钢结构施工合同文案5篇.docx

《钢结构施工合同文案5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构施工合同文案5篇.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、写好篇钢结构施工方案可不容易，你是否还在为写这么篇方案而苦恼呢?别着急，卜.面 小编就整理出了一些关于钢结构施工方案的范文，希望这些范文能帮你解决烦恼哦钢结构施工1合同编号：工程承包合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局协议书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方.）根据中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程质量管理条例、民法通则等相 关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况一1、一程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、工程立项批准文号：五、资金来源：六、工程程质量标准：七、材料选用要求：八、保修条件、期限：经有关部门验收合格之日起，乙方需为本工程作壹年

2、的保修，保修 期内，如不属人为损坏的项目，乙方提供免费修理。如属人为损坏或超过保修期，则不属于保 修范围，但乙方可协助修复，其费用由责任方负责或协商解决。一款关于工程款支付的约定时间支付工程款;如有增减时，则对增减部分进行决算。5、追加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确 认的，由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决;协商不成的可委托双方认可的审价机 构审价确定。第十四条 工程分包一、本工程甲方同意乙方进行分包。（注：如不同意分包，则删除本条。）二、乙方确定的分包方应具备相应的施工资质。三、分包工程的

3、范围为。四、分包工程款由乙方与分包方结算支付。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包方支 付各种工程款。五、工程分包不能解除乙方对甲方的义务和责任。乙方应在分包现埸派驻相应管理人员， 以保证本合同的执行。六、乙方按承包合同约定向甲方负责;分包方按分包合同约定向乙方负责；乙方和分包方就 分包工程向甲方承担连带责任。七、分包合同由乙方与分包方签订，交甲方一份备案。第十五条奖励和违约责任一、奖励_ 1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方万兀02、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方元。二、乙方的违约责任1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。2、因乙方的原因不能在合同约定的

4、期限或合同允许顺延的期限内竣工的，其工期逾期的违 约责任为每天按工程总造价的万分之一计算赔偿甲方的损失。但赔偿额不超过合同总价的居。 甲方对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出。3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按合同法等相关法律规定赔偿损失。三、甲方的违约责任1、未按合同约定支付工程款，按日万分之五支付违约金，工期顺延。造成乙方停工、窝工 的，赔偿损失。2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺 延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的

5、损失;延误 工期的，工期顺延。4、工程验收合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之五偿付 违约金。5、由于甲方原因取消合同时，必须承担违约责任，并承担由于违约给乙方造成一切损失。第十六条其他约定钢结构施工2发包单位：（以下称甲方）承包单位：（以下称乙方）根据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国经济合同法及本工程的具体情况, 经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。一、工程地点：二、工程名称：三、工程面积：四、承包方式：五、工程造价：六、工程期限：开工年 月日竣工年注：如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可 抗拒的因素，工期相应顺延。结算方式：合同签订后甲

6、方付乙方作为定金，材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付 合同款的%，完工经验收后付清全款。七、甲、乙双方责权：1 .乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。2 .钢构部分税收（地税）由乙方自理。3 .乙方应按规定向甲方提供有关复印件，及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。4 .工程质保期为1年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后 立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的服 务工作。5 .钢结构税收由乙方负责。6 .进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责；如检测不合格，则由乙方负责。八、如因下列情况而发生质量

7、问题不属于保修之列：1 .使用不善、人为破坏。2 .自然灾害：如冰雹、风暴、暴雨所造成的防水层损坏。九、其他约定：L施L期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方人员应自行提高施工人员的安全 生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方没提出异议，施工造成的伤亡，其经济损失由乙 方承担。3 .末尽事宜，甲乙方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。4 .本合同一式两份，甲方双方各执一份。4.注：本合同施工范围只包括钢结构（钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程）施工，不包括土建、 不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。甲方：乙方：电话：电话：甲方盖章：乙方盖章：年 月日年 月曰钢结构施1：3甲方：乙方：经甲

