2022劳务合同模板集合七篇.docx

《2022劳务合同模板集合七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022劳务合同模板集合七篇.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022劳务合同模板集合七篇劳务合同模板集合七篇在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是我帮大家整理的劳务合同7篇，欢迎大家分享。劳务合同 篇1甲方：乙方：根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法以及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同。一、合同期限本合同于_年_月_日至_年_月_日，期限半年。二、工作内容和工作地点1、乙方同意根据甲方工作需要，在_县林业局，从事电脑操作工作。2、乙方应按照甲方确定的岗位职责，按时完成工作任务，并达到规定的工作标准。三、甲、乙双方的义务和责任1、乙

2、方同意根据甲方工作需要，承担电脑操作工作。2、乙方应接受甲方的绩效考核。3、未经甲方许可，乙方不得承接与乙方职责相关的个人业务。4、甲方应向乙方提供乙方所承担工作中必需的工作条件。5、乙方应严格遵守本合同的附加条款。四、劳务报酬甲方每月支付乙方劳务报酬，标准为1000元月。五、合同的终止与解除1、合同期满如未续签，则视为劳动合同书自行终止，双方应及时办理相关手续。2、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。六、劳动争议处理双方在履行本合同过程中发生劳动争议的，甲、乙双方可以协商解决。七、本合同一式二份，甲乙各执一份。甲方：（盖章）乙方：（签字）签订日期劳务合同 篇2甲方：_乙方：_根据国家相关法律

3、、法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本协议，并共同遵守本协议所列条款。第一条本协议期限类型为_期限协议。本协议生效日期自_年_月_日至_年_月_日止。第二条乙方同意根据甲方工作需要从事工程运输汽车驾驶员岗位工作。乙方应严格遵守协议以及甲方各项工作制度和岗位责任制要求，第三条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、遵章守纪、业务技术、劳动安全及有关规章制度的教育和培训。第四条乙方应遵守劳动纪律和甲方的规章制度(含口述规定)，若乙方违反劳动纪律或规章制度(含口述规定)甲方可依据本方的规章制度处理，乙方承担甲方在此期间造成的经济损失，直到解除本协议。第五条甲方安排乙方执行不定时工作制，随时保持通信畅通

4、，乙方在保证安全行车、完成甲方任务的前提下，乙方休息和休假时间报甲方批准后执行。第六条乙方完成规定的工作任务，甲方按照双方协商的工资支付标准支付：运价的_%。具体支付标准及扣发工资情况如下：1.本月工作满_天，付运价的_%，另计奖励金额若干(具体算法依甲方盈利而定)。2.本月工作满_天及以上，付运价的_%。(如遇强降水、路滑、路断等特殊情况不计)3.本月工作不满_天及以下，付运价的_%，若因无故不出车或推延出车扣发_元/天(如遇强降水、路滑、路断等特殊情况不计)。第七条乙方有下列情形之一，甲方可以随时解除本协议并扣发_元提成：1.在聘用期内，被证明不符合录用条件或不服从甲方管理的;2.严重违反

5、劳动纪律或甲方规章制度的;3.严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;4.被有关部门吊销机动车驾驶证、准驾证的;5.被依法追究刑事责任的;6.瞒报、少报、不报货运次数和货运距离或私自卸油行为的，不按时、不按规定填写行车记录及运输登记表的;7.工作期间不得带学员，不得把车交由其他人驾驶。第八条乙方未经甲方允许不得发生下列条款所列事宜，如若违反，并因此发生的事故均由乙方自行承担所有责任(含民事及刑事责任)及甲方在此期间的经济损失。1.不带学员、不把车交由其他人驾驶;2.不私自出车、不酒驾、不违反交通信号灯、不违规操作等国家相关法律法规规定的条款。第九条甲乙双方当事人任何一方违反本协议规定，给

6、对方造成损失或损害的，应当依据国家有关规定承担赔偿责任。第十条本协议未尽事宜，甲、乙双方友好协商再行定夺。本协议一式_份，甲乙双方各持_份。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_电话：_电话：_签定日期：_年_月_日_年_月_日劳务合同 篇3发包人: (以下简称甲方)承包人: (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程水电工劳务事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：施工单位：承包范围：专家公寓(3种户型12栋)、食堂、化学药品库、1、2楼配电房、水池水泵房、制冷中心建筑面积：本

