一级造价师之建设工程计价题库包过题库带答案（B卷）.docx

《一级造价师之建设工程计价题库包过题库带答案（B卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库带答案（B卷）.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库带答案（B卷）第一部分 单选题(50题)1、根据 2017 版 FIDIC施工合同条件，关的是（ ）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】： B 2、属于研究试验费的有（ ）。A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资

2、料等进行试验及验证的费用【答案】： D 3、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】： A 4、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（ ）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为9%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增

3、值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】： D 5、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（ ）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】： A 6、关于招标工程量清单缺项漏项的处理，下列说法中正确的是（ ）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予

4、增加【答案】： B 7、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D.投标人之间约定中标人【答案】： D 8、（2019年真题）在进行建设场址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。A.拆迁补偿费B.生活设施费C.动力设施费D.原材料运输费【答案】： D 9、非生产性建设项目总投资通常应包括（ ）。A.固定资产投资和流动资产投资B.建设投资和建设期利息C.工程费用、工程建设其他费用和预备费D.设备及工、器具购置费和建筑安装工程费【答

5、案】： B 10、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款的年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】： C 11、下列有关投标报价时复核工程量的表述，正确的是（）。A.针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略B.复核工程量可以影响投标人的报价尺度，但并不能确定订货及采购物资的数量C.投标人发现工程量清单中数量有误，可通知招标人后对工程量清单进行修改D.投标人可以向招标人提出工程量清单的错误，由该投标人统一修改并把修改情况通知所有投

6、标人【答案】： A 12、下列内容中，属于设计概算审查内容的是()。A.分年投资计划的可行性B.总概算是否超过批准的投资估算的15%C.设备投资、数量和配置是否符合设计要求D.是否将总投资分列为静态投资和动态投资【答案】： C 13、 发承包人进行最终结清活动的时间通常是（ ）。A.接收证书颁发后B.竣工验收合格后C.合同约定的缺陷责任期终止后D.试运行结束后【答案】： C 14、施工企业按规定缴纳的非生产性车船使用税应计入建安工程造价的（ ）A.税金B.利润C.企业管理费D.规费【答案】： C 15、下列索赔事件中，属于按索赔目的和要求划分的是（ ）。A.总承包人和分包人之间的索赔B.工期索

7、赔C.合同终止的索赔D.工程变更索赔【答案】： B 16、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（ ）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】： D 17、已知某建筑概算指标中的综合单价为350 元/m2,每m2 建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70 元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2 建筑面积分摊的

8、钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120 元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（ ）元/m2。A.322 B.378 C.350 D.400【答案】： B 18、下列关于预算定额基价的说法正确的是（ ）。A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价B.预算定额基价的编制方法就是工.料.机消耗量和工.料.机单价的结合过程C.预算定额基价仅根据现行定额编制，具有稳定性D.预算定额基价主要用于编制施工预算【答案】： B 19、已知某施工机械耐用总台班为2500台班，检修间隔台班为500台班，一次检修费为10000元，若自行检修比例为60%，税率为9

9、%。则该施工机械台班检修费为（ ）。A.18.84B.15.47C.14.61D.18.26【答案】： B 20、某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。A.2250B.2925C.5800D.7540【答案】： D 21、（2020年真题）采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进

10、项税抵扣的，正确的做法是（ ）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】： C 22、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资 B.单台设备的单机试运转费 C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用 D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】： A 23、根据最高人民法院关

11、于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 24、按我国现行投资构成，下列费用中属于建设期计列的生产经营费的是（）。A.劳动安全卫生评价费B.场地准备费C.工程保险费D.生产准备费【答案】： D 25、如果建设项目

12、中有两个单项工程，则单项工程综合概算应该包括的内容有（ ）。A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备费D.工程建设其他费用【答案】： A 26、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后，可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼【答案】： B 27、若以qA.质量指标指数B.派氏价格指数C.以基期的质量指标作为同度量因素的指数D.以报告期的质量指标作为同度量因素的指数【答案】： C 28、某项目购买一台进口设备，该设备的离

