2022施工合同模板集锦七篇.docx

《2022施工合同模板集锦七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同模板集锦七篇.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同模板集锦七篇施工合同模板集锦七篇随着人们法律观念的日益增强，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我帮大家整理的施工合同7篇，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期

2、：从年月日至年月日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文关于农村电网建设与

3、改造技术原则、省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、省农村电网建设与改造的基本技术要求，及供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的

4、，乙方将不能进入诚信备案企业名单。xx、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。xx、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，

5、甲方有权：责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方(签章)：乙方(签章)

6、：法定代表人：法定代表人：委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：年月日年月日施工合同 篇2发 包 人：(以下简称甲方)承 包 人：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。第1条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容： ，总建筑面积约 平方米。1.4承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑施工承包责任。第2条：承包范围2.1乙方承包范围：2.1.1按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文

7、件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除 工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明。2.1.2未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方承担。2.2甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工：2.2.1首层大堂装修、户内豪华装修、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施

8、工分包合同，乙方须承担配合施工的责任。2.3 甲定生产厂家乙负责采购的材料：钢筋：水泥：防水卷材：门窗：第3条：工程质量标准3.1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。3.2保修期自本工程竣工验收合格之日起计。第4条：保修期4.1本工程保修期为：1、基础工程及主体结构工程为设计年限。2、防水工程5年。3、管线设备工程2年。4、装修工程2年。5、缺陷责任期：6个月。第5条：工期5.1总工期： 天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收的时间，不包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。5.2开工日期： 年 月 日，具体开工日期以甲方或甲方委托的监理公司下发的正式开

9、工令为准。5.3节点工期：5.4合同文件中提及的工期，不包括劳动假日、公众假日和恶劣天气日子。5.5.如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：(1)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;(3)重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;(5)非承包方原因而监理签证不及时而影响

10、下一道工序施工;(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;(7)人力不可抗拒的因素而延误工期。5.5承包方必须按照约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工。5.6因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工的，承包方承担违约责任。第6条：承包方式6.1本工程采用乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。6.2在施工期间,其它有需要由乙方承包施工的项目(合同外项目、图纸会审变更部分和有关变更文件、资料及所包含的内容),以甲方的书面通知为准,相应费用、工期应经双方确认后调整。第7条：合同价7.1工程款计价

11、方式：7.2付款方式：预付款：工程进度：工程结算款：第8条：合同生效8.1合同订立时间： 年 月 日。8.2合同订立地点： 。8.3本合同自双方签字并盖章后生效。8.4本合同文本正本贰份，甲方、乙方各壹份;各份均具同等法律效力。第9条：其它约定9.1甲方付予乙方的工程款，乙方须优先支付工人工资;若乙方拖欠建筑工人工资，甲方有权从工程款中直接支付。乙方与其工人之间的争议与甲方无关，甲方不承担任何责任。9.2本工程的安全防护、文明施工措施费，乙方须符合国家或省、市等的规范要求，且须保证安全防护、文明施工措施费专款专用。否则甲方有权停止安全防护、文明施工措施费的支付，索回已经支付的安全防护、文明施工

12、措施费;因乙方未履行上述约定而造成的任何损失和责任，概由乙方承担。9.3乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。9.4甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。9.5本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)为美化xxxxx环境，适应开发需要，xxxx绿化改造工程由乙方负责，现双方就相关事宜达成如下协议：一、工程

13、期限：自20xx年8月20日至20xx年9月28日二、养护期：自竣工验收后一年三、工程地点及内容：xxxxxx四、工程造价及结算方式：(1)工程竣工验收合格后按实结算。(2)付款方式：1、竣工验收合格后付总工程款的60%。余款工程养护期结束甲方验收合格后一次性付清;2、必须到xx地税局作项目登记;3、工程发票必须到xx地税局代开或者提供由xx地税局盖章确认的税款缴入xx金库的完税证明。五、安全施工：施工单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，施工过程中产生的垃圾需及时清运，如乙方在施工过程中有安全事故

14、发生，甲方不负任何责任，一 切经济费用均由乙方负担。六、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，经由双方签字盖章后生效，合同未尽事宜，双方协商解决。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：代表(签字)：代表(签字)： 日期： 年 月 日施工合同 篇4业主（甲方）：承包方（乙方）：北京滴水观音科技有限公司根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基 础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行 施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、预定开工日期： 年 月 日第二条：施工范围1、施工范围：回填种植土按现场实际