7、工程总建筑面积为7800。该总建筑面积经建设方、设计方及监理方审核、认定。劳务费支付以此建筑面积为依据进行结算，不得另行调整。施工条件：本工程为全框架结构，楼层多为12层，幢号多、分布广、面积小，因此，项目部不提供施工井吊(食堂除外)，上下楼层材料运输乙方自理，合同单价已结合施工难度有所提高。二、工作内容：专家公寓12幢、食堂、制冷中心、水泵房、药品库、变电所各幢号：1、室内水电安装(不包括灯具、洁具);2、临时用电、用水的安装、维护、使用;3、配电房的低压出线端口的施工;4、水泵房的动力电源和室内水电安装;5、制冷中心电柜的安装;6、弱电穿线、暖风系统预埋;7、辅材：弯管器、热容器、水泥钉、

8、铁钉、铁丝、扎丝、封口胶、剪刀、手提切割机、切割片、砂轮片、电焊条、小型电焊机、胶布、防水胶布、自粘胶、粉笔、焊锡、焊锡膏、电源线;8、提前12天做好材料计划。三、承包内容：(1)承包工作内容中的全部人工费;(2)涉及本工种的施工图纸自行复印，费用自理;(3)承包工作内容中指定的材料费用及其它损失费;(4)设备安装费用另计;(5)承担材料浪费费用;(6)图纸设计变更及增加工程量的处理：若施工过程中发生工作量增加，按实际增加工作量结算给乙方。若施工过程中发生工作量减少，按实际减少工作量从乙方劳务费中扣除。四、质量要求：1、严格按照项目部工长的质量技术交底内容执行;2、乙方所做的成品必须符合建设方

9、、监理方及项目部的验收要求，如果达不到者乙方必须及时整改至合格为止，如果乙方出现严重质量事故，甲方将对乙方进行现金处罚;如果乙方多次出现质量事故，甲方将勒令乙方退场，退场工资待工程完工后降位处理支付，乙方不得胡搅蛮缠。五、工期要求：1、严格按照项目部的进度计划进行施工，进度达不到者，甲方有权重新组织人员;2、主体开工时间：3、主体断水时间：4、工程交工时间：5、元(壹仟圆);6、如因不可抗拒原因造成工期延误的，10日(拾日)内不作工期调整，拾日外甲方将给乙方顺延工期。六、文明施工：1、工区内不准入住(包括在建工程内都不允许有人居住)，施工区要做到安全、2、定，不带家属、小孩进入施工区。乙方必须

10、保持生活区宿舍、室内外的清洁卫生，严禁使用电炉、电炒锅、电饭锅、电老虎、煤油炉以及乱接乱拉电线，违者每发现一次罚款500元，并没收其电器，拆除违章架设的电线。3、现一次支付违约金1000元。4、发现一次支付违约金200元。作业面和周围必须清洁整洁，做到“工完、料尽、场地清”，严格保护成品的清洁卫生。5、检查结果，实行奖优罚劣。6、甲方对责任双方各处以20_元的罚款，情节严重者移交公安机关处理。如果对工程建设造成严重影响，甲方有权解除劳务合同，勒令乙方退场。7、发生火灾事故。七、安全施工：1、遵章守纪：乙方人员进入施工现场，必须认真执行甲方安全生产的规章制度，服从现场管理人员的指挥，按操作规程作

11、业，严禁违纪、违章和冒险作业，避免伤亡事故的发生。2、违章责任：在生产过程中，乙方违纪、违章及冒险作业所造成的大小伤亡事故由乙方承担全部责任，甲方不承担经济赔偿责任。因此，乙方必须加强对职工进行业务培训和思想教育。3、劳务人员管理：进入施工现场的作业人员必须通过“三级教育”;作业前必须进行安全技术交底;乙方必须教育和培训职工掌握安全生产的知识，正确的使用“三宝”;严格遵守安全操作规程;特殊工种必须持证上岗;拒绝违章指挥,杜绝违章作业。八、其他未尽事宜由甲乙双方共同协商处理。九、合同单价：每平方米 元正(大写每平方米 圆整包干)。十、付款方式：1、乙方进入工地后，自行垫付一个月的生活费用;2.一

12、个月后，按进度的完成量的30%支付工资;3.主体断水后,甲方将支付给乙方总工资的40%工资;4、砖砌体、收尾工程完工后，甲方付给乙方总工资的60%;5、本工程粉水完工后甲方付给乙方总工资的80%;6、本工程交工后甲方付给乙方总工资的90%;7、在建设方规定的使用期后甲方付给乙方总工资的95%;8、剩余总工资的5%在工程交工半年后甲方支付给乙方;9、工期延误处罚的金额将在乙方总工资中扣除;10、如因乙方在施工中出现的各种违规处罚金将在结账中扣除。本合同书自签订之日起生效，完工后自行废除。以上各合同条款具有法律效力，任何一方违约将视为违法!由项目部监督执行。本合同书一式二份，由甲乙双方各执一份。甲