13、岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1，银行财务费率为06，外贸手续费率为25，关税税率27，增值税率13，则该设备的外贸手续费为（ ）万元人民币。（1美元=6元人民币）A.4.33B.6.67C.8.33D.10.67【答案】： C 29、某工程在建设期初和建设期第一年末实际发生的设备、工器具购置情况如下表所 示。与建设期初相比，第一年末的设备、工器具价格指数为（ ）。A. 98.02 B. 108.11C. 110.72 D. 119.70【答案】： B 30、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%

14、、17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8 B.2376.0 C.2362.9 D.2352.6【答案】： B 31、（2019年真题）在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用该资产明细表【答案】： B 32、（2016年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调

15、增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】： C 33、假设新建一座宿舍大楼，其建筑面积4000m2。已知概算指标中的单位造价为826元/m2，其中一般土建工程660元/m2，其余为采暖、给排水、照明等部分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础，而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每100m2建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3，毛石带形基础单价为145.65元/m3。而设计资料中每100m2建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为18m3，钢筋混凝土带形基础单价为183.62元/m3，则该新建宿舍大楼的概算造价

16、为（ ）万元。A.265.57B.328.43C.330.00D.331.97【答案】： D 34、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个 主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（ ）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】： B 35、某工程采用一票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为600元/t、50元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、4%。材料采购的增值税率为17%。则该材料的不含税单价为（ ）元/t。A.584.53B.581.24C.672.46D.6

17、80.06【答案】： B 36、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。 A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】： A 37、根据现行标准施工招标文件，下列已完工程，发包人应予计量的是（ ）。A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案

18、】： C 38、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（ ）。A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比【答案】： C 39、出料容量为 500L 的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断 时间分别为 120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为 30s。 机械正常利用系数为 0.8，则 500L 砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。 A.0.03B.0.02C.32.00D.48.00【答案】： A 40、出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、

19、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min 、3 min、1 min、5min，若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（ ）。A.5.12m3/台班B.1.30m3/台班C.7.68m3/台班D.1.95m3/台班【答案】： A 41、（2020年真题）干混地面砂浆DSM20贴600mm600mm石材楼面，灰缝宽2mm，石材损耗率2%。每100平米需（）块A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】： A 42、如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊，一般情况下，建设单位管理费按（ ）

20、计算。A.建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例B.建筑工程造价比例C.安装工程造价比例D.建筑工程造价、安装工程造价总额按比例【答案】： A 43、某合同约定，施工现场主导施工机械一台，为施工企业自有。台班单价为300 元/台班，其中各项组成为折旧费100元/台班，检修费30元/台班，维护费20元/台班，进出场及安拆费20 元/台班，人工费90元/台班，燃料动力费25元/台班。人工工资为100元/工日，窝工补贴按60%折算。以人工费为基数的现场管理费费率为25%，总部管理费费率为15%，在施工过程中，由于发包人应承担责任的事件造成停工2天，人员窝工25工日，则承包人可获得的索赔费用为（

21、 ）元。A.2255B.2285C.2480D.2510【答案】： B 44、在下列各项中，应计入新增固定资产价值的是（ ）。A.尚未全部建成的附属辅助工程B.尚未交付使用的非生产性项目C.购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具D.未达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用【答案】： C 45、评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，原则上应当不超过的人数为（）。A.1人B.2人C.3人D.4人【答案】： C 46、某建设项目建安工程费为1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资

22、的50%，年涨价率为7%，则该项目总的预备费为（ ）万元。A.273.11B.271.18C.346.39D.358.21【答案】： D 47、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】： C 48、下列有关联合体投标的说法，错误的是（ ）。A.联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金B.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标D.联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人【答案】： B 49、（2021年真题）对进口设

23、备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（ ）。A.到岸价消费税B.到岸价关税C.关税完税价格消费税D.关税完税价格关税消费税【答案】： D 50、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（ ）。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及最高投标限价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、关于施工招标

