一级造价师之建设工程计价题库包过题库【原创题】.docx

《一级造价师之建设工程计价题库包过题库【原创题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库【原创题】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库【原创题】第一部分 单选题(50题)1、在竣工结算时，若总承包服务费未经过调整，应依据（）的金额计算。A.实际发生B.合同约定C.发承包双方确认D.发承包双方签证资料确认【答案】： B 2、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（ ）。A.补偿直至工程结束时的价格增长B.在每一个组成部分中均单独以一定百分比确定，作为一个估算的项目单独列出C.用以应付天灾、非正常经济情况D.支付在估算时不可能明确的潜在项目【答案】： C 3、（2019年真题）关于设备原价的说法，正确的是（）。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或

2、向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高【答案】： C 4、某分项工程招标工程量清单为1000m3，施工中由于涉及变更实际完成工程量调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3，投标报价单价为360元/m3。则根据计价规范，该分项工程的结算款应为（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】： C 5、在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的35计算B.总承包服务费一般按

3、分包的专业工程估算造价的1.5计算C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1计算D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的11.5计算【答案】： A 6、我国多年来常用于编制企业定额的专业测定方法是（）A.定额修正法 B.经验统计法C.现场观察测定法 D.理论计算法【答案】： C 7、从建筑设计的经济性角度考虑，下列说法不正确的是( )。A. 建筑物平面形状越简单越好B. 在建筑面积不变的情况下，建筑层高增加不会引起各项费用的增加C. 在满足建筑物使用要求的前提下，将流通空间减少到最小D. 建筑层数增加时，单位建筑面积所分摊的流通空间费用会有所降低【答案】： B 8、招标人和中标人按

4、照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】： A 9、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.保险费，按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费【答案】： D 10、某建设项目工程费用为 7200 万元，工程建设其他费

5、用为 1800 万元，基本预备费率为 5%。项目前期年限 1 年，建设期 2 年，各年完成静态投资额的比例分别为 60%与 40%，年均 投资价格上涨率为 6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。 A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】： B 11、下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（ ）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备费为基数乘以一定费率计算【答案】： C 12、某项目建设前

6、期年限为1年，建设期为3年，各年计划投资额如下：第一年静态投资1000万元，第二年1000万元，第三年500万元，年均投资价格上涨率为5，则该项目的价差预备费为（）万元。A. 165. 49B. 231. 31C. 298. 77D. 367. 88【答案】： C 13、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 4000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】： C 14、关于政府投项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（ ）。A.单位工程竣工结算由承包人审核

7、B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】： D 15、已知计算工程预付款起扣点的公式为 TPM/N，其中 M 的含义是（）。A.工程预付款总额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量【答案】： A 16、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费2000万，设备购置费8000万。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为

8、9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】： C 17、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。A.项目资金计划及到位情况 B.项目进度、质量情况 C.项目建设资金使用与结余情况 D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】： B 18、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（ ）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.工期较长时，材料单价应考虑材料预涨费C.施工

9、机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费【答案】： D 19、关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】： D 20、招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（ ）。A.项目名称B.项目价值C.费率D.金额【答案】： A 21、

10、（2011年真题）砌筑每m3一砖厚砖墙，砖（240mm115 mm53 mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10 mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】： D 22、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】： A 23、企业为生产产品和提

11、供劳务而支出的各项间接费用属（ ）。A.管理费用 B.营业费用C.制造费用 D.财务费用【答案】： C 24、（2010年真题）根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】： B 25、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】： A 26、采用定额单价法编制

12、单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是（）。A.计算人、材、机费用B.计算企业管理费、利润、规费、税金等C.复核工程量的准确性D.套用定额预算单价【答案】： B 27、某地 2017 年拟建一座年产 20 万吨的化工厂。该地区 2015 年建成的年产 15 万吨相同产品的类似项目实际建设投资为 6000 万元。2015 年和 2017 年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为 1.12、1.15，生产能力指数为 0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨 5%。则该项目的静态投资为（ ）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【答案】

13、： B 28、关于工程索赔的相关论述,下列说法正确的是（ ）。A.工程索赔指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿的行为B.由发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】： C 29、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决【答案】： D 30、（2018年真题）某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万

