2022年最新一级造价师之建设工程计价题库包过题库【典型题】.docx

《2022年最新一级造价师之建设工程计价题库包过题库【典型题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级造价师之建设工程计价题库包过题库【典型题】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级造价师之建设工程计价题库包过题库【典型题】第一部分 单选题(50题)1、在公开招标过程中，若已进行了资格预审，则施工招标文件中应包括（ ）。A.投标邀请书B.招标公告C.资格预审公告D.资格预审通过通知书【答案】： A 2、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。A.生产方法、工艺流程、功能分区B.产品方案、工艺流程、设备选型C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式【答案】： B 3、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，废品损失费的计算基数中不包括的费用项目是（）。A. 材料费B. 加工费C. 专用工具费D. 包装费【答案

2、】： D 4、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（ ）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】： D 5、依法必须招标的项目中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】： D 6、劳动保护费属于（ ）。A.规费B.企业管理费C.措施费D.直

3、接费【答案】： B 7、某建设项目静态投资 10000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，计划每年完 成投资 50%，年均投资价格上涨率为 5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。 A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67【答案】： C 8、在拟定常规的施工组织设计时需注意问题，下列说法正确的是（ ）。A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算D.计算人、材、机资源需要量时，通常不需要考虑节假日、气候等的影响【答案】： C 9、根据房屋建筑与装饰工程计量规范的规定，垂

4、直运输费中包括行走式垂直运输机械的是（ ）。A.固定装置费B.基础制作费C.轨道铺设费D.安装费【答案】： C 10、下列关于工程定额定位的说法中正确的是（ ）。A.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价的依据B.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价的依据C.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价的依据D.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价、竣工结算价的依据【答案】： A 11、建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。A.

5、安置补助费B.土地出让金C.青苗补偿费D.土地管理费【答案】： B 12、某新建项目，建设期2年，第1年贷款500万元，第2年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（ ）万元。A.87.50B.89.76C.71.75D.35.88【答案】： B 13、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】： D 14、某新建项目建设期

6、为3年，第一贷款600万元，第二贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年利息为（ ）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】： A 15、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】： B 16、关于项目融资前财务分析的表述，正确的是（ ）。A.融资前分折只进行营利能力分析B.融资前分析从项目投资表获利能力角度，考虑投资的合理性C.融资前分析以非折现现金流量分析为主D.融资前分析一般只进行所得税后指标分析【答案

7、】： A 17、应用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（ ）。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款+存货+现金C.应收账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】： D 18、（2017年真题）关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】： D 19、（2019年真题）工程所在地区颁发的计价

8、定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】： C 20、根据我国相关规范规定，（ ）可以分解为一个或几个单项工程。A.建设项目B.单位工程C.单元工程D.分部工程【答案】： A 21、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（ ）。A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D.措施费【答案】： D 22、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（ ）A.承包人自行增建的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程

9、增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】： C 23、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.暂估价依据询价情况填报D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】： D 24、（2012年真题）下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。A.未及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间【答案】： D 25、根据建筑工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)在招投标文

10、件中另有要求的情况下， 投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。 A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】： D 26、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（ ）。A.分部分项工程费与措施费总额的10%15%为参考B.分部分项工程费的10%15%为参考C.分部分项工程费与措施费总额的15%20%为参考D.分部分项工程费的15%20%为参考【答案】： B 27、某工程合同价款为800万元，于2007年签订合同井开工，2009竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007和

11、2008年、2009年的造价指数分别为11315和11760、12860则此工程价差调整额为（）万元。A. 109. 2B. 228. 8C. 31. 5D. 140. 8【答案】： A 28、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。A.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间B.筑路机在工作区末端的调头时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】： A 29、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】： D 30、关于工程总承包投标文件

12、的编制，下列说法错误的是（ ）。A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120 天B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分C.标高金由管理费.利润和风险费组成D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法【答案】： B 31、下列各项中属于清标工作包括内容的是（ ）。A.投标文件密封是否合格B.不平衡报价分析C.施工方案与技术措施是否符合有关标准D.资质等级是否符合规定【答案】： B 32、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为( )元t。A. 238. 19B. 256. 86C. 258. 04D. 265. 78【答案】： C 33、关于建设工程施

