2023年居间费支付承诺书（精选多篇）.docx

《2023年居间费支付承诺书（精选多篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年居间费支付承诺书（精选多篇）.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年居间费支付承诺书（精选多篇） 推荐第1篇：工程居间费支付承诺书 工程居间费支付承诺书 依照中华人民共和国经济合同法二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定，对居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，经当事人双方协商一致，订立如下条款，并由承诺人履行承诺。 业主或总承包方： 承诺人或单位： 工程名称： 居 间 人： （1）姓名： 身份证号码： （2）姓名： 身份证号码： 一、承诺单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程量的总造价（具体以实际建筑面积为准）支付 0.3 %给居间人作为酬金。 二、居间人酬金付款方式，具体支付时间： 按照建设单位支付承诺人之后，承诺人支付 万

2、元现金，工程预付款到账时支付预付款的 %，余额按进度款支付 %给居间人，直到工程实际总额的 %，支付完为止。 三、居间人促成承诺人单位与业主方或合同成立的承诺人，应当按照约定支付酬金。承诺人单位提供给业主方的结款银行账户，其中办理的银行到账提醒业务，必须由居间人提供手机号码（以便资金对双方透明）。 四、如承诺人或承诺人单位不按本订立约定的条款和时间支付酬金给居间人时，居间人可阻止承诺人或承诺人单位正常施工，因承诺人或承诺人单位违约给居间人造成的一切损失由承诺人或承诺人单位全部承担赔偿。居间人可凭此承诺书向居间人户口所在地人民法院或承诺人及单位所在地人民法院提取诉讼，仲裁或申请支付令，并承担工程

3、总价款每天千分之一的违约金，承诺人或承诺人单位放弃一切抗辩权力。居间人也有权委托业主方在施工承包工程款中扣给居间人。 五、本居间酬金税金由承诺人或承诺人单位强缴纳，居间人无须向承诺人单位出具相关票据，对居间方有无备经营内容无提出具体要求和异议。 六、（1）该承诺人或承诺人单位委托以上居间人联系取得本工程项目。（2）居间酬金以现金支付或以转账方式转入居间人指定的个人账户。 （3）本承诺书受益人所获得的居间费，在任何情况下不得收回。 七、居间人有责任保证承诺人与业主的关系和义务，以及资金安全性，居间人保证本项目工程在合同生效四十五天内前开工，若到时不能开工，居间人退回人民币壹拾万元给承诺人。 承诺

4、人单位： （签章） 承诺人： （签章） 身份证号： 联系电话： 签订地点： 年 月 日 推荐第2篇：工程居间费支付承诺书 工程居间费支付承诺书 依照中华人民共和国经济合同法二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定，对居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，经当事人双方协商一致，订立如下条款，并由承诺人履行承诺。 业主或总承包方：承诺人或单位： 工程名称：贵州省中卫导航盘县（平关、滑石、断江）三个机站居 间 人： （1）姓名：身份证号码： （2）姓名：身份证号码： 一、承诺人或承诺单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程量的总造价（承诺人或承诺人单位在本工程项目中做的所有项目都必

5、须包含在内，具体以实际工程量结算为准）支付%给居间人作为酬金。 二、居间人酬金付款方式，具体支付时间：签定合同后同时开写进场通知给承诺人之后，承诺人支付万元现金，工程预付款到账时支付预付款的%， 余额按进度款支付%给居间人，直到工程实际总额的%，支付完为止。 三、居间人促成承诺人单位与业主方或总承包方合同成立的承诺人，应当按照约定支付酬金，承诺人或承诺人单位提供给业主方的结款银行账户，其中办理的银行到账提醒业务，必须由居间人提供手机号码（以便资金对双方透明）。 四、如承诺人或承诺人单位不按本订立约定的条款和时间支付酬金给居间人时，居间人可阻止承诺人或承诺人单位正常施工，因承诺人或承诺人单位违约