15、发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第三条：施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。第四条：工期1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计 天（包括法定假日），不计乙方，通知甲方验收后等待甲方验收的时间。2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。（2）不可抗力因素。第五条：工程质量及验收标准1、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及

16、行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提。请验收的，本工程不能评定为合格。2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。3、苗木成活率达到100%。4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。第六条：工程价款及结算、付款方式1、工程预算总价款为人民币 元（大写 元）。2、结算方式：（1）甲方应在预定开工日期前 个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%；（2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%；（3）甲乙双方办理竣工验收和

17、结算手续后的 个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。（4）工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后 个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。（5）以上付款的方式均以 支付。第七条：保养期1、苗木保养期为 个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。第八条：双方义务

18、1、甲方义务（1）委派现场代表 负责对工程建设进行全面管理。（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由 方承担）。（3）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。（4）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。2、乙方义务（1）委派现场代表 负责对施工其间的全面管理。（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙

19、方自行承担。（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。（6）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的两个月内完成结算。第九条：违约责任1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质量

20、达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第十条：转让条款未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合 同项下的权利和义务。第十一条：合同终止1、因解除而终止（1）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发

21、出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。（2）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：（1） 本合同按约定履行完毕

22、；（2） 本合同经各方协商一致而终止；（3） 本合同因一方出现本条第1款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；（4） 法律法规规定终止的其他情形。第十二条：适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。第十三条：争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十四条：其他1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力

23、。3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。4、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，每份均具同等法律效力。甲方： 乙方： 北京滴水观音科技有限公司地址： 地址： 北京广安大街1号鸿坤国际大酒店5501法定代表人： 法定代表人：（或授权签约人）： （或授权签约人）：日期： 日期：投诉监督电话： 投诉监督电话：施工合同 篇5甲方：乙方：按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，明确甲乙双方的权利和义务，结合全合同具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、开工日期：6、竣工

24、日期：第二条：工程造价及结算方式按工程内容进行施工。工程总造价为 万元（人民币）。第三条：双方责任1、甲方责任甲方须委派驻工地代表。甲方对工程质量进行评定，核实确认工程量，对工程质量进行验收，隐蔽工程和中间验收由乙方自检合同后通过甲方验收，验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工，验收不合格，乙方在限定时间内重新交验，同时承担违约责任。2、乙方责任乙方委派驻工地代表及相关技术人员。乙方严格按照设计要求进行施工，施工中乙方采购的材料须符合相关技术质量标准。工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方负责在特定的期限处理，费用自负。乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收，报批，备案等所有

25、用电手续，及时接火通电，并承担相关费用，做到交钥匙工程。第四条：施工工期施工工期 小时。第五条：工程款支付1、工程款支付方式：按工程进度支付工程款。2、工程竣工验收后，支付39000元，余下1000元留作保修金，待质保期满后再行支付。第六条：工程施工的安全措施1、乙方设置专职安全员。2、安全施工。乙方要严格遵守电业安全工程规程，按大修、基建、更改工程组织、技术、安全三大措施有关规定，制定安全施工作业，操作规程和严格的安全防护措施。因措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。第七条：违约责任合同签订后，双方不得随意变更合同内容，不得违约，乙方延期开工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付2

26、0x元违约金。第八条：工程保修和保修金的支付工程保修期为 年，期间发生的工程质量问题乙方负责无偿维修及更换，保修金1000元，自工程交付验收后一年内付清。发包人：（公章） 地址：法定代表人：委托代理人：工地代表：电话号码：邮政编码：承包人：（公章）地址： 法定代表人： 委托代理人： 工地代表： 电话号码： 邮政编码： 合同订立时间：施工合同 篇6甲 方：乙 方：经双方协商，甲方将位于的自住用房的建设工程，承包给乙方实施修建，双方本着公平、公正、平等自愿的原则，就工程承包有关事宜协议如下，并共同遵守执行。一、承包方式甲方采用包工包料的方法，承包给乙方实施修建。二、甲方责任1、协调处理好周边邻里纠

27、纷，确保乙方正常施工；2、负责并保证乙方施工所需水、电、路的通畅；3、按期足额支付工程进度款。三、乙方责任1、负责组织施工队建设并自行解决施工所需的所有设备、原材料；2、负责施工安全防护措施落实工作，因安全措施落实、工地管理、施工操作不到位，造成的一切安全责任和损失由乙方全权负责，甲方不承担任何责任。3、负责保证施工中材料质量和技术水平达标；4、严格管理施工人员；5、按期交付房屋。四、施工要求1、基础工程：基础为条形基础，长度为1700cm,入深为900cm(放线时以实际情况确定)。基础开挖深度为50cm，宽度为140cm（基础需出地面高度230cm）。地基必须夯实，底层铺10cm混凝土，震实