13、工合同索赔，下列说法中正确的是（）。A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【答案】： C 34、下列关于其他项目清单计价表的叙述中，正确的是（ ）。A.其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出B.零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用，属招标人部分C.其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费，属招标

14、人部分D.其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算预测数量，计人投标人报价中， 但不视为投标人所有【答案】： C 35、下列有关质量保证金说法正确的是（ ）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】： D 36、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（ ）。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【答案】： A 37、砌筑IOm3砖墙

15、需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个 工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。A. 27. 7 B. 29.0C. 29.2D. 29. 7【答案】： D 38、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2016年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万(包含增值税进项税额的含税价格)，若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（ ）万元。A.220B.198.20C.58.25D.60【答案】： D 39、根据FIDIC施工合同条件（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。A.实际分

16、项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】： B 40、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（ ）。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】： C 41、在工程造价对比分析的实际工作中，应主要分析的内容不包括（）。A.考核主要实物工程量B.考核主要材料消耗量C.税金和规费的取费标准D.考

17、核建设单位管理费、措施费和间接费的取费标准【答案】： C 42、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ ）。A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】： D 43、（2021年真题）投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（ ）。A.忽视监理作用B.忽视合同条款中工程变更的规定C.忽视合同条款中工期奖罚D.忽视技术标准的要点【答案】： D 44、（2014年真题）当初步设

18、计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】： A 45、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。 A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低【答案】： D 46、（2013年真题）关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指

19、明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】： B 47、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（ ）。 A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.常规的施工组织设计D.投标人拟定的施工组织设计方案【答案】： B 48、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为 30万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万，包装费率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（ ）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.

20、876【答案】： C 49、已知某建筑概算指标中的综合单价为350 元/m2,每m2 建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70 元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2 建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120 元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（ ）元/m2。A.322 B.378 C.350 D.400【答案】： B 50、（2020年真题）采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的

21、税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据标准设计施工总承包合同招标文件（2012版），关于暂估价的说法正确的有（ ）A.暂估价是指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、村料、设备专业工程的金额B.暂估价A条款中，属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人C.对

22、于暂估价是否调整价差，只能按暂估价（B）条款执行D.暂估价A条款中，属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格E.暂估价（B）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予以调整价差【答案】： ABD 2、关于无形资产价值确定的说法中，正确的有()。A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销B.专利权转让价格必须按成本估价C.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账E:通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算【答案】： AC 3、FIDIC施工合同条件

23、下，承包商只能获得工期补偿的索赔事件有（ )。 A.延误移交施工现场 B.异常不利的气候条件C.不可预见的外界条件 D.公共当局引起的延误E.变更导致竣工时间延误【答案】： BD 4、某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（ ）。A.负责租船并将设备装上船只B.负责租船或订舱，支付运费C.负担货物在装运港越过船舷后的各种费用以及货物灭失或损坏的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【答案】： BCD 5、承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（ ）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款

24、D.本周期应支付的安全文明施工费E.本周期完成的计日工价款【答案】： ABD 6、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人（ ）。A.决定报价尺度B.采取合适的施工方法C.选用合适的施工机具D.决定投入劳动力数量E.选用合适的承包方法【答案】： ABCD 7、（2017年真题）下列工人工作时间中，属于有效工作时间的有（）。A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.辅助工作时间D.偶然工作时间E.准备与结束工作时间【答案】： AC 8、下列关于工程定额的说法中，正确的有()。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班

25、消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械台班消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E:企业定额水平一般应低于国家现行定额水平【答案】： CD 9、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。 A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，应重新申请B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效D.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书E.联合体投标的，只能以联合体中牵头人的名义提交

26、投标保证金【答案】： BCD 10、在建设项目施工招标过程中，以下内容中属于招标文件中投标人须知的是（ ）。A.重新招标和不再招标B.技术标准和要求C.招标文件的澄清和修改的规定D.投标报价编制的要求E.本工程拟采用的专用合同条款【答案】： ACD 11、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与申报人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人对工