6、给居间人造成的一切损失由承诺人或承诺人单位全部承担赔偿。居间人可凭此承诺书向居间人户口所在地人民法院或承诺人及单位所在地人民法院提取诉讼，仲裁或申请支付令，并承担工程总价款每天千分之一的违约金，承诺人或承诺人单位放弃一切抗辩权力。居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。 五、本居间酬金税金由承诺人或承诺人单位强缴纳，居间人无须向承诺人单位出具相关票据，对居间方有无备经营内容无提出具体要求和异议。 六、（1）该承诺人或承诺人单位委托以上居间人联系取得本工程项目。 （2）居间酬金以现金支付或以转账方式转入居间人指定的个人账户。 （3）本承诺书受益人所获得的居间费，在任何情况下

7、不得收回。 七、居间人有责任保证承诺人与业主的关系和义务，以及资金安全性，居间人保证本项目工程在合同生效四十五天内前开工，若到时不能开工，居间人退回人民币壹拾万元给承诺人。 承诺人单位：（签章） 承诺人：（签章） 身份证号： 联系电话： 签订地点： 年月日 推荐第3篇：居间服务费支付承诺书 居间服务费支付承诺书 致（被委托人） 经等人协调，海南中航有限公司承接的山东程，根据海南公司提出的施工合同要求，我同意按此条件并自愿签订工程施工合同。为感谢被委托人的协调作用，我方以承接工程人的名义签发此份不可撤销的居间服务费支付承诺书。具体内容如下： 一、根据中华人民共和国经济合同法第426条及有关规定，

8、对居间服务本着有偿服务的原则，我方郑重承诺：按合同签订的土石方总量万立方（以正式合同确定的数量为准），以每立方元支付给被委托人居间服务费（所得税税后），支付方法为： 1、在我方与甲方签订正式工程合同、进场施工后，在甲方支付3%进场费的当日，我方先支付万元给被委托人。 2、从第二个月开始，每月按实际完成土石方量、每方土元的居间费，在业主方结算工程款到账后的当日，及时予以支付。每月付款不留尾巴，直至付完全部居间费此承诺结束。被委托人收款后无需出具任何收款手续。 如因甲方的原则，当月无法施工，支付居间费的时间顺延。 被委托人的账号是： 卡号：（建行合肥市城东支行） 卡号：（建设银行） 卡号：（工行、

9、合肥市和平路支行） 我方按上述人员名单，每次以支付居间费总额分别给、比例汇到卡上。并为上述人员提供缴税清单。 如果在规定的时间内，不能如数支付居间费，我方同意被委托人从海南中航中天公司给我方的工程款中扣转。 二、我方遵守不可逾越之约定，在合同签订、进场施工后无条件地按本承诺书上述约定支付被委托人居间服务费。 三、我方如与甲方发生的任何纠纷都由我方承担，均不牵涉到被委托人；我方对承接的工程承担一切经济及法律责任，被委托人不承担任何经济和法律责任；我方承诺在进场施工的情况下不收回被委托人应得居间服务费。 四、我方保证及时、完整、真实提供承接工程所需提供的各种资料；我方不以任何原因向外泄露本承诺书条

10、款的内容。 五、我方保证本承诺书内容为不可撤销、不可更改和无条件兑现；此承诺书一式两份，被委托人和我方各持一份，本承诺书一经我方签字和签章后立即生效。 六、我方和被委托人只接合肥市仲裁委的仲裁，合肥市仲裁委的仲裁是终局裁决；我方如拖延或拒付被委托人的居间服务费，被委托人可向合肥市仲裁委申请追收居间服务费，同时按居间服务费的总额加罚每天1%的滞纳金；追收服务费所产生的一切费用（含律师费、 仲裁费、执行费、违约金、罚金、差旅费等）均由我方承担，我方愿接受仲裁和处罚并放弃一切抗辩权利。 七、如果被委托人未完成居间协商、签订合同任务，本承诺书自动失效。 八、我方在与海南中航公司签订合同后，我方给被委托

