市人民政府有关规定相悖的，按有关规定执行。 第十四条、本合同一式_份，甲乙双方各执_份。 甲方： 乙方： 代表人（签字）： 代表人（签字）： 身份证号码： 身份证号码： _年_月_日 _年_月_日 建筑施工的劳务合同范本2023篇4 发包方(全称)： _(以下简称甲方) 承包方(全称)：_(以下简称乙方) 为落实岗位责任，保证工程质量、工期与平安生产，双方依据中华人民共和国合同法、

16、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允的原则，现就“_”水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。 一、 工程概况: 1、 工程名称：_(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程) 2、 工程地点：_ 3、 设计单位：_ 4、 监理单位：_ 二、 工程承包范围： 1、 甲方供应的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。 2、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。甲方依据实际状况可调整相关部分工

17、程量由其他施工班组施工，乙方应无条件协作，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。 三、 合同工期： 1、乙方在施工过程中协作土建统一支配的工期进行施工，不单独支配工期。合同签订后_天之内乙方应供应如何保障平安、施工质量的方案及依据土建工期编制施工安排，合理支配劳力、机械、材料进场施工。 2、 安装过程中，如发生下列状况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔： a、 因甲方缘由，需设计修改的确影响施工进度。 b、 因不行抗力造成的工期延误。 c、 1周内连续停水停电累计超过_小时且的确影响施工。 3、乙方在与其它承包施工单位施工协作过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每

18、延误一天_元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天_元的罚款。如因乙方缘由延误交房的，乙方还应担当延误交房的责任。 四、 工程承包方式及计价方式： 1、 水电项目按以下计价条款进行计价： a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算; b) 安装定额套用_; c) 市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用_ ; d) 主材、设备由甲方指定品牌、规格，按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补_%,然后由乙方负责选购、安装、保管; e) 协助材料费按合同签订月综合信息价进行计取; f) 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整; g)

19、 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含协助材料费、主材费、设备费)，其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整; i) 按以上计价条款进行计价后下浮_ %(定价部分主材及设备不参加下浮)作为最终结算造价; 2、 因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工，该部分按以下要求进行计价： a)、 工程量按甲方审核后的实际工程量结算; b)、 土建定额套用_; c)、 市政定额中除合同第四

20、条第1点规定外的项目套用(_ (_); d)、材料因土建部分均为甲方供应，考虑到甲方管理上的便利，水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方供应,乙方负责施工、保管，乙方不计取任何土建材料费用; e)、 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整; f)、 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整; g)、本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费，其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整; h)、 按以

21、上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价; 3、 以上计价模式均为定额计价模式，不采纳清单计价模式;工程款审批时乙方均应供应采纳“_”版软件套价的电子版预算及“_”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式; 4、 按以上结算条款进行结算，除总包单位施工协作费、税金外的各项费用均由乙方担当; 5、 临时用水、用电乙方有义务帮助甲方进行该部分内容安装、维护，材料由甲方供应或签认乙方供应的材料，乙方不计取任何费用; 6、 施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付，各班组按造价比例进行分摊，从工程款中扣除; 五、 付款方式： 1、 单体不低于_栋以上的主体结构封顶后起先对已封顶楼栋

22、按以下要求支付进度款。 2、乙方依据工程进度于每月_日向监理部申报当月完成的工程量，监理部在_个工作日内予以审批后报甲方，经甲方审批后工程量的_%支付该月工程进度款。 3、工程竣工验收合格后，乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品运用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的_%。自办理交付运用之日起_个月内办理完结算手续，同物业办理完交付手续后，付至工程结算总造价的_%。余款_%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起_年后完成全部保修工作_天内付清余款。 4、 工程款的_以现金支付，但乙方应供应工资册，余下的_以公司户头转账至材料商的方式支付。 六、 工程质量标准及验

23、收： 1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、双方对材料、工程质量有争议，由甲方托付工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的，鉴定费用由甲方担当;鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙方担当。 七、 材料、设备管理要求： 1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装，未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权实行对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。 2、本合同签订后_个月之内，乙方应供应工程所需材料清单。乙方承诺供应材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过_%，超过允许

24、偏差所造成的材料价格改变由乙方担当。 3、无需定制的材料乙方应依据施工进度提前_个月进行审批，以便确定品牌、价格，需定制的如配电箱、桥架、水泵等应依据施工进度提前_个月进行审批。 4、乙方自带工具及物资必需到甲方保管员和保卫员处具体登记，如未登记入工地后视为甲方全部，如离开工地时，甲方保卫人员及管理人员有权对包袱及可疑人进行检查，发觉了偷窃行为按偷窃物品的价值处以_倍以上的罚款。 八、 保修和售后服务 1、 本工程自验收合格之日起乙方供应_个月免费保修服务。 2、渗水、漏水等影响居民正常生活的状况下，乙方承诺在甲方通知后_小时内赶到现场并于_小时内完成修理。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通

