民事答辩状(施工分包合同纠纷).docx

《民事答辩状(施工分包合同纠纷).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《民事答辩状(施工分包合同纠纷).docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、民事答辩状（施工分包合同纠纷）民事答辩状答辩人：XXX公司，住所地：XXX,统一社会信用代码: XXX o法定代表人：XXX,该公司执行董事。答辩人针对原告的诉讼请求及事实与理由，答辩人认为： 原告的诉讼请求没有依据，应依法予以驳回。理由如下：一、双方至今尚未办理完成竣工结算，工程结算价款尚未 确定，合同约定的付款条件尚并未成就，原告的诉请没有依据。依据施工合同15.26约定，结算额=合同价款+现场签证+ 增加项目-减少项目+奖励-违约金。就工程量部分，原告所报 工程量部分项目严重虚报，答辩人委托第三方公司提供造价咨 询服务，尚未确定其真实的工程量。就违约金部分，原告一直 拒绝承担工期违约金。

2、因此，双方至今尚未完成竣工结算工作。答辩人委托的第三方咨询公司，仅就工程量造价部分，为 答辩人提供咨询服务，其并没有工程结算权限，而原告与答辩 人的结算应按照双方施工合同的约定进行办理。在施工合同第五条工程款支付约定如下：竣工资料 交付齐全、有效、手续完备，且工程整体竣工备案后办理结算, 结算办理完成后乙方提交付款申请，甲方审核确认后支付价税合计款的20%,累计支付至结算价税合计款的80%结 算办理完成满6个月后，乙方提交付款申请，甲方审核确认后 支付价税合计款的15%,累计支付至结算价税合计款的95%o 5.4预留总价税合计款的5%作为质保金，自保修期满30日后, 扣除在保修期内发生的保修费

3、用、违约金，无息支付剩余质保 金。施工过程中，答辩人已按合同约定支付原告工程款，剩余 款项并未届至付款时间节点，应依法驳回原告的诉讼请求。1二、原告严重违背合同约定的工期，应承担工期延误违约 金XX元，应在竣工结算中直接扣减。按照合同结算条款15.26的约定，结算额=合同价款+现场 签证+增加项目-减少项目+奖励-违约金。应扣减原告因工期延 误应承担的违约金。对此，答辩人已经提起反诉。三、施工合同约定预留5%的质保金合法有效，原告要求 将质保金变更为3%没有依据。双方施工合同5.4约定，预留总价税合计款的5%为质保 金。该约定为双方自愿达成，并不违反法律的强制性规定，不 存在无效或者可撤销的情

4、形。原告要求按照3%预留质保金的 规定并不能改变双方合同约定的内容。全国法院民商事审判工作会议纪要（法（2019） 254号）第31条规定，违反规章一般情况下不影响合同效 力，但该规章的内容涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策 等公序良俗的，应当认定合同无效。人民法院在认定规章是否 涉及公序良俗时，要在考察规范对象基础上，兼顾监管强度、 交易安全保护以及社会影响等方面进行慎重考量，并在裁判文 书中进行充分说理。在合同约定合法有效的前提下，原告依建设工程质量保 证金管理办法要求调整质保金违背法律规定及意思自治的法 律原则，应按照合同约定的5%预留质保金。四、原告要求答辩人承担利息没有事实依据。由于至今尚未结算，合同约定的付款条件并未成就，答辩 人并不构成违约，要求答辩人承担利息没有事实依据。综上，请求贵院依法驳回原告的诉请求。此致XXX人民法院答辩人：年月日