28、后铺16螺纹钢，再浇筑30cm混凝土震实。绑地梁钢筋，主筋为16螺纹钢6根，箍筋为0.8钢筋，高度为50cm,宽度为24cm,混凝土浇筑。基础圈梁和下部相同。2、主体工程：砖混结构二层，第一层高为360cm,第二层高为340cm,圈梁使用12螺纹钢4根，规格为24cm30cm.立柱要求16根，规格为50cm24cm，箍筋使用0.8钢筋，间距15cm,混凝土为C30商混浇筑制作。墙体必须使用国标优质红砖，砂浆标号为C10砂浆砌筑，要求砖砌平整，红砖间隙不能大于1.2cm,砖层误差不能大于2cm。上部圈梁和现浇板一次浇筑，主筋为10钢筋，副筋为8钢筋，间隙为15cm15cm，圈梁箍筋间隙不能大于2

29、0cm。主梁钢筋使用25螺纹钢4根，20螺纹钢3根，高度为50cm.宽度为24cm，箍筋圈使用10钢筑制作，间隙为10cm。二层圈梁现浇板要求和一层相同，混凝土使用C35商混浇筑。栏板使用钢混结构，高度不低于90cm,顶部栏板与一层相同。以上所用钢材全部采用酒钢钢材。3、装饰工程：外墙粉刷使用C20水泥砂浆，分两次粉刷压光。前墙使用全瓷小方砖贴面，包括檐柱（瓷砖每块不低于 元）。楼梯、走廊、台阶使用花岗岩贴面。楼梯围栏使用不锈钢材质制作。内墙粉刷使用C20水泥砂浆粉刷，白灰罩面。地板贴品牌高档地砖，垫层使用C20混凝土，厚度不低于15cm,每平方造价不低于 元。地脚线贴砖，每片价格不低于元。涂

30、料使用仿瓷涂料刮墙，乳胶漆罩面。上下两层相同。4、门窗工程：房门使用国优品牌安全防盗门（每扇门不低于 元），颜色由甲方选择。窗使用双层玻璃铝合金推拉窗和不锈钢防盗网制作，铝合金材料为国优品牌材料，玻璃单层厚度为0.5cm,防盗网使用1.2cm材质制作，间隙不能大于9cm。5、电路工程：电网工程为埋管暗装，使用群邦牌铜线，每间安装三插一灯，线径为主线10平方米，副线4平方米。设臵两个回路，每层安装电路控制箱和电表。灯具使用优质节能灯。6、外围工程：砖砌围墙50米，高不低于2.5米；并修建砖混大门一座。7、其他事宜：乙方不得私自将该工程转包第三方进行施工。工程质量必须按国家建筑规范执行。五、施工工

31、期工程工期为个月，即 20xx 年 月 日至 月 日止。乙方需严格按照工期要求合理安排施工进度，保证按期交房。六、付款方式工程报价：每平方1，400.00元（壹仟肆百元整），拟建面积 平方，工程预算约 元（元整），最终以实际建筑面积为准。1、地圈梁完成后，甲方支付乙方首批款万元；2、第一层封顶后，甲方支付乙方万元；3、第二次封顶后，甲方支付乙方万元；4、完成墙面粉刷、贴墙砖、贴地砖、围墙、大门等收尾工程后，甲方支付乙方 万元；5、剩余尾款约 万元（不超过1万元）作为质量保证金，自验收合格之日起一年后，如房屋未出现任何质量问题，甲方将剩余款项全部支付给乙方；若出现质量问题，由乙方进行维修或由甲方

32、协调第三方维修，维修金从剩余款项支付，剩余款项不足以支付维修金的，甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。七、违约责任：1、乙方承建的房屋如出现重大质量隐患（自然灾害除外），无法居住的，乙方需向甲方进行索赔，索赔金额=全额建房款+全额建房款20%；2、因乙方责任导致未按期完工的，逾期超过一月以上，乙方需向甲方支付不低于1.5万元的违约金；3、因甲方责任导致乙方不能正常完工的，逾期超过一月以上，甲方应向乙方支付不低于1.5万元的误工费、设备租凭费等。4、本合同经双方签署后，即产生法律效应，若乙方单方面终止合同，需赔偿甲方全额损失，并支付违约金2万元；若甲方单方面终止合同，需按工程进度进行结算，并