14、吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【答案】： B 31、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（ ）。A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费【答案】： B 32、（2015年真题）在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A.概

15、算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】： B 33、在建设工程活动中，工程计价的基本原理是（）。A.工程单价确定和总价计算B.全过程计价C.工程计量和工程计价D.项目的分解与组合【答案】： D 34、用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm115mm53mm）的总耗用量为1113块。 已知砖的损耗率为5，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A.1057块、0.372m3B.1057块、0.454m3C.1060块、0.372m3D.1060块、0.449m3【答案】： D 35、在建设项目总投资中，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需

16、的周转资金是（ ）。A.流动资金B.自有流动资金C.流动资产D.铺底流动资金【答案】： A 36、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.平均数指数【答案】： B 37、（2019年真题）国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】： D 38、根据建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0126，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日

17、及以上，发包人有权()。A.停止当期结算B.自行调整付款计划表C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额【答案】： C 39、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()A.材料换算法B.现场技术测定法C.实验室试验法D.现场统计法【答案】： A 40、关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是()。A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复C.缺陷责任期最长不超过3年D.保修期自实际竣工日期起计算【答案】： D 41、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的 定额是（）。 A.概

18、算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】： B 42、采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg，损耗量为0.65kg，则该材料的损耗率为（）%。A.4.95B.5.21C.5.45D.5.50【答案】： D 43、关于设计概算的调整，下列说法正确的是（ ）。A.若设计概算已通过批准，则不得调整B.一个工程可多次调整设计概算C.因项目建设期价格大幅上涨，可以向国家发展改革委申请调整概算D.地质条件发生重大变化，不允许调整概算【答案】： C 44、（2014年真题）某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天

19、数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法求得该工程的预付款应为（）万元。A.417B.500C.694D.833【答案】： A 45、编制脚手架工程量清单时，其工作内容不包括（）。A.场内.场外材料搬运B.安全网的铺设C.选择附墙点与主体连接D.钢筋安装【答案】： D 46、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）。A.运输设施费B.污水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费【答案】： B 47、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费 B.非专利技术使用费 C.引进技术和引进设备其他费 D.生产准备及开办

20、费【答案】： B 48、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（）。A.材料费B.施工机械费C.管理费D.开办费【答案】： D 49、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】： B 50、某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天，材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为()万元。A.417B.500C.697D.833【答案】： A 第二

21、部分 多选题(50题)1、下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有()。A.购置机械的资金成本B.机械报废时回收的残值C.随机配备工具的摊销费D.机械设备的财产损失保险费E:大型机械安拆费【答案】： BC 2、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（ ）。A.设备原价通常不包括备品备件费在内B.定额估价法适用于国产非标准设备原价的计算C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中利润的计算基数不包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中【答案】： BD 3、（2016年真题）支持承包人工程索赔成立的基本条件有（）。A.合同履行过程

22、中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】： BCD 4、采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（ ）。A.不符合质量要求的工程不予计量B.只按工程量清单计量规范的要求进行计量C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量D.因承包人原因造成的返工的工程量，发包人不予计量E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认【答案】： AD 5、以下对于征地补偿费用的标准，正确的是（

23、）。A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年产值的4-6 倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补偿标准，为该征地被征前三年平均年产值的6-10 倍D.每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的15 倍E.土地补偿费和安置补助费的综合不得超过被征收前三年平均年产值的30 倍【答案】： BD 6、关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有()。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类贷款利率的应予支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有

24、约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E:建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日【答案】： ACD 7、分部分项工程项目清单的组成部分是（ ）。A.项目编码B.项目名称C.项目内容D.项目特征E.工程数量【答案】： ABD 8、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 9、下列文件和资料中，属于承包人向发包人提出工期

25、索赔的依据的有（ ）A.合同约定或双方认可的施工总进度规划B.合同双方认可的详细进度计划C.承包人或监理工程师的变更指令D.施工日志、气象资料E.承包人对工期的修改文件【答案】： ABD 10、下列概算编制方法中，属于设备安装工程概算的编制方法的是（）。 A.预算单价法B.扩大单价法C.概算定额法D.综合吨位指标法E.设备价值百分比法【答案】： ABD 11、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项 目有（ ）。 A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】： ABC