11、人合同复印件一份和我方签订合同人身份证复印件一份。 委托方：（公司签章） 法人代表：（签字） 被委托人签字： 2023年月日签订 推荐第4篇：居间服务费支付承诺书 居间服务费支付承诺书 委托方(甲方)： 居间方(乙方)： 委托方因乙方促成 合同签订，同意支付￥ 居间服务费。双方为此签订本居间服务费支付承诺书，具体条款如下： 一、居内容及居间费支付数额 乙方促成甲方与 合同签订。根据中华人民共和国经济合同法第426条及其它规定，甲方同意支付给乙方税后居间服务费，计税后金额为(人民币) ￥ 。此服务费支付为所得税后款，具体交税手续由甲方全权负责代缴，并向乙方出具缴税凭证。 二、居间费支付方法及时间

12、 在甲方签订上述合同后，甲方收到买方第一笔款三日内兑现上述承诺。居间费以银行转账方式转入乙方指定的个人账户或银行卡。 三、违约责任及解决方法 1、甲方若有拖延支付和逃避支付居间服务费行为，甲方无条件承诺每拖延一天按应付金额的干分之三支付滞纳金，直至本金清偿完为止。 2、甲方承担本承诺书违约的法律和经济责任。对甲方的违约，乙方可根据法律规定选择管辖地向甲方提请法律诉讼。甲方自愿放弃违约的一切抗辩申诉权利，并承担因此发生的相关费用。 四、合同有效期 本承诺书自甲乙双方签字后即时生效。 本承诺书居间服务费支付完毕自动失效。 五、甲方声明 本承诺书是双方居间协议； 本承诺书是甲方不可撤销、不可以更改、

13、无条件保证兑现的见索即付凭证； 本承诺书是我公司全体股东成员一致的、真实的意见承诺，签署当日即刻生效，不受我公司股权或法人变更等影响，始终有效。 委托方(甲方)：(加盖公章) 居间方(乙方)(签名)： 法定代表人：(签名) 二零一四年 月 日 推荐第5篇：不可撤销居间费支付承诺书 不可撤销居间费支付承诺书 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法中“行纪合同”和“居间合同”第二十三章第422条、第426条相关法律规定及有偿服务的原则： 一、委托事务及具体要求： 乙方受甲方委托、联系、洽谈并协助签订内蒙古赤峰稀土工程合同。 二、工程期限：从年月日至年月日。 三、居间费支付方式： 合同成立后，工程

14、款进入甲方账户，甲方以签订实际工程总造价的%支付乙方，如工程发包方含税，乙方自行纳税，如工程发包方已完税，乙方就不缴税。居间费按施工进度比例拨付。 四、如甲方不按以上承诺支付乙方居间费，乙方可持本承诺书向建设单位收取居间费用，如甲方不履行本承诺协议，可由乙方指定司法部门仲裁，申请法院执行。 五、本承诺不因甲方法定代表人（委托人）变更或单位名称变更或合同转让，本承诺依然有效。 六、本承诺一式两份，甲、乙双方各执一份，机械设备进场生效。 甲方（盖章）：乙方（签章）： 法人或委托代理人（签字）：身份证号： 身份证号：电话： 电话：签署地点： 年月日 推荐第6篇：不可撤销支付居间费承诺书8.25 不可

15、撤销支付劳务费承诺书 被承诺人： 法人聘任本人（身份证号：）与签订土石方工程合同。合同工程量暂定m3（以实际发生工程量为准）,由于劳务人在该工程承揽期间，付出了大量人力、物力促成了该工程合同的签订。故我单位完全自愿与你（们）合作同发包方达成合同文本，并予以明确确定对您（们）付出的辛勤劳动做出承诺如下： 1、根据中华人民共和国经济合同法对劳务人员作有偿服务的原则，工程承包合同生效后，本人自愿兑现支付的劳务人员酬金是合理合法的。 2、经你们组织协调跟踪促成该项目合同签订成立，本人（公司）承诺按合同工程量每立方元支付，付款方式乙方以每次与发包方结算的工程量立方乘以承诺的价格，全额结付给劳务人。用现金