24、文件，下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E:招标文件应明确评标方法【答案】： ABD 2、（2011年真题）下列费用中，项目投产时将直接形成固定资产的费用有（）。A.建设单位管理费B.研究试验费C.生产准备费D.工程保险费E.临时设施费【答案】： ABD 3、支持承包人工程索赔成立的基本条件有（ ）。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包

25、人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】： BCD 4、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（ ）。A.开办费项目可以按单项工程分别单独列出B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】： ACD 5、下列关于现场签证的说法，正确的有（）。 A.承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证B.施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证C.施工中遇到地下溶

26、洞使施工受阻，承包商可提出现场签证D.施工中合同工程内容因场地条件不一致时，承包商可提出现场签证E.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，竣工结算时支付【答案】： ACD 6、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价

27、管理机构申请调解【答案】： AD 7、（2020年真题）关于人工定额消耗量的确定，下列算式正确的有（）。A.工序作业时间基本工作时间1辅助工作时间占比（%）B.工序作业时间基本工作时间辅助工作时间不可避免中断时间C.规范时间准备与结束时间不可避免中断时间休息时间D.定额时间基本工作时间/1辅助工作时间占比（%）E.定额时间（基本工作时间辅助工作时间）/1规范时间占比（%）【答案】： C 8、优化设计可产生的直接效益有（ ）。A.降低设计成本 B.降低工程造价C.缩短建设工期 D.提高工程质量E.减少安全隐患【答案】： BCD 9、根据施工过程组织上的复杂程度划分，施工过程可以分解为()。A.工

28、序B.工作过程C.综合工作过程D.准备过程E.检验过程【答案】： ABC 10、下列选项中，属于评标过程中响应性评审标准的有()A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程进度计划与措施符合有关标准【答案】： ACD 11、下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有()。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完或在建工程的各种造价信息E:按组

29、织方式来分，工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息【答案】： CD 12、下列费用项目中，属于固定资产其他费用的有()。A.已完工程及设备保护费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资E:工程招标费【答案】： BC 13、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列工程中，必须通过招标方式确定的有()。A.菜市政工程材料采购单项合同估算价为95万元，项目总投资额为2600万元B.某医院设计合同估算价为40万元，项目总投资额为3200万元C.某通信工程设备采购合同估算价为700万元，项目总投资为5600万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为

30、30万元，项目总投资额为4000万元E:某城市道路材料采购合同估算价为500万元，项目总投资额为2200万元【答案】： BCD 14、关于其他项目清单的编制，说法正确的有（ ）。A.暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费剧E.招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用【答案】： C 15、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。 A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定

31、额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程费定额和设备、工器具购置费定额【答案】： CD 16、根据招标投标法实施条例，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有（ ）。A.应公示中标候选人B.公示对象是全部中标候选人C.公示期不得少于3日D.公示在开标后的第二天发布E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示【答案】： ABC 17、下列有关暂列金额的表述，正确的有（ ）。A.用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见

32、的所需材料、设备、服务的采购B.用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整C.用于发生的索赔、现场签证确认等的费用D.用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价E.用于因为标准不明确或者需要有专业承包人完成，暂时无法确定价格的费用【答案】： ABC 18、下列各项税金中，属于建筑安装工程费企业管理费中税金的是（ ）。A.消费税B.城市维护建设税C.教育费附加D.地方教育附加E.增值税【答案】： BCD 19、（2015年真题）关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编

33、制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【答案】： BC 20、下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有（ ）。A.折旧费B.检修费C.维护费D.人工费E.校验费【答案】： AC 21、因发包人原因导致工程延期，承包人可向发包人索赔的费用项目有（ ）。A.材料超期储存费用B.承包人管理不善造成的材料损失费用C.总部管理费D.履约保函延期手续费E.材料涨价价差【答案】： ACD 22、采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任有（）。 A.在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.支付运费D.负担货物在装运

