2023年广告牌施工合同.docx

《2023年广告牌施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年广告牌施工合同.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年广告牌施工合同 委托方(以下简称甲方)： 承揽方(以下简称乙方)： 经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方承建户外广告牌,为明确双方的权利义务,特订立本合同。 一、工程概况： 1 合同标的为高 米，宽约 米角钢框架表面安装镀锌板广告牌广告工程,数量为 个。 2 户外大型广告牌的名称： 3 施工地点： 4 上述广告牌的主材品名、规格、数量、见本合同附件一。 5 上述广告牌工程施工图纸，见本合同附件二。 二、甲方的责任： 1 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上问题。 2 将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工地点,保证施工期间的需

2、要。 3 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4 向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。 5 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、用水、用电、道路交通等的申请批准手续。 6 提供施工图纸并进行技术交底。 8 应由甲方承担的其它工作。 9 甲方未能履行本义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方的损失，顺延延误的工期。 10 如基础位置土质含水丰富或有流沙土层需降水后挖槽，降水由甲方负责按基础深度低1-2米执行，费用由甲方承担。 11 该广告牌制作期间如因甲方原因造成乙方职员误工

3、每人每天补偿90元。如该广告牌因故停工甲方向乙方支付该广告牌制作期间实际产生的材料费、工资、交通、生活、管理等费用，按时与乙方结算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二项第 1、 3、 4、5条内容，出现扣留、罚没、罚款等结果由甲方负责处理，产生费用由甲方承担，给乙方造成经济损失的由甲方负责等值赔偿，影响工期的后果由甲方自行承担。 12 根据工程进度依据合同约定内容对乙方的工作结果给予验收评定。 三、乙方的责任： 1 按合同和合同附件约定内容，保质保量完成本协议工程项目。 2 根据工作需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。 3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的

4、保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。 4 乙方接受甲方依据本合同相关条款对本工程全程监督，依据实际结果给乙方验收评定。甲方提出施工中出现的违规问题，乙方应即刻给予答复并及时处理，否则，由此产生的经济损失和后果由乙方承担。 5 乙方在工程施工前期向甲方提供营业执照，所用材料的品名、规格、数量、清单，以及详细施工方案，包括进场日期、施工进度表。 6 乙方做好广告牌避雷事宜。 7 乙方承诺依据本合同约定内容和合同附件清单用料进料施工，所使用的钢材符合国家标准q235或q235b。乙方在工程开工前送本合同约定的材料样本给甲方检验，经检验合格，甲方在材料样本上签字并封存，材料样本一式两份，甲、

5、乙双方各一份，乙方收到甲方签字并封存的材料样本后按材料样本质量标准进料，材料和加工件进场甲方按样本质量进行验收，验收同时乙方向甲方提供厂家的产品质量证明书，乙方在工程施工中如出现上述主材在甲方验收过程中不符合本合同约定内容，责任全权由乙方承担。 8 开工前乙方向甲方提供工程进度项目验收单，甲方按单根据工程进度进行项目验收。 十二、本合同未完全履行完毕，甲方无权出售、处置上述广告牌。如工程竣工后出现甲方扣、压乙方工程款，视为甲方放弃乙方提供的质保，自甲方扣、压乙方工程款形成事实之日起，为甲方放弃乙方提供质保之日始。乙方在此后的工程款索要过程中可向甲方追讨因扣、压工程款产生的利息损失。甲方扣、压乙

6、方工程款自约定付款之日起计算满六个月时间，乙方有权不通知甲方将上述广告牌拆除变卖抵付欠款。 十三、本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 十四、未经合同对方书面同意，任何一方不得将其在本合同中的权利及义务转让或托付给任何第三方。 十五、本合同如有未尽事宜双方协商解决，可以另行签定补充协议，作为本合同的组成部分。 十六、本合同履行若发生争议双方应协商解决，解决不成的，应向原告方所在地人民法院起诉。 十七、本合同自双方签章之日生效，.本合同一式两份，双方各执一份。 临时重点补充：因近期原材料价格浮动较大，涨价频繁，本合同在履行过程中如因甲方原因造成合同期延长，延长期间发生原材料涨价，原材料涨价部分由甲方承担。 甲方： 乙方：上海逸晨广告有限公司 地址： 地址： 电话： 电话： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 签订日期： 签订日期： 广告牌施工合同 广告牌施工合同（定稿） 户外高炮广告牌施工合同 广告牌合同 高炮广告牌工程施工合同 户外广告牌施工合同（定稿） 楼顶广告牌施工合同范本 户外楼体广告牌施工合同 广告牌合同(样本) 广告牌制作合同