27、程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】： AD 12、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，在投标过程中，视为投标人串通投标报价的是（）。A. 投标人之间相互约定抬高投标报价B. 投标人之间相互约定压低投标报价C. 不同投标人的投标文件相互混装D. 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E. 不同投标人的投标文件由一个人编制【答案】： C 13、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括()。A.原材料市场B.资金市场C.市场风险D.政策因素E:管理技术【答案】： ABC 14、关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有()。A.单层建筑檐口

28、高度超过30m时计算B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工功效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E:按建筑物超高部分建筑面积以“m【答案】： BC 15、（2018年真题）下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（）。A.材料设备暂估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工合价E.总承包服务费【答案】： BC 16、固定资产投资中的积极部分包括（）。A.建安工程费用B.设备购置费C.工具、器具购置费D.生产家具购置费E.试验研究费【答案】： BCD 17、 某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元台班，租赁费100元天，人工工资为

29、50元工日，窝工补贴20元工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有()。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】： CD 18、下列工程中，其工程费用列人建筑

30、工程费用的是（）。A.设备基础工程 B.供水、供暖、通风工程C.电缆导线敷设工程 D.附属于被安装设备的管线敷设工程E.各种炉窑的砲筑工程【答案】： ABC 19、关于建筑设计对工业建设项目单位造价的影响，下列说法正确的是（ ）。A.建筑周长系数越低，造价越低B.圆形建筑较正方形建筑造价更低C.建筑层数越多，造价越低D.多跨厂房跨度不变时，中跨数目越多造价越低E.多层或大跨度建筑，钢筋混凝土结构较钢结构造价更低【答案】： AD 20、安全文明施工费的计算基数可以是下列（ ）。A.定额基价B.定额人工费C.定额人工费+定额机械费D.定额材料费+定额机械费E.定额人工费+定额材料费【答案】： AB

31、C 21、下列费用项目中，属于安装工程费用的有（ ）。A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.对单台设备进行单机试运转的调试费C.设备基础的工程费用D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费E.与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用【答案】： ABD 22、按定额的编制程序和用途，建设工程定额可划分为()。A.施工定额B.企业定额C.预算定额D.补充定额E:投资估算指标【答案】： AC 23、根据2017版FIDIC施工合同条件，关于工程变更的说法正确的是（）。A.在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知B.承包商基于价值工程主动提出的

32、变更建议，承包商编制此类建议书的费用由业主承担C.承包商在等待答复期间，暂停工作D.工程师发出变更指令，承包商应当在收到工程师指令的14天（或者承包商提请工程师同意的其他期限）内，针对变更工作的实施提交详细资料E.工程师征求承包商的建议的变更，如果工程师未批准承包商的建议书，不论其是否提出意见，承包商因提交建议书所产生的费用，有权依据索赔程序要求业主支付【答案】： A 24、为维护公开、公平、公正的市场环境，对中标候选人的公示，下列做法中正确的有()。A.依法必须进行招标的项目，是否公示中标候选人由招标人自定B.公示期不得少于3日，从公示的第二天开始算起C.一般只公示排名第一的中标候选人而不必

33、公示中标候选人全部名单D.对有业绩信誉条件的项目，在开标时提供的资格或业绩信誉证明资料一并予以公示E:中标候选人的各评分要素的得分情况需一并公示【答案】： BD 25、下列关于措施项目费的计算中，说法正确的有（）。A.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积计算B.已完工程及设备保护费可按工日计算C.超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积计算D.混凝土模板及支架(撑）费通常按照模板与现浇混凝土构件的接触面积计算E.大型机械设备进出场及安拆费通常按使用数量以台次计算【答案】： ACD 26、工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有()。A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应

34、依法出庭接受鉴定项目当事人对鉴定意见书的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避【答案】： ABC 27、为达到工程计价信息动态管理的目的，在工程计价信息管理中应遵循的基本原则有()A.标准化原则B.准确性原则C.有效性原则D.定量化原则E.高效处理原则【答案】： ACD 28、总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。A.现场条件B.占地面积C.工艺设计D.功能分区E.柱网布置【答案】： ABD 29、下列有关暂列金额的表述，正确的有（ ）。A.用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购