34、港装上船为止的一切费用和风险E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费【答案】： BD 23、根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的规定，关于变更，下列说法正确的有（）。A.根据变更产生的原因不同，变更的提出包括“发包人要求”改变的变更、监理人文件内容构成的变更和承包人合理化建议构成的变更B.承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可在通用合同条款中约定给予奖励C.变更指示只能由监理人发出D.变更指示只能由发包人发出E.监理人应与合同当事人商定或确定变更价格，变更价格应包括合理的利润，需考虑承包人提出的合理化建议【答案】： AC 24、（20

35、07年真题）某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【答案】： BCD 25、建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含有（）。A.各类单项价格指数 B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数 D.工程建设其他费用指数E.各类单位工程价格指数【答案】： BCD 26、（2019年考题）关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有（ ）。A.项目编码第7-9位为分项工程项目名称顺序码B.项目名称应按工程量计算规范附录中给定的名称确定C.项目特征应按工

36、程量计算规范附录中规定的项目特征予以描述D.计量单位应按工程量计算规范附录中给定的，选用最适宜表现项国特征并方便计量的单位E.工程量位按实际完成的工程量计算【答案】： AD 27、在建设项目施工招标过程中，以下内容中属于招标文件中投标人须知的是（ ）。A.重新招标和不再招标B.技术标准和要求C.招标文件的澄清和修改的规定D.投标报价编制的要求E.本工程拟采用的专用合同条款【答案】： ACD 28、 某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元台班，租赁费100元天，人工工资为50元工日，窝工补贴20元工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30。在施工过程中，发生了如

37、下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有()。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】： CD 29、（2015年真题）在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形包括（）。A.投标文

38、件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 30、下列投资估算项目中，属于我国建设项目投资估算阶段的有()A.预可行性研究阶段的投资估算B.项目建议书阶段的投资估算C.竣工验收阶段的投资估算D.可行性研究阶段的投资估算E.工程招投标阶段的投资估算【答案】： ABD 31、根据标准施工招标文件通用合同条款，下列关于争议评审程序的表述中，正 确的有（ ）。A.首先由申请人向被申请人提交评审申请报告，同时将报告副本提交争议计评审组 和监理人B.被申请人在收到争议评审组通知后胡天内，向争议评审组提交答辩

39、报告C.被申请人将答辩报告副本同时提交申请人和监理人D.争议评审组在收到合同双方报告后14天内，邀请双方代表及有关人员举行调查会 E.调查会结束后14天内，争议评审组独立、公正作出书面评审意见【答案】： CD 32、根据房屋建筑与装饰工程计量规范（GB 50854-2013）的规定，脚手架计算时，计量单位m2 是指（）A.外墙面积B.建筑面积C.垂直投影面积D.脚手架与外墙的接触面积E.建筑物超高部分的建筑面积【答案】： BC 33、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有（ ）。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施

40、项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】： ABD 34、下列时间中应该计入定额时间的是（）。 A.休息时间B.多余工作时间C.施工本身造成的停工时间D.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间E.与施工过程工艺特点无关的工作中断时间【答案】： AD 35、采用形成资产法编制建设投资估算表时，建设投资可按照形成资产法分为()A.形成固定资产的费用B.形成无形资产的费用C.形成其他资产

41、的费用D.形成流动资产的费用E.预备费【答案】： ABC 36、（2015年真题）在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 37、下列费用中，项目投产时将直接形成固定资产的费用有()。A.建设单位管理费B.研究试验费C.生产准备费D.工程保险费E:临时设施费【答案】： ABD 38、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）

42、。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】： ACD 39、国际工程通用的合同标准文件对工程价款的支付做出了不同的规定，下列选项中 说法正确的有（ ）。A. AIA合同规定进度款的支付时间为约定付款日后7天内B. FIDIC “新红皮书”规定进度款的支付方式为按月支付C. NEC合同无进度款最小支付限额的规定D. AIA合同规定结算款的支付时间为业主收到付款证书后56天内E. FIDIC “新红皮书”规定，业主收到最终付款证书后再超过42天不支付，承包商 有权追究业主违约责任【答案】： AB 40、在评标过