16、支付，合同签订后，进场费入账后3日内我方用自有资金支付给居间 人万元。此款在而后的工程进度款结付居间费中分三个月扣回。 3、签订本项目合同文件后，如我方不按时足额或不支付劳务酬金给劳务人时，劳务受益人可凭此支付劳务费承诺书向本公司追索全部酬金，并申请仲裁支付或向人民法院起诉。 4、合同生效后，劳务人责任结止。我方与该工程发包方发生任 何争议，与你们（劳务人）无关，劳务人不承担任何法律与经济责任。劳务人不负责施工过程中的管理和安全责任。 5、本不可撤销支付劳务费承诺书不可撤销、不可变更、不受我方企业更名改制或更换法人代表和续订工程合同的影响，并持有效延续性至劳务费结清完毕。 6、该工程项目合同未

17、签订，此承诺书无效，劳务酬金支付完毕后自动失效。 7、本承诺书一式两份，委托承诺人和劳务人各持一份。 承诺人：（签字盖章） 电话：身份证号码： 年月日 推荐第7篇：不可撤销的居间费支付承诺书 不可撤销的居间费支付承诺书 我借款企业有限公司（下称：我公司）特委托身份证号（下称贵居间人）为我公司借进人民币亿元（小写亿元）借款期限年。用于我公司的项目建设，根据中华人民共和国合同法第二十三章424条、428条规定，国务院1998年（第19号）文件国家工商总局1995年（第36号）文件精神，我公司及全体股东现以全部法律责任、经济责任及个人承担连带担保责任签署此承诺书。 一、我公司郑重承诺：贵居间人所借进

18、的资金亿元人民币到达我公司帐户之日同台交割，按实到金额的百分之肆（4%税后）标准作为居间费，以现金形式存入贵居间人的个人银行卡内。贵居间人收取该笔居间费时，不需要办理任何收款凭据。贵居间人收取的居间费的税金由我公司依法缴纳；若涉及税金的法律或经济责任，由我公司全责承担。 二、所借资金达到我公司账户后，我公司若恶意逃避或故意拖延支付，愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利；贵居间人可凭此承诺书依法冻结我公司的银行帐户，本承诺书自动转为我公司欠居间人的居间费的欠条。追回应兑现的居间费并按该费用总额的加收每天5%滞纳金，按居间费总额的两倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用均由我公司承担。 三、根据中华人

19、民共和国经济合同法等法律法规规定，若资金方与我公司发生执行纠纷或资金使用期满出现还款纠纷，贵居间人均不承担一切退赔责任。 四、本承诺书为不可撤销的、不可更改的、无条件保证兑现的见索即付凭证，与我公司其他相关承诺不相抵触，独立执行，不受企业改制更名或更换法定代表人影响，具有永久的法律效力。本承诺书经我公司及法定代表人签字盖章即生效。本承诺书的电子扫描件、传真件和本次借款所涉及的相关文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等、与原件具有同等效力。 特此承诺！承诺地点：浙江省XX市 承诺企业（盖章）： 企业营业执照： 承诺法人签字： 2023年月日 推荐第8篇：居间费承诺书 居 间 费 承 诺 书

20、一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托等先生、等女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。 二、发包单位： 三、工程地址： 四、工程项目： 五、工程数量： 六、工程造价： 七、工程定额： 八、拨款方式：（1）人员入场拨%，（2）设备入场拨% （3）每月工程进度拨% 九、居间费支付方式：我公司同意为次付清。 （1）甲方收到第一次拨款，付%，现金元 （2）甲方收到第二次拨款，付%，现金元 （3）甲方收到第三次拨款，付%，现金元 十、该居间费承诺书，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由

21、此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。 十一、委托方在施工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不承担任何责任。 十二、为了表明我公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金元以示诚意。 十三、本承诺书一式两份，承诺人和被承诺人各执一份。 委托单位名称：法定代表人姓名：身份证号：电话：法人授权代表：身份证号：电话： 单位盖公章：法人签名：法人授权人签名： 承诺时间：2023年月日 推荐第9篇：有限公司借贷居间费支付承诺书（定稿） *有限公司(融资方） 不可撤销支付承诺书 编号：2023-*-*-* 我融资企业（全称 公司 下称：我