35、B.用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整C.用于发生的索赔、现场签证确认等的费用D.用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价E.用于因为标准不明确或者需要有专业承包人完成，暂时无法确定价格的费用【答案】： ABC 30、根据标准施工招标文件（2007版），下列有关施工招标的说法中正确的有（）。A.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.资格预审的方法可分为合格制或有限数量制C.投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人潜清D.按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在幵标时一并公布E.初步评审可选择最低投标价法和综合评估法

36、【答案】： B 31、下列关于现场签证的说法，正确的有（）。 A.承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证B.施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证C.施工中遇到地下溶洞使施工受阻，承包商可提出现场签证D.施工中合同工程内容因场地条件不一致时，承包商可提出现场签证E.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，竣工结算时支付【答案】： ACD 32、国产非标准设备原价的计算方法有（）。 A.分部组合估价法B.生产费用综合法C.成本计算估价法D.定额估价法E.系列设备插入估价法【答案】： ACD 33、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（ ）

37、。A.设备原价通常不包括备品备件费在内B.定额估价法适用于国产非标准设备原价的计算C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中利润的计算基数不包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中【答案】： BD 34、在工程总承包投标报价分析中，工程总承包项目的成本费用按阶段可以分解成（ ）。A.勘察费用B.设计费用C.采购费用D.施工费用E.其他费用【答案】： ABCD 35、施工合同履行期间，材料、工程设备价格变化的价款调整，应按照承包人提供主要材料和工程设备一览表，根据发承包双方约定的风险范围予以调整，以下规定正确的是（ ）。A.如果承包人投标报价

38、中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，超过部分按实调整B.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，超过部分按实调整C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，超过部分按实调整D.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，超过部分按实调整E.如果承包人投标报价中材料单价等于基准单价，工程施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过合同约定

39、的风险幅度值时【答案】： AD 36、在编制人工消耗定额时，需拟定定额的编制方案，该编制方案的内容应包括A.提出对拟编定额的定额水平设想 B.拟定定额分章、分节、分项目录C.选择产品、人工的计量单位 D.设计定额表格的形式和内容E.确定工程量计算规则【答案】： ABCD 37、下列费用项目，属于施工仪器仪表台班单价组成内容的有（ ）。A.折旧费B.安拆费C.检测软件相关费用D.校验费E.燃料费【答案】： AD 38、优化设计可产生的直接效益有（ ）。A.降低设计成本 B.降低工程造价C.缩短建设工期 D.提高工程质量E.减少安全隐患【答案】： BCD 39、关于设计概算的编制，下列说法正确的是

40、（）。A.国家发展改革委核定概算且安排部分投资的，原则上超支不补，如超概算，由项目主管部门自行核定调整并处理B.设计概算以初步设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行精确计算C.因项目建设期价格大幅上涨导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改革委申请调整概算D.概算调增幅度超过原批复概算5%的，概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论进行概算调整E.设计概算的编制应采用单位工程概算、建设项目总概算二级概算编制形式【答案】： AC 40、下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。 A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产

41、厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.在设备原价中没有包含的，运输中的设备包装支出E.设备仓库所占的固定资产使用费【答案】： ABD 41、关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。 A.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效C.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务D.以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力E.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】： BCD 42、计算新增固定资产价值时需要进行共同费用的分摊，一般情况下，建设单位管

42、理费的分摊基数应为()之和。A.建筑工程费B.工程建设其他费C.安装工程费D.不需安装设备价值E.需安装设备价值总额【答案】： AC 43、根据标准施工招标文件通用合同条款，下列关于争议评审程序的表述中，正 确的有（ ）。A.首先由申请人向被申请人提交评审申请报告，同时将报告副本提交争议计评审组 和监理人B.被申请人在收到争议评审组通知后胡天内，向争议评审组提交答辩报告C.被申请人将答辩报告副本同时提交申请人和监理人D.争议评审组在收到合同双方报告后14天内，邀请双方代表及有关人员举行调查会 E.调查会结束后14天内，争议评审组独立、公正作出书面评审意见【答案】： CD 44、根据我国规行工程造价构成，设备购置费包括的费用有（ ）。A.达到固定资产标准的各种设备 B.未达到固定资产标准的设备C.达到固定资产标准的工具、器具