26、12、关于工程造价指数，下列说法中正确的有（ ）。A.工程造价指数可以反映建筑市场的供求关系B.工程造价指数可以反映报告期与基期相比的价格变动趋势C.建筑安装工程造价指数是一种单项指数D.设备、工器具价格指数是一种数量指标指数E.单项工程造价指数一般用平均数指数的形式表示【答案】： B 13、以下对于征地补偿费用的标准，正确的有（）。 A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年平均产值的46倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均产值的610倍D.对于失去土地的农民，需支付养老保险补偿E.土地补偿费和安置补助

27、费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍【答案】： BD 14、下列关于工程定额的说法中，正确的有（ ）。A.机械台班定额的主要表现形式是产量定额B.按生产要素分类，可以把工程定额分为劳动定额、机具消耗定额、材料消耗定额C.概算指标是编制扩大初步设计概算的依据D.企业定额是编制招标文件的依据E.施工定额是在企业内部使用的定额，属于企业定额的性质【答案】： B 15、影响定额动态人工日工资单价的因素包括()。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E:政府推行的社会保障与福利政策【答案】： AC 16、下列关于预付款担保的说法中，正确的是(

28、)。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E:在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应与预付款金额一致。【答案】： ACD 17、下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有()。A.建设单位管理费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.施工单位临时设施费E:市政公用设施费【答案】： ABC 18、关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（ ）。A.单位工程指标反映建筑安装工程费，

29、以每m2、m3、m、座等单位投资表示B.单项工程指标反映工程费用，以每m2、m3、m、座等单位投资表示C.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力投资表示D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示【答案】： A 19、根据我国现行建筑安装工程造价计税方法，下列情况，可以选择适用简易计税方法的是（ ）。A.小规模纳税人发生的应税行为B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务C.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务D.施工许可证注明的开工日期在2016年4月30日前E.实际开工日期在2016年4月

30、30日前的建筑服务【答案】： BD 20、下列关于建设项目竣工财务决算审批表的说法，正确的是（）。A. 小、中、大型项目均按同种要求填报此表B. “建设性质”按照新建、改建、扩建等分类填列C. “主管部门”指建设单位的主管部门D. 部分建设项目不须经过开户银行签署意见后再进行报批E. 已具备竣工验收条件的项目三个月内不办理竣工验收等手续，视同项目已正式投产【答案】： ABC 21、下列各项中属于竣工财务决算说明书内容的是（）。A.基本建设项目概况B.工程竣工造价对比分析C.基建结余资金等分配情况D.基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议E.决算与概算的差异和原因分析【答案】： ACD 22、

31、关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有()。A.投标函附录中不可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件E:境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户【答案】： BD 23、（2010年真题）在编制建设投资估算表时，按形成资产法分类，下列费用属于建设投资组成部分的有（）。A.固定资产费用B.无形资产费用C.其他资产费用D.工程费用E.预备费【答案】： ABC 24、下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有

32、()。A.货币资金B.应收账款C.预付账款D.存货E:预收账款【答案】： ABCD 25、根据标准施工合同文件，关于施工进度与工期，下列说法中正确的有()。A.经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划B.实际进度与合同进度计划发生偏离时，承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告C.监理人在发出开工通知前应获得发包人同意D.发包人增加了合同工作内容，承包人不一定能获得延长工期的许可E:因承包人原因造成竣工延误，承包人支付了逾期违约金，可部分免除修补缺陷义务【答案】： AC 26、在定额的测定中，写实记录法是测定时间定额的常用方法，其特点包括()。A.主要适用于测定定时重复的循环工作B.能

33、够获得分析工作时间消耗和制定定额必需的全部资料C.能够通过测定检查定额的执行情况D.精确度可以达到0.215sE.数示法写实记录适用于组成部分较少而且比较稳定的施工过程【答案】： B 27、根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得 到工期补偿的事件有（）。 A.法律变化引起的价格调整B.因发包人的原因导致工程试运行失败C.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复D.承包人遇到不利物质条件E.承包人提前竣工【答案】： BC 28、依据建设项目工程总承包合同示范文本，下列属于工程总承包合同设计变更范围的有（）。A.对区域内基准控制点的调整B.发包人要求改变实