22、公司）特委托 等（下称：贵引资人）为我公司引荐资金方 （下称：银主），促成引进融资币种人民币约 元(小写 元)（以银主放款合同同意放款的资金总额为准，含后续合同履约期间临时所增加的金额），用款期限 年（以实际与资金方达成的用款年限为准），若贵引资人为我公司成功促成引进本次融资，根据中华人民共和国合同法 推荐第10篇：不可撤销居间支付承诺书 不可撤销居间支付承诺书 居间为协调承建 项目，总工程量暂订大约为万方（以实际发生数量为准），根据双方约定，我方与项目发包方签订施工合同，视为居间成功。我方郑重承诺，按付给居间人劳务费（以实际发生工程量金额计算）。 1、支付方式：发包方与我方签订合同之日，我方

23、承诺给居间人按履约金的10%支付万元（此款在劳务酬金中扣除），其余发包方在每月支付进度款当日，按进度款的比例支付居间人的劳务酬金。劳务费的税金由我或单位依法缴纳，若涉及税金的法律或经济责任，由我方承担。 2、项目居间成功后，我方若恶意逃避或故意拖延支付劳务费，居间人可凭此承诺书依法冻结我或单位银行账户，有权终止与发包方签订的施工合同，另赔偿居间人（￥元）的前期损失费用。 3、根据经济合同法等规定，我方与项目发包方产生的任何纠纷与居间人无关，未经居间人允许或监督的情况下，我方私自与发包方及相关人员发生业务往来，并签订施工合同，则视为居间人完成工作，我单位需继续履行不可撤销支付承诺书，并按双倍支付

24、居间人劳务费。我方与发包方施工合同未签订本合同自然失效。 4、居间人必需按工程进度督促发包方按时支付进度款，并居间人有义务配合我方协调。 5、本承诺书一旦生效，不可撤销，不可更改，无条件兑现见索即付凭证。与我或单位其他相关不相抵触，独立执行，具有永久性法律效力，所有居间费兑现完成后自然失效。本承诺书经我或单位负责人签字盖章、居间人签字盖章盖手印即生效。本承诺书复印件、传真件、电子件、扫描件、施工大合同等于原件核对相符时具有同等效力。本承诺书一式三份，相关人员每人一份，本承诺书在施工大合同签订后同时产生法律效力。 特此承诺！ 承 诺 人： 身份证号： 单位名称： 居 间 人： 身份证号： 居 间

25、 人： 身份证号： 银 行： 账 号： 签订地址： 年 月 日 联系电话： 联系电话： 联系电话： 第11篇：居间服务费承诺书 居间服务费承诺书 因我公司（甲方）_项目需要前期资金，特委托_ 等先生（乙方）服务方协助我公司寻求引荐项目资金，依据中华人民共和国合同法第 二、第三章规定，我本人及我公司承担全部法律责任和经济责任，签署此份不可撤销的支付引资有关费用以及奖励资金签定的承诺书。内容如下： 一、 当引资成功，证实所引进资金进入我公司法人账户的三日内， 承诺保证按进账总额的百分之壹即交割出伍佰万元人民币（ ），一次性支付到相关受益人指定账户。 二、此承诺作为我公司法定代表人执行付款指令的依据

26、，由我方财 务凭此承诺无条件支付兑现。 三、 我本人及公司保证出具的本承诺书真实、合法、有效，无任何 欺诈行为，如果我方不按此承诺执行，我本人和公司愿意承担全部法律及经济责任。 四、 本承诺书一式伍份，甲方一份，乙方以上人员各一份。签字盖章之日生效。 承诺单位： 法定代表人签字： 企业注册及办公地址： 2023年12月22日 第12篇：不可撤销的引资居间服务费支付承诺书 引资居间服务费支付承诺书 日照市华益建筑工程有限公司（下称：公司），特委托（下称：引资居间人）为我公司引进本次以华益大厦作抵押的贷款，额度不低于人民币大写：七千万元，贷款利率年息最高不超过（7%），本次业务约定期限为合同签订后