13、方签字(章)：乙方签字(章)：合同签订日期 年 月 日劳务合同 篇4甲方：乙方：甲乙双方就本着诚实守信、公平互利的原则，经双方友好协商，甲乙双方就空调安装事宜，达成如下协议：一、工程质量及施工周期：甲方提供施工过程中所需水、电及相关场地设施，乙方提供所有施工机具及安装服务，免费质保期为，施工日期为年月日至年日。隐蔽工程应在合同约定进场之日起逾期一天，按元/天罚款，由于发生人力不可抗拒的原因致使本合约不能履行，如：停电及恶劣的天气情况等，施工周期相应顺延。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不能克服的客观情况。二、工程内容：风机盘管吊装，钢管外表面油漆四遍，立管安装及保温，水平供回管安装

14、及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，冷凝水管排水试验，出风管及风口安装，新风主管制作安装，新风支管制作安装，新风口安装，温控器布管线及安装，所有支架制作安装，内机整个系统调试，室内为交钥匙工程。三、工程质量要求：按GB50243通风与空调工程施工及验收规范和GB50256电气装置安装工程施工及验收规范标准验收。整体质量达到质检部门验收合格标准，达到甲方验收合格标准。四、工程总价(固定价格人民币大写)：(￥：)。工程内容调整不超过正负工程结算总价不作调整。(工程内容随甲方的设计图纸和现场实际情况可能

15、变更，此部份款项视做乙方对甲方的让利和优质服务)五、结算方式：1、人员和所有工具进场7天之内支付元生活费。2、每月结算到所完成工程量的50%，即元。3、隐蔽工程经甲方和监理验收合格付至完成工程量的60%4、在工程竣工验收合格10天之内支付完成工程款项的35%5、质量保证金，在工程竣工一年之内支付%五、仲裁：因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如果协商不能解决六、其它约定事项：甲乙双方如有一方违约(含工期、质量、延期付款等)，违约方应向守约方赔偿损失并确定责任之日起按3%/天向对方赔偿违约金。若工程施工内容增加，则工程费用相应增加。在乙方进场之前空调设备的保全责任由甲方承担，若施工所引起的

16、问题由甲乙方承担责任。七、安全条款：甲乙双方在签定本合同的同时若未另行签定建筑工程施工安全生产协议，以下面的安全要求执行，若特殊施工的则需另行签定建筑工程施工安全生产协议，作为本合同的附件，一并履行。1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，尤其是吊装过程中，现场成立专门的保卫和安全文明小组，由公司安全员负责现场安全文明施工。2、施工现场安全用电应严格遵守GB50914-93建筑工程施工现场供电安全规范，所有临时配电处一律采用带触电保护器的铁壳配电箱，严禁乱拉、乱拖电线、电缆、手提电工具使用前应仔细检

17、查是否有漏电现象，下班后要及时拉掉电闸。3、对于安装现场附近的孔洞，必须加盖采取防护措施，防止人员坠落或物件坠落伤人事故，现场施工人员必须悬挂醒目的安全标语和警告牌。4、施工人员进入现场一律戴好安全帽，高空操作要系好安全带、不戴安全帽一律禁止进入安装现场，登梯工作时应检查梯子的稳定，防止梯子滑倒而摔伤。5、严格执行现场用电制度，电焊、气焊动火前先办理动火手续，划定专用场地，动火结事要检查后方可离开，施工现场应备足够的消防用具，遇五级以上大风时禁止使用明火作业。6、在施工过程中，由乙方全权负责现场安全管理工作。7、乙方人员在施工过程中因操作不当造成的任何伤害均由乙方的承包人承担法律及经济赔偿责任

18、。8、甲方现场联系人乙方现场安全负责人乙方施工负责人八、其它约定：1、乙方的全体工人必须以上海开乐建设工程有限公司的名义进行施工，任何挑拨离间有损公司名誉及形象的行为，均按元/次罚款。2、乙方的承包人及其管理人员不得向其它任何组织及个人透露商业合同的金额总价及其相关机密，若发现或听到一次，罚款元/次。从工程款中扣除。3、如若乙方进场人员的工作态度，工艺方法及身体状况和质量、进度、安全意识达不到甲方要求，甲方可勒令其退场。4、如若乙方劳务小级整体影响甲方的质量、进度、安全，且不听甲方的指导意见，劝阻和相关的返工及更改决定，甲方可以要求其全部退场，所发生的工程费用待项目全部竣工后，合同的总工程价计