8、、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保 证工程质量及工程顺利进行，依据中华人民共和国经济合同法有关内容，特签定以下条款， 供双方共同执行。一、工程概况：1、工程名称：有限公司厂房钢结构屋面2、工程地点：蒲江成佳3、工程内容：工程为全包工程，乙负责钢梁、钢楝条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心 板的安装。钢架梁采用H型钢，为300X150型，檄条采用冷轧C型钢6米开间用C100X50X20, 8米 开间用C100X50X20,屋面采用夹心彩钢板（厚度为50mm）。4、工程数量：建筑面积4512平方米5、开工日期、工期：合同生效后，由甲方确定开工日期，

9、并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期 完成工程。二、工程价款、付款方式：1、工程价款：工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。（工程验收后以实际面 积结算）2、付款方式:合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元）作为进 场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价 的30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元）全部施工完成后，甲方再付给乙方30%即325000元 （大写：叁拾贰万伍仟元），其余款项（10%），甲方在工程竣工6个月后一次付清。3、工程验收：施工完毕后，乙方通知甲

10、方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出 据验收合格书。三、甲方的义务和责任：1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系;3、提供施工所需的水、电源。四、乙方的义务的责任：1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行 加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；2、在施工过程中，乙方应文明施工；3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。五、保修期：钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量（人为因素的不可 抗拒因素造成的损坏除外）；钢架表面防腐保质期为两年。六、违

11、约责任：1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期 内，甲方须赔付误工损失；2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金；3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。七、违约解决方式：经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商 补充协议。甲方（代表）：乙方（代表）：钢结构施工4发包方：承包方：签订时间：签订地点：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明 确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：

12、二、工程地点：三、承包范围和内容：（详见工程附件图）；工程建筑面积（平方米）；其它:四、工程造价：（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）0第二条施工准备一、发包方：1.月日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。2.月日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后 天内提交建筑许可证。二、承包方：1 .负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；2.组 织施工管理人员和材料、施工机械进场；第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，

13、商定工程工期为 天（日历天），自 年月 日开工至 年 月 日竣工验收。二、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：L按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响 进场施工；2 .凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷 需要修、配、代、换而影响进度；3 .不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或 由于施工无法进行的原因而影响进度；4 .在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

14、5 .非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；6 .未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；7.人力不可抗拒 的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进 行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：L由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证， 或进行检验合格后方可用于工程；2 .由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。 对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发

15、正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用 于工程；3 .隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；4 .承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单 位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督 站进行结构中间验收；5 .承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。 一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单 位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；6 .工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修

16、时间自通过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一 方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其 复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备 方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法：第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法” 执行。一、本合同签订后

17、_日内，发包方支付不少于合同总价%备料款，计人民币万元。一二、1.承包方的工程进度完成全部屋架部份焊接后必须在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的%；2,承包方的工程进度完成全部榭条焊接后必须在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的%；3承包方的工程进度完成全部瓦面部份安装完成后必 须在 日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的%o三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修 期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约

18、金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损 失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式：第七条施工与设计变更一、双方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、发包双方均 不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方， 由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的 设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料 构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出

19、修改设计、修改工艺的合理 化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才 予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐 全时，承包方才予实施。第八条工程验收一、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。 工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。二、工程竣工验收后，方包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。第九条违约责任承包方的责任：一、

20、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的， 偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的 奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方 由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减 少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料 和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包 方承担责任。四、承包方验

21、收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿 付承包方赔偿金。第十条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式 份，合同附件份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地壬商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合 同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自 办毕鉴（公）证之日起生效;

22、工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协 议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：承包方（盖章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：钢结构施工5合同编号工程名称：工程编号：发包方：承包方：签订时间：签订地点：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明 确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目批准单位：批准文号（指此工 程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：四、

23、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其它：五、工程造价：（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）。第二条施工准备第三条工程承包范围一、承包范围：工程+0 000以上建筑钢结构部分，及屋面、墙面（不含砌体），门窗，具体见第二条相关的内容及方案图。不包括： 烟囱、内隔墙、作业台、钢梯、栏杆等前述列明的承包内容以外的工程。二、+0. 000以匕钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由乙方支 付的费用。三、本工程钢结构建筑面积：（平方米）四、其它：。第四条工程造价一、合同价款金额（大写）：（小写）:二、本合同采用主要材料价格采用浮动价。其中，施工期间人