27、（40）工作日，约定本合同签订后引资居间人安排银主对公司进行考察，我公司提供合理的真实有效的相关资料并配合银主方做好考察工作，考察结束后银主方在5个工作日内给公司准确答复本次业务是否成立，否则本次合约为无效合约并自动解除。引资的银主方为。 根据中华人民共和国合同法第二十三条424条、428条规定，我公司及全体股东现以全部法律责任、经济责任及法人承担连带担保责任签署此承诺书： 一、由引资居间人办理我公司指定的本次借款业务，在该笔借款银行批复并下放到我公司账户之日，我公司承诺按贷款额度的（%）税后标准，以现金划帐等方式足额支付引资服务费。 二、办理我公司指定的本次贷款业务按照约定的期限约定的数额及

28、利率的银行批复并成功下款到我公司账户后，我公司若恶意逃避或故意拖延支付，愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利： 1、贵引资居间人可凭此承诺书依法冻结我公司的银行帐户。 2、本承诺书自动转为我公司欠贵引资居间人服务费的欠条。 3、追回应兑现的服务费并按该费用总额加收每天3滞纳金。 4、追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由我公司承担。 三、根据经济合同等法律法规规定，在此项业务执行中，若银主方与我公司发生纠纷包括但不限于资金使用期间或资金使用期满产生纠纷，引资居间人均不用承担任何责任。 四、在本次本笔引资贷款业务未能成功放款到我公司账户

29、前，本次引资所产生的一切费用与我公司无关，我公司不承担为此产生的任何费用。公司保留追索在此期间给公司造成的损失权利。 五、本承诺书只承诺本次本笔贷款业务，在约定时间内按照约定的数额及利率成功放款到我公司账户后对本次引资居间人的保证，为不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证；如果超出约定时间，不论何种原因，未能按照约定的数额及利率，本次、本笔贷款业务未能成功放款到我公司账户（以双方指定的银主放款纪录为准），本承诺书自动作废，本公司与本次引资居间人签订的合约为无效合约，无任何经济及法律纠纷。 六、本承诺书经我公司及法定代表人签字、盖章后即生效。如有法律纠纷，由当地仲裁机构或者当地人民法院裁决。 特

30、此承诺！ 承诺企业法定全称（盖章）：引资居间人签名： 代表人签字：年月日 第13篇：居间承诺书 篇一：工程业务承诺书范文 工程业务、酬金支付承诺书范文 致： 四位先生（以下简称贵方） 我公司（承建单位）委托贵方为我公司联系承接工程施工业务，依据中华人民共和国合同法第二十三章关于居间、业务酬金支付之规定，我公司承建单位全体股东以全部法律责任和经济责任，并以法律代表人，个人承担连带的担保责任。签署此份承诺书，同意依法向贵方支付业务居间，业务酬金并遵守以下承诺条款执行： 一、劳务酬金的支付 二、劳务酬金支付约定 1、第一次支付时间为：本施工项目在承建单位进场后办理建筑 施工许可证之日第二个工作日内支

31、付贵方人民币拾万元整（税后）。 2、第二次支付时间为：本施工项施工至三层框架封顶（加空层 除外）第一批进度款支付时，第二个工作日内支付贵方人民币贰拾万元整（税后）。 3、第三次支付时间为：本施工项目施工至六层框架封顶（加空 层除外）第二批进度款支付时，第二个工作日内支付贵方人民币壹拾伍万给贵方（税后） 4、 第四次支付时间为：本施工项施工至整体封顶后，第二个工1 作日内一次付清贵方。 三、贵方无需向我单位及个人开具任何收款凭证。 四、违约责任 我单位遵照上述支付条款约定按时支付各款项，如有延误，每延误一天按应支付款额万分之六（每天计算）支付贵方滞纳金；贵方也可以通过仲裁机关或法律程序解决。 五

32、、其它约定事项 1、本承诺书所承诺之条款不可受更，不可撒销，无条件保证兑 现索即付之凭证，不受我单位名称、法人变更，企业改制或重组等因素的影响，直到款项付清后终止。 2、本协议郑巨豪等四位先生应履行的义务，负责完成业主方与施工方的施工合同签订 （ 天内）。协调完善业主方与施工方的施工合同中的相关内容（主体封顶）。保证该项目的真实性。 3、若本人承接该项目施工，本承诺书生效，否则与本人无关，本协议书自动失效。 4、本承诺书一式三份，自承诺单位负责人（代表人）签字后即生效。 承建单位（盖章）：（待办） 施工单位负责人（代表）签字： 身份证号码： 承诺日期：二0一一年 月 日 2 篇二：居间承诺书