19、算工程价款=*60%实际完成的(风机盘管+新风机)的总台数此款项在全部空调工程竣工10天之内支付。5、会议纪要和工作联系单等经双方签署的文件，具有同等法律效力。九、本合同未尽事项，可经双方研究，另行商订。十、本合同一式份，双方各执一份，且具有同等法律效力，自双方签字(盖章)之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日劳务合同 篇5承包人：（简称甲方）劳务分包人：（简称乙方）依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致

20、，订立本合同。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库；二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。三、劳务报酬1、本工程的劳务报酬金额约为；2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。五、质量标准1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑

21、安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级；定标准2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现；（2）合理使用周转材料，杜绝浪费；（3）拆除模板应经施工技术人员同意；（4）操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒；（5）拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚；（6）在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失；（7）甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。六、施工验收及工程量的确认1、乙方应确

22、保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准；2、在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。七、双方责任和义务甲方责任和义务（一）1、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：（1）在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：；（2）在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置；2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收；3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；4、及时交付应提供的施工机械设备、

23、周转材料、保证施工需要；5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。乙方责任和义务（二）1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；3、投入足够的人力、物力、保证工期；加强现场管理，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款；4、在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量；5、乙方必须加强所属人员的安全教育，认真执行安全技术规范；

24、施工过程中出现任何安全事故，均由乙方自行负责；6、严格遵守甲方要求的作息时间（施工中可根据实际需要调整工作时间），有事须向甲方提前请假；7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架，如违者出现任何事故，当事人自行负责；8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失；9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；10、工程施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要

25、求撤出施工场地。八、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关要求进行施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据；2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延；3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。九、违约责任：由过错方承担违约责任。十、争议：在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可

26、向当地所属人民法院起诉。十一、合同有效期及份数1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止；2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。劳务合同 篇6用工单位(以下简称甲方)：外包单位(以下简称乙方)：甲乙双方根据中华人民共和国合同法的有关规定，根据平等自愿、诚实信用、互利互惠的原则，就甲方将部分工作岗位的工作任务外包给乙方进行劳务服务外包项目达成如下协议：一、甲方同意乙方承包甲方_劳务工作。二、合同期限本合同期限自 年 月 日起，至 年 月 日止。合同期满前 日内如甲乙双方均未提出终止本合同，双方本着互惠互利的原则在本合同期满前

27、 日内签署新的合同。三、工作地点：略四、外包内容：略五、费用的结算及支付(一)甲方按照甲乙双方所约定的标准和方式为乙方员工结算劳务服务费用：根据双方的约定：1、2、本费用包含乙方员工的工资、保险、乙方的管理费用等双方所明确的所有费用。(二)乙方管理人员应及时与甲方相关管理部门确认员工的工作表现。(三)甲乙协商上月_日至上月_日为劳务费的正常结算周期，乙方向甲方开具相应金额的劳务发票，甲方于每月_日前按时付给乙方上月度劳务服务费用。(四)正常情况下，乙方应保证按甲方的检验计划完成生产。(五)如甲方发现乙方所完成产品未能满足甲方质量规范，乙方应采取有效措施及时更正。六、甲方权利义务(一)甲方应明确

28、乙方从事劳务服务外包的工作岗位、工作任务和工作要求，然后由乙方工作人员自行负责制定工作岗位的工作任务。(二)甲方应为乙方员工提供符合政府劳动保护条例规定的工作场所和和各项安全生产条件。对于首次上岗的乙方员工，甲方将对其进行安全和操作规程方面的培训，并将相关培训资料和要求发给乙方。(三)甲方应为乙方员工提供一间休息、材料室。(四)甲方应尊重乙方员工的名族习惯和宗教信仰，不因民族和性别不同歧视乙方员工。(五)甲方有权抽查乙方员工的劳动合同、身份证明，乙方及其员工应配合甲方的抽检。(六)乙方员工有下列行为的，甲方有权要求乙方立即更换：1、乙方员工违反操作规程，造成所负责的工作不能正常运行，或不能保证

