绿化苗木施工合同（附苗木清单）.docx

《绿化苗木施工合同（附苗木清单）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿化苗木施工合同（附苗木清单）.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：经发包人决定将 项目交由承包人施工，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致, 订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：见工程量清单4、工期： 天。开工日期：年 月日竣工日期：年 月日；如遇不可抗拒因素或发包人原因拖延工期。二、甲方的权利和义务1、派专人管理该项目施工，相关各方的协调工作。2、按合同清单约定或施工组织的要求监管工程质量、苗木规格 及数量。3、按合同的约定控制施工工期，并按施工组织的要求及时做好 工程分段验收工作。4、提供施工所需电源、水源。5、按合同约定拨付工程款。三、乙方的权利和义务1、乙

2、方保质保量按期完成工程内容。2、遵守甲方监督技术、质量、安全文明管理规定。3、乙方负责施工现场的生产安全工作，若因管理不善等原因造 成人身伤亡、设备或质量事故，由乙方负完全责任。发包人不承担任 何事故责任和经济损失。4、在施工过程中，所产生的垃圾由乙方及时清理干净。四、合同价款及付款方式1、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约 合同价：人民币（大写） （： 元）。本合同 价格形式为：本合同价格中为固定单价合同。2、付款方式：1、工程完成七日内双方确认总工程量并支付合同额的，项 目进入养护期7日内支付至总工程量的,养护达到年后付至 总工程量的，剩余养护期满后一次性付清。五、质保条

3、款本工程养护期年。六、违约1、发包人按约定支付合同款项，支付延误，发包人承担违 约责任，并向承包人支付违约金，每延误一天支付合同价款的1%, 累计计算。2、担保人负责督促发包人支付合同款项，如发包人持续拖延支付或无能力支付合同款，由担保人承担发包人其全部责任，承包人有 权向担保人索要全额合同款项及相关违约金。七、争议本合同如发生争议，双方应通过友好协商的方式解决，协商不成 向合同所在地人民法院诉讼。九、本合同未尽事宜，双方可协商另行制定补充合同，补充合同 与本合同具有同等的法律效力。十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，担保人一份。发包人（章）:住 所：联系方式：法定代表人或委托代理人:承包人（章）：住 所：联系方式：法定代表人或委托代理人:签订日期:绿化苗木清单序号名称规格(cm)单位数量单价合价备注胸逸 径高度冠幅1榆叶梅株2美人梅株3碧桃株4紫薇株5木槿株6紫叶李株7金枝槐株8海棠株9卫矛球株10石楠球株11月季球株12连翘球株合计