33、(1) 不可撤销的授权合作利润兑现承诺书 （云贵川线项目）（2023）字 第 号 至：受益人刘占兴、宫世航、佟琳、付井友、孙发龙 （以下简称贵受益人） 贵受益人作为中间服务方协助我方（包括：我方关联公司及关联人）承包中石化天然气管道云贵川线项目经研究决定，我方作为有关服务费实际支付人及我本人现以全部法律责任、经济责任以及连带担保责任签署此份不可撤销的项目服务佣金兑现承诺书： 一、授权合作利润计算及支付方式 就贵受益人为我方介绍引进的上述工程项目，我方同意在与业主方或其关联公司、关联单位签署正式工程建设项目承包（或施工）合同后采用以下方式计取对贵受益人的服务佣金（以下简称居间或服务费或佣金）并如

34、数无偿兑现支付给贵受益人及/或贵受益人指定的个人或机构（以下简称分受益人）： 我方承诺给予的贵受益人应得的合作利润为：贰仟万元整（税后价）支付给受益人。 具体支付金额和时间为： 我方在与业主方签署正式工程建设项目承包（或施工）合同后，第一次预付款到账一次性支付款项. 二、利润分流 1、每笔服务佣金所产生的费用与贵受益人及/或分受益人无关且不需办理任何收款凭证。税金完全由我方依法缴纳和全责承担税金的法律经济责任，贵受益人对该等每笔资金拥有永久性支配权和使用权。否则我方及本人承担一切法律责任。 2、就本承诺书项下的支付义务，我方若恶意逃避或故意拖延支付或不按照此承诺书支付，我方及本人愿意承担全部法

35、律及经济责任并放弃一切抗辩权，并愿意承担任何形式的惩罚，包括但不限于：贵受益人可以凭此承诺书依法冻结我方及关联企业及/或本人的银行帐户及/或查封有关财产；本承诺书自动转为我方欠贵受益人服务费的合法欠条；按服务费总额的两倍支付罚金；不必经任何诉讼判决，同意贵受益人各自或共同凭此承诺书向贵受益人所在地法院或其他有管辖权的法院申请强制执行，我方及本人就此自愿放弃任何异议及/或抗辩；承担因此所引起的相关费用，包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等，同时每延迟一天愿意按融资服务佣金金额的千分之五支付滞纳金，直到付清为止。我方及本人对此无任何异议，并自动放弃一切抗

36、辩权。 3、我方承诺遵守诚信、保密、不竞争和不绕过原则，遵守icc500/600条款中不可逾越、不可泄漏的条款规定，不绕过贵受益人与所推荐的项目方私下进行交易。无论我方及/或本人及/或股东及/或参股或控股公司与项目方及/或其关联单位发生任何纠纷及/或最终不能够从项目方获得项目施工权及/或任何一方违约都与贵受益人无关；本次业务如有经济和法律责任都由我方承担，不牵涉到贵受益人，贵受益人不承担任何退赔责任，同时保证采取一切措施免除贵受益人任何责任。否则我方承担一切后果。 4、本项目由受益人联系，由刘占兴洽谈，最后不论是总包、联营、分包、挂靠的形式，都认同是本公司的合约，并承担相应的责任。 5、我方及

37、我本人保证出具的此支付承诺书真实、合法、有效、无任何欺诈行为。 八、本承诺书共三份，我方执一份、贵受益人执二份。若有不一致处则以贵受益人所持文本内容为准。本承诺书经双方确认无误，经我方代表签字盖章后即生效，若此次业务已进入实际操作程序，全部服务佣金支付完毕后，此承诺书自动失效。 1 / 2 6、本承诺书不可撤销、不可更改、无条件保证兑现，为见索即付凭证，并自动构成我方向贵受益人及/或分受益人支付服务佣金的支付指令及凭证，且与我方其他相关承诺、授权委托书及/或指令不相抵触，独立执行，是我方所有成员一致的真实意思表达，本承诺书的电子扫描件与原件具有同等法律效力。 崔志良 建设银行 62270011