29、工作质量，给甲方造成损失的;2、乙方员工严重违反甲方规章制度，岗位职责和劳动纪律的;3、乙方员工不能提供真实有效地身份证明的，或提供虚假身份证明的;4、乙方员工在工作中谩骂他人或斗殴或以肢体，拳脚相击的。一经发现，甲方有权要求乙方退回或更换，同时乙方必须保证出勤人数，不影响甲方的正常生产工作的进展，对于乙方支付员工的工资低于当地政府最低工资标准的，甲方有权要求其立即改正。(七)甲方应按本合同规定的标准和支付方式及时支付乙方劳务费。(八)甲方应对知悉的乙方有关信息、数据和资料(包括但不仅限于技术、财务、销售方面的信息、数据和资料)及其他信息负有严格保密的责任。(九)甲方应根据工作需要，为乙方提供

30、必要的劳保用品。(十)甲方应根据实际情况，适当为乙方员工提供食宿等生活上的帮助。七、乙方的权利义务(一)乙方应保证具有履行本合同的法定资质，提供给甲方有关营业执照等资质证明复印件。(二)乙方应保证严格遵守有关的人民共和国的法律、法规，特别是有关员工劳动保障或福利政策，同时承诺遵守甲方的包括安全生产，劳动卫生等各项指导原则。(三)应根据甲方工作需求，选派符合甲方要求的乙方员工到甲方指定的工作地点工作，同时承诺不派出或使用童工。(四)乙方应为派到至甲方的员工办理合法的劳动用工手续，与其建立劳动关系并签订劳动合同，同时乙方应承诺遵守劳动合同法相关规定。(五)除经甲方特殊的同意情况外，乙方员工必须符合

31、以下条件：1、身体健康，精神状态良好，并具有合格有效的健康证;2、具有初中或以上学历。能有效和清楚地口头和书面表达自己;3、未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病;4、未患有职业病鉴定委员会鉴定的职业病。(六)教育乙方员工遵守中华人民共和国法律法规和甲方的工作规章(七)乙方在本合同的执行期内应保守甲方的各项商业秘密，不得将有关资料透露给任何第三方。乙方应教育员工保守甲方的各项商业秘密，如因乙方员工的原因(经甲方允许事宜除外)导致甲方有关的商业秘密泄露，乙方应承担相应的法律责任。(八)乙方应根根据当地政府的有关规

32、定，按月支付其员工的工资，为其员工按规定投缴社会保险及支付其他国家规定相关费用，乙方支付员工的工资不得低于当地政府最低工资规定。(九)乙方应遵照甲方的制度进行生产管理，包括考勤制度的建立，操作流程制定、员工离职和违纪处理等。劳务合同 篇7甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲方将 工程，发包给乙方施工，为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。第1条 工程名称：第2条 工程地点：第3条 工程内容： 承包方式1、工程内容：不定楼号、不定工程量。2、承包方式： 包工、包质、保安全。第4

33、条 工程造价及结算方式1、工程量按实际面积计算，门窗洞口空方不计入。第五条 工程质量保证1、甲方对工程质量的要求，在保质期内底层粉刷石膏密实不空鼓，腻子不脱皮。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。第六条 工程款支付1、甲方按月向乙方支付工程进度款，款额按当月经监理、甲方验收合格后完成的工程量价值 80%结算，乙方承包范围内工程竣工验收后甲方支付乙方工程款95，余款 5 %作为工程保证金，保期 1 年，到期无质量问题后甲方一次性无息返还乙方。2、在保修期间乙方必须做到随叫随到做好保修服务工作，质保期间如果乙

34、方不能及时维修，甲方有权重新雇用他人维修，所有发生的费用甲方从乙方的质量保证金中扣除支付维修费用。第八条 甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、甲方提供工人住宿的位置。2、按第六条款支付乙方工程款。3、负责提供与施工相关的资料。4、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及总包要求施工，保证质量，按时完工并交付使用。2、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。3、做好文明施工、工完场清工作。4、在乙方的施工范围内发生的人员及财产意外事故与损失或由于乙方管理不力造成的对不属于乙方人员的伤害责任均由乙方负责。乙方职工的疾病及工伤事故的治疗亦由乙方负责并支付相关费用。第九条 违约

35、责任及争议解决办法合同生效后任何一方违反本合同规定，违约方须在对方要求的时间内恢复原状或达到履行本合同的约定的条件，否则承担给对方造成的一切经济损失；任何一方违约导致本合同无法继续履行或无故终止合同，违约方向对方支付（乙方完成工程量的造价） 10% 违约金。第十条 其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程价款全部结清后自动失效。第十一条 分项单价1、1#楼2、2#楼甲方（签字）： 乙方（签字）：身份证号： 身份证号：年 月 日 年 月 日建设工程劳务分包合同样本建设工程施工合同建设工程征用土地合同本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页