33、支付违约金2万元。八、其他未尽事宜在施工过程中，如有工程变更或协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，需新定协议事宜的，另行补充。九、本协议在履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商或协调不成的，任意一方均可向法院提起诉讼。十、本协议自双方签字（盖章）之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签章）： 乙方（签章）：身份证号：身份证号：签约时间： 年月日施工合同 篇7甲方：乙方：甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将蔚蓝印象环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据中华人民共和国合同法之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执

34、行。第一条 工程名称：第二条 工程范围和内容工程范围：按甲方批准的施工图为准。工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等。第三条 设计周期本合同签订以后于20xx年2月20日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。第四条 设计价款及支付方式该项目乙方按3万元（大写：叁万元正）人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方1.5万元（大写：壹万五千元正）人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款

35、即1.5元（大写：壹万五千元正）人民币。第五条 施工工期开工日期：以甲方批准的施工报告为准（开工时间最迟不超过20xx年4月1日）。竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为70天。因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因（如下大雨等）所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延 .第六条 取费原则1、 本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的20xx定额：SGD1-20xx至SGD7-20xx，收费级别按四类工程二级档。2、 苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及

36、价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。3、 施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。第七条 工程施工价款及支付方式1、 本工程总造价暂定为 万元（大写： ）人民币，实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。2、 本合同备料款为合同总价的20%，其中5%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余15%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商，不足

37、部分亦由甲方增补。3、 乙方每月25号上报已完成的工程产值，甲方5日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。4、 工程竣工经甲方验收合格后，双方于30日内办理完成决算，甲方扣除工程总价的10%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。5、 本工程质保金为工程总造价的10%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于2日内付清全部尾款，质保金不计利息。第八条 材料供应该工程所有材料原则上由乙方采购，甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方，按设计要求双方进行封样，作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后，认为个别材料、设备或植物高于市场价，可提出要求，如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、

38、植物购回，可书面通知甲方组织供应。第九条 工程质量及质保期1、由于景观工程的特殊性，为确保美观、经济和适用，经甲方认可后，乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整，所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。2、乙方在施工中应加强质量管理，建立有效的质量控制和检查制度，积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督，若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格，乙方应在期限内进行修补或返工，其损失由乙方自行负担。3、质保期：质保范围为乙方施工的全部工程，土建、装饰、水电安装一年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活一年。4、苗木在质保期内由乙方保活，若出现死亡，乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内

39、到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间，逾期甲方有权另行安排，费用在质保金中扣除。第十条双方协作事项1、乙方应严格按照施工图进行施工，适用国家现行的该行业各项施工验收规范，若施工中发现问题应及时与甲方协商，双方及时处理。2、甲方现场负责人 ，乙方现场负责人 ，负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。第十一条 甲方职责及义务1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。2、对乙方报送的材料样品，48小时之内进行认质认价。3、 对隐蔽工程24小时之内进行验收。4、 甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料，指定临设位置及负责现场三通一平工作。提

40、供施工用的水源和电源，乙方按规定承担相应费用。5、 接到乙方交工验收通知后，甲方应于两日内组织有关部门进行交工验收工作，验收合格后，办好验收手续。乙方职责及义务：1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。2、乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。3、对已完工程在甲方验收前，应做好保护工作。4、乙方不得将工程转包其他施工单位，一经发现甲方有权要求乙方整改，乙方经整改仍达不到要求，甲方有权解除合同，并由乙方承担责任。5、在施工过程中乙方应文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成安全事故由乙方负责，若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求，甲方有权要求乙

41、方进行整改，若整改后仍达不到要求，甲方有权解除合同。6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。竣工验收：工程具备竣工条件后，乙方向甲方提交竣工报告；竣工验收合格后20日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。结算办法：1、本合同价款为暂定价。2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。第十二条 违约责任1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过3日，乙方有权暂缓施工，施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按

42、合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。第十三条 本合同未尽事宜，甲、乙双方协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。第十四条 本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工并结清工程款后，本合同自行失效。第十五条 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。发包人：（章） 承包人：（章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：地址： 地址：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：签订合同地点：签订合同日期： 年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第38页 共38页第 38 页 共 38 页第 38 页 共 38 页第 38 页 共 38 页第 38 页 共 38 页第 38 页 共 38 页第 38 页 共 38 页第 38 页 共 38 页第 38 页 共 38 页第 38 页 共 38 页第 38 页 共 38 页