34、验地点C.对设备规格和数量的调整D.对生产工艺流程的调整E.发包人要求增减合同中约定的专用工具的采购数量【答案】： ACD 29、（2018年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于投标文件措施项目计价表的编制，下列说法正确的有（）。A.单价措施项目计价表应采用综合单价方式计价B.总价措施项目计价表应包含规费和建筑业增值税C.不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目计价表D.总价措施项目的内容确定与招标人拟定的措施清单无关E.总价措施项目的内容确定与投标人投标时拟定的施工组织设计无关【答案】： AC 30、下列内容中，属于工业项目建设标准的有()。A.建设条件B.

35、工程定额C.项目构成D.建设用地E:劳动定员【答案】： ACD 31、 对于适用于以“项”计价的措施项目，其计算基础可为( )。A.定额基价B.定额人工费+定额材料费C.定额机械费D.定额人工费E.定额人工费+定额机械费【答案】： D 32、关于设备运杂费，下列说法中正确的有()A.进口设备的运费和装卸费是指由装运港口起至工地仓库止所发生的费用B.国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的费用C.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资D.在设备原价中没有包含的，为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费E.设备供销部门的手续费按设备采购单位自定费率计算【答案】

36、： BD 33、关于联合体投标，下列说法正确的有()。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E:提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABCD 34、建筑安装工程概算指标通常是（ ）和造价指标。A.以整个建筑物和构筑物为对象B.以建筑面积、体积为单位C.以成套设备装置的台或组为计量单位D.人工、材料和机械台班的消耗量标准E.以部分建筑物或构筑物为对象【答案】： BCD 35、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括（ ）A

37、.燃料动力供应情况B.市场需求状况C.劳动力市场的制约作用D.产业政策E.运输及通讯条件【答案】： BC 36、建设工程概算的编制方法主要有（ ）。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E.类似工程预算法【答案】： BD 37、建设项目竣工投入运营后，所花费的总投资形成相应的资产，下列形成流动资产的有（）。 A.待安装设备B.库存现金C.厂房D.专有技术E.短期投资【答案】： B 38、建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含有（）。A.各类单项价格指数 B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数 D.工程建设其他费用指数E.各类单位工程价格指数【答案】： B

38、CD 39、下列施工机器消耗时间中，属于机器必需消耗时间的是（）。 A.未及时供给机器燃料而引起的机械停工时间B.暴雨时压路机停工C.装料不足时的机械低负荷运转时间D.因机械保养而中断使用的时间E.有根据的降低负荷下的工作时间【答案】： D 40、根据现行规定，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，其工程变更价款的处理原则是（ ）。A.由工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行B.由承包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行C.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由工程师确认其认为合适的价格D.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，可以由造价管理部门调解E.当业主与承包方对变更价格意见

39、不一致时，由造价管理部门裁定【答案】： BD 41、根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（ ）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 42、某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/ 台班，租赁费100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机 械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导 致停2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日

40、，使 用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此， 下列选项正确的有（ ）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元 B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】： CD 43、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的有（ ）。A.项目编码应按照计算规范附录给定的编码B.项目名称应按照计算规范附录给定的名称C.项目特征描述

41、应满足确定综合单价的需要D.补充项目应有两个或两个以上的计量单位E.工程量计算应按一定顺序依次进行【答案】： C 44、施工合同履行期间，材料、工程设备价格变化的价款调整，应按照承包人提供主要材料和工程设备一览表，根据发承包双方约定的风险范围予以调整，以下规定正确的是（ ）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，超过部分按实调整B.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，超过部分按实调整C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单

42、价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，超过部分按实调整D.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，超过部分按实调整E.如果承包人投标报价中材料单价等于基准单价，工程施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时【答案】： AD 45、下列费用中，属于设备运杂费的有（）。A.进口设备由出口国口岸运至进口国口岸的运费B.在设备原价中没有包含为运输而进行的包装支出的各种费用C.设备供销部门手续费D.国产设备由设备制造厂交货地点起至施工现场的运费E.设备检验试验费【答案】： BC 46、根据国家现行有关竣工决算的规定，小型建设项目竣工财务决算报表包括