38、43680107943 叁佰万元 8、授权贵受益人可单方各自及/或共同到就近公证机关对本承诺书进行公证，我司承诺就全部及/或部分支付义务自愿接受强制执行并自愿放弃一切抗辩权。 9、受益人的责任和义务：该项目所有前期工作由以上所有受益人负责，包括工作联系、完善相关资料手续等，直到正式进入合同谈判并签署止。 备注； 特此承诺！ 承诺人即服务费支付委托人： 承诺人身份证号码：日期：二零一五年 月 日 公证机关：（签字/盖章） 承诺人： （签名） 日期：二零一五年 月 日 附件： 承诺人身份证复印件 2 / 2 篇三：居间费承诺书 居 间 费 承 诺 书 一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托 等

39、先生、等女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。 二、发包单位： 三、工程地址： 四、工程项目： 五、工程数量： 六、工程造价： 七、工程定额： 八、拨款方式：（1）人员入场拨 %，（2）设备入场拨 % （3）每月工程进度拨 % 九、居间费支付方式：我公司同意为 次付清。 （1）甲方收到第一次拨款，付 %，现金 元 （2）甲方收到第二次拨款，付 %，现金 元 （3）甲方收到第三次拨款，付 %，现金 元 十、该居间费承诺书，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由此引起的经济和法律责任。

40、违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。 十 一、委托方在施工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不承担任何责任。 十 二、为了表明我公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金 元以示诚意。 十 三、本承诺书一式两份，承诺人和被承诺人各执一份。 委托单位名称： 法定代表人姓名： 身份证号： 电话： 法人授权代表： 身份证号： 电话： 单位盖公章： 法人签名： 法人授权人签名： 承诺时间：2023年 月 日 篇四：居间承诺书 委托融资贷款居间承诺书 致： 先生 我公司经由 先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。 现经公司董事会研究决定，给予以

41、下承诺： 1、我公司委托 作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。 2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的； 3、我方同意该笔资金用于 项目或领域行业，并同意建立共管账户对款项进行调配、审核工作； 4、同意在首款到帐后，第一时间向您（一次性）支付居间费为此次融资款项总额的1(净额*) 作为中介人居间应得佣金； * 净额为完税后款额 即1%为税后额 附：承诺人有关证明文件（复印件） 法定代表人（签字盖章）： 身份证号码： 2023年 月 日 篇五：工 程 居 间 合 同 工 程 居 间 合 同 承 诺 书 甲方（承诺单位及法人） 乙方（

42、中介方等人） 根据中华人民共和国合同法第23章的424条之规定和国务院1998第19号文件、国家工商总局1995第36号等的文件精神，凡属工程项目对中介方的劳务费和误工工资，有收取佣金之规定。在本项目中秉着平等互利、自愿的原则，现甲方特委托乙方为甲方与业主联系的唐湘大酒店改扩建装饰工程总造价为4000万元左右，必先签此承诺为依据，只要本项目成功了，甲方同意按本项目合同的总造价支付 %给乙方等人，此款是甲方付给乙方的中介劳务费、前期费用、误工工资等损失的补偿和奖励。乙方承担税金，甲方愿意承担全部法律责任，以及其它任何形式的惩罚。乙方可以凭借此承诺书向项目所有地的法院提请诉讼判决，甲方及单位自动放弃一切抗辩权利。 一、工程名称：唐湘大酒店主楼改造装饰工程 二、工程地点：长沙市万家丽中路三段157号 三、本工程项目总造价 万元，按工程总造价 %支付给乙方为中介劳务费，合计 万元人民币。以实际结算工程量为依据。 四、经双方协商，自项目签订合同，人员进场后支付乙方6万，业主方支付甲方预付款，付乙方前期开支费 万元，余款按业主方每月支付甲方工程款的比例支付给乙方，以竣工验收按实际工程量结算全部付清，乙