25、知后，应当马上到达事故现场抢修。其他状况下，乙方须在甲方通知后_小时内赶到现场，并于赶到现场之日起_日内完成通知所涉及之保修、修理项目。 3、 每个修理项目完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该修理项目本次修理完毕。 4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认，因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足部分乙方还应补足。 九、 甲、乙双方责任 1、 甲方的责任 (1)供应引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源)，详细引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方供应二间临设供乙方临时堆放材料及办公运用，不允许住人

26、。 (2) 参加工程质量、施工进度、施工平安的监督，负责材料进场、施工验收确认工作。 (3) 按合同约定支付工程款。 (4) 协议签订后，甲方供应完整的水电施工图纸_套。 2、 乙方责任： (1) 在施工期间,乙方至少需支配1位现场技术管理人员(联系人：)，甲方发觉施工现场管理员不在岗，每次罚款_元。 (2)乙方遵守工程建设平安生产、文明施工有关管理规定，严格按平安、文明施工的要求组织施工、管理，并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含担当第三方损失及有关费用)均由乙方担当。甲方可依据平安事故详细状况赐予罚款。 (3) 做好施工场地地下管线和邻近建筑

27、物、构筑物的爱护工作，并担当损害修复的费用。 (4)水电工程具备隐藏条件时，乙方进行自检，并在隐藏前_小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可，乙方自行隐藏的，甲方将视情节严峻程度赐予每次_元罚款，并要求重新隐藏验收直至符合要求。 (5) 已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的爱护工作，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。 (6)乙方需自行供应劳保用具给一线施工人员，敬重一线施工人员的劳动成果，不得随意扣发工人劳动酬劳，否则乙方要担当相应的经济责任。乙方必需刚好支付班组的劳务费、为从事危急作业的职工办理意外损害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。若政

28、府须要乙方人员办理社保、劳保，乙方需负责办理并担当费用。 (7)相应的内业资料由乙方负责完成，并供应完整的备案用竣工图_套，供应结算用竣工图_套和结算资料_份，有关格式要求按_档案室标准执行。 (8)各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕，其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成，土建粉刷后因乙方缘由需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割，不得未经切割随意凿打破坏墙面。 十、 违约责任 1、 合同签订后_日内,乙方应交纳合同履约保证金_万元整。履约保证金在乙方第 一次付进度款时无违反合同条款的状况下无息退还。 2、 当发生下列状况时视

29、作甲方违约，由甲方担当违约责任，赔偿因其违约给乙方造 成的经济损失： (1) 甲方不按时支付工程进度款。 (2) 甲方无正值理由不支付工程竣工结算价款。 (3) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。 3、 当发生下列状况时视作乙方违约： (1) 因乙方缘由不能根据约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。 (2) 因乙方缘由工程质量达不到约定的质量标准。 (3) 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。 4、甲方未按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款的，应根据逾期支付款项的逾期日内的日万分之_向乙方支付违约金。乙方逾期将验收合格后的工程交付甲方，或乙方逾期将已验收

30、合格的竣工资料交付甲方的，乙方应根据_元/天的标准向甲方支付违约金 5、 对乙方在工程施工过程中存在平安、施工质量、拖延工期等问题，甲方有权实行 罚款、责令整改等措施。 十一、 争议解决 甲方、乙方在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。 十二、 合同解除 1、 甲方、乙方协商一样，可以解除合同。 2、 有下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同，乙方应无条件协作，并扣罚乙方 现有工程投入未支付部分的工程款做为违约金： 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以承包的名义分别转包给他人; 发生重大质量事故; 出现质量、平安问题，又

31、拒绝听从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; 未经甲方同意，无故拖延工期的; 十三、 合同生效与终止 1、 双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本 合同即告终止。 2、 合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义 务。 十四、 合同份数 1、 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。 十五、 合同生效 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑施工的劳务合同范本2023篇5 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 依照中华人民共和国合同法中华

32、人民共和国建筑法及其他相关法律法规规定，本着公允、公正、同等互利、诚恳守信的原则，经甲乙双方协商一样签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：大同市宏洋同煤城5#主楼及地库 2、工程地点：大同市南郊区老平旺村口 3、乙方承包范围：5#主楼及地库的钢筋下料工程。 4、承包方式 甲方供应合格的材料及施工机具，乙方负责供应工程所需的合格工人。 5、承包单价 地库钢筋下料140元/吨，5#主楼钢筋下料9元/m2 。 二、质量要求 乙方必需严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方担当。 三、双方的责任与义务 1、乙方工人进场后，甲方负责支配食宿，每月付给乙方工

33、人生活费1000元/人。 2、乙方必需听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，现场必需做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度安排。 3、乙方必需遵守劳动纪律，严格根据施工规范施工，必需为每位工人缴纳人身意外损害保险。施工中发生的一切平安事故，费用均由乙方负责。 4、施工中由于甲方缘由造成工程停工或不能正常工作，超过5天以上的，甲方付给乙方工人每天100元/人的生活补助费。 四、结算支付方式 地库砼浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费；主楼甲方每月付给乙方工人1000元的生活费，等工程完工后支付到工程款的70%。待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。 五、违约责任 施工中随意一方违反此合同，必需担当总工程款20%的违约金。 六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日