24、工、钢材、水泥、砖、混凝 土、砂石、铝材、预应管桩可调整价差，调整方法：以投标截止日当月的该材料的佛山市信息 价为基准，浮动价格在土居以内的风险由承包人承担，超出1%时，按进度，以施工期间该材 料的佛山市信息价与投标报价主要材料价格计算价差；当佛山市信息价明显低于市场价格时，按 实际市场价格与投标报价主材料价格计算价差。三、本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范围为准，施工图承包范围 以外的工程及设计变更增加的工程量，按以下原则和办法计价，追加合同价款：1、合同报价单中己有相同单价的，按该单价执行；2、合同报价单中无相同单价的，按甲方确认的追加价款执行。3、由于设计修改而出现的变

25、更工程项目，按顺德市建设工程施工合同（示范文本）的有 关条款追加该项目的单价，由甲方和承包人协商确定后,方施工。4、工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。四、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款+费用第五条 工程变更一、甲方应向乙方提交据以施工的基础资料，包括并不限于：工程地质资料、水准座标控 制点、工程范围和周边的高低压电力网线和地下管网线路等资料。甲方保证所提供资料、数据 的真实、准确.一、发包方：1 . 月 日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。2 .月 日前、负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板）， 应满足施工词水、用电量的需要

26、。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3 .本合同签订后天内提交建筑许可证。4 .合同签订后一天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）份。5 .组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底 会审纪要，在一天内分送有关单位，一天内提供会审纪要和修改施工图 份。二、承包方：L负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；6 .组织施工管理人员和材料、施工机械进场；7 .编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品 等进场计划（包括月计划），用水、

27、用电计划，送发包方第三条 工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天（日历天），自 年月 日开工至 年月 日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1 .按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响 进场施工；2 .凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施1：需要或因交验时发现缺陷 需要修、配、代、换而影响进度;3 .不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或 由于施工无法进行的原因而影响进度；4

28、 .在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时 以上），影响正常施工；5 .非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;6 .未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；7 .人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进 行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：L由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证， 或进行检验合格后方可用于工程；2 .由发包方提供的

29、主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。 对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用 于工程；3 .陷蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；4 .承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单 位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督 站进行结构中间验收；5 .承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。 一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单 位、质量监

30、督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；6 .工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一 方认为对方提供的材料需要更验的，应允许更验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其 复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备 方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法：第六条工程价款的支付与

31、结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法” 执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的先备料款，计人民币 万元;临舟设施费，按土建工程合同总造价的%计人民币万元，安装工程按人工费的%计人民币 万元;材料设备差价万元，分 次支付，每次支付时间、金额二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在 日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的先时，按规定比例逐步开始扣回备料款。二、甲方应于本合同生效后日内向乙方提供经审图机构审核通过的施工蓝图一式份（并提供cad电子文件）。三、乙方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和

32、甲方提供的资料和合同施工。四、在施工准备阶段和施工阶段甲方要求变更设计的，应向乙方书面提出。变更的具体内 容在设计变更中载明。五、因甲方提出变更设计的，由甲方承担下列费用和责任：1、材料设备增加的，追加材料设备款；2、工程量增加的，追加合同价款；3、造成乙方构件制作和安装的返工、停工或材料积压的，赔偿损失。4、造成工期延误的，工期顺延。第六条 工地代表、项目经理、监理一、甲方工地代表1、甲方派驻施工现埸的代表称为工程师。工程师为甲方履行本合同的代表人。工程师必须 由具有相关专业知识的人员担任。2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经 工程师签字即对甲方具

33、有法律约束力。3、工程师或其委派的代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（本合同称 为项目经理）后即对甲方发生法律约束力。项目经理对I：程师发来的函件内容无异议并在函件回 执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。4、乙方对工程师发出的指令、通知等有异议时，在48小时内向甲方书面提出。可采用在 回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。甲方应在接到异议后48小时内作出答复, 逾期则视为确认乙方的异议。5、情况紧急时，工程师可向乙方发出口头指令，并应在24小时内再予书面确认。乙方认 为指令不合理的，可于24小时内书面提出异议，工程师应在收到书面异议后24小时内作出是 否修改或

34、取消指令的决定，并书面通知乙方;工程师愈期作出是否修改或取消指令书面通知时， 必须承担因指令而造成的一切损失。6、甲方派驻工地的工程师为 名。姓名为：、。以上人员具有相同地位和权力。7、甲方更换工程师，应提前7天书面通知乙方。8、工程师的权力自合同生效时产生，至合同终止时终止。二、乙方项目经理1、乙方派驻工地现埸的代表称为项目经理。项目经理是乙方组织现埸安装施匚的代表。项 目经理应具有相关专业知识，其权力限于现埸安装施工的指挥和协调，无缔约权。2、项目经理依据合同签发的工程联系单、通知单、申请单、开工报告、验收报告等函件一 经书面送达甲方或其工程师即发生法律约束力，但与本合同相冲突的签单无效，

35、除非经承包人 追认。3、项目经理代表乙方发往甲方的各种书面函件，经甲方工程师在回执上签名并写上日期后 即对双方发生法律效力。本合同对函件生效有专门约定的，依约定。4、乙方派驻工地的项目经理姓名为：。5、乙方更换项目经理，须提前7天书面通知甲方。新委派的项目经理必须具备相应知识。6、项目经理的其他权力和责任依据合同、乙方授权和法律、法规规章的规定。项目经理无 权修改、变更本合同，其有超越职权或授权的行为均属无效。7、项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。三、工程监理1、本合同甲方委托监理公司进行监理。监理公司委派为现埸监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。2、监理工程师

36、代表甲方对施工质量、建设工期、现埸施工和安全生产等对乙方进行检查、 监督和管理。3、监理工程师的职权与甲方委派的工程师相同，其签发的指令、确认书等各种函件，其效 力与甲方工程师相同，除非甲方有特别限制，但应书面通知乙方。第七条施工准备一、乙方的施工准备工作1、乙方应派相关人员参加由甲方组织的施工图设计会审和交底会议。2、设计图纸经会审确定后，乙方应即组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。3、设计图纸经会审确定后，乙方即应组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。4、编制施工组织设计文件和施工方案;制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进 埸计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前

37、2天送交甲方。5、构件已制作，具备发运安装条件时乙方应书面通知甲方，准备进埸安装。二、甲方的施工准备工作：1、应在施工准备期届满前做好本工程埸地内外施工车辆进出道路的修通，以可承载汽吊通 过作业为准;接通施工现埸施匚用水源及照明和动力电源，包括水表、电表、配电箱配置，以能 满足用水用电的需要;施工埸地平整压实，可承载吊装作业和堆放钢构件;拆除现埸和进出道路 的障碍物，保障作业车辆和机械的进出.以上工作概括为“三通一平，甲方保证符合进埸施工的条件，并承担前述工作的费用。2、埋设基础地脚螺铃。3、向乙方提供施工埸地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和座标控制点等，对资料 的准确性负责。4、协调处

38、理好施工埸地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的保护工作， 并承担前述事项的费用。5、办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。6、提供经建设行政主管部门审杳批准的施工图。7、协助乙方办理建筑企业异地许可证等证件。8、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进埸施工的书面通知。第八条工程期限及顺延一、合同工期开工日期：暂定为 年 月日（现场具备施工条件后，以工程师在开工报告上的批复时间为准）。竣工日期： 暂定为年 月 日，根据开工日期作相应调整。合同工期总日历天数60个日历天。二、工期顺延1、在施工准备期间如甲方提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材料采购、 制

39、作的时间顺延，并追加设计费和赔偿因重新采购或重新制作给乙方造成的经济损失。2、施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：2. 1进埸后，发现工地现埸不具备进埸施工条件、无法进埸施工或缺少许可证件的，工期 顺延至具备进埸施工条件和领取施工许可证时。2.2甲方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作，工期 相应顺延；2. 3由于甲方提供的工程地质资料不准确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂 停，工期顺延至前述障碍消除时；2.4一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延 一天计。2.5因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的，自应签未签之

40、日起至影响消除日止， 工期顺延；2. 6未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时；2.7因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延；2. 8非乙方施L：的前一工序未完成，导致乙方停工等待的，工期顺延；3. 9合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。三、暂停施工1、工程师确有理由认为必须暂停施工时，用书面形式通知乙方，并在停工通知发出后24 小时内书面提出处理方案。乙方实施处理方案后，以书面形式提出复工要求。工程师应在收到 复工要求后24小时内作出是否复工的决定，逾期则视为同意灾工。2、停工并非乙方原因造成的，则由甲方赔偿乙方损

41、失；责任是第三方时，则甲方对第三方 取得追偿权。第九条 材料、设备供应一、甲方供应的材料和设备1、本工程由甲方提供的材料设备详见附件：甲方提供材料、设备一览表。2、甲方提供材料、设备一览表内容应当包括：材料设备的名称、规格、型号、数量、 单价、质量等级、提供时间、地点。3、甲方提供的材料、设备必须附有产品合格证，甲方对其质量负责。4、甲方应按一览表中的约定内容提供材料、设备。提前交付的，乙方有权拒收;迟延交付 的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工损失。5、甲方将材料设备交付乙方，双方应进行清点和核对。品种、规格、型号等与一览表不符 的，乙方有权拒收。乙方接收材料、设备后即负有保管责任。二、乙

42、方采购和提供材料、设备1、乙方应按合同和设计要求和有关标准采购材料、设备，并应附有产品合格证。属乙方制 作的构件，应提交乙方质检部门检验合格的报告。2、乙方对由其采购、制作和提供的材料、构件、设备的质量负责。3、乙方运送材料、设备、构件到工地后，应通知工程师或其代表清点检验。工程师或其代 表应在收到通知后24小时内清点检验，并在送货清单上或检验申请上签字。4、甲方提出材料代用的，应在取得设计单位认可后代用。乙方提出材料代用的，应通知甲 方。甲方在接到通知后2天内作出答复，逾期则视为同意，乙方应将代用材料报告、设计单位 意见及费用书面通知甲方。三、材料检测检验1、双方均有权对材料、设备提出检测检

43、验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的，费 用由提出方承担；不符要求的，费用由材料提供方承担。2、因检测检验或复验影响施工的，责任属甲方的则工期顺延，责任属乙方的则工期不予顺 延。3、按建筑法规定，甲方不得指定乙方购入用r工程的建筑材料、建筑构配件和设备, 或者指定生产厂、供应商。第十条安全施工一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受 行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方 安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。二、甲方应对其派驻在施工埸地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方 原

44、因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。三、在乙方进埸施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外， 未经乙方现埸管理人员许可，不得擅自进入施工现埸，否则发生人身事故均由甲方负责并承担 费用。四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。五、乙方在进蜴施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训I,不得上 岗作业。六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知工程 师。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。第十一条 工程质量1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。2、乙方必须

45、严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。3、乙方在施工中应自觉接受工程师的质量监督，随时接受工程师的检查。发现工程质量达 不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。4、工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的 费用和损失由乙方承担，检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。5、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件 安装完工时，应通知工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。6、如乙方在施工中发生质理事故，应及时书面报告工程师。一般质量事故的处理结果由工 程师报质检部门备

46、案;重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方质检部门共同研究决定。7、自工程竣工验收合格日起，乙方对工程承担保修责任，保修金为合同总价的%,保修期为一年。第十二条工程验收一、基础地脚螺铃工程由甲方验收合格后，在乙方进埸施工前交由乙方复验。复验发现不 符要求的，甲方负责整改至符合要求，具备进埸施工条件时，交乙方接收并进埸施工。二、中间验收：钢结构主构件安装完毕，乙方自评符合设计质量要求后通知甲方组织中间 验收。甲方在接通知后三日内组织验收。验收合格的，双方签字确认，验收不符要求的，乙方 整改。甲方三日内不组织验收的，视为验收合格，乙方有权进入下一道工序。三、最终验收：全部钢结构工程完工后，甲方应

47、自收到乙方竣工验收报告和竣工资料之日 起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理：1、验收合格的，甲方、乙方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告日。2、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收报告上签字 确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完 半并经甲方确认，则验收合格日期为在验收报告上签字确认3、验收不符合合同要求的，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和 修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，但实际工期计算至首次提交 验收报告日，修改期间应计入乙方的施工时间。4、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后14 日内不组织验收或组织验收 后7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，甲方应按合同约定支付工程尾款。四、因特殊原因，甲方要求部份单项工程