2022年最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库带答案解析.docx

《2022年最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库带答案解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库带答案解析.docx（76页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库带答案解析第一部分 单选题(50题)1、联动无负荷试车调试的目的是( )。A.检验单机(或单元)设备和动力装置的安装质量是否可以正常启动运行B.检验和考核单机设备(或单元)或整个生产工艺流程，在投入一定数量的生产物料或模拟物料时，能否按照工序要求正常运行C.检验和考核整个生产工艺的每一个单元设备在无负荷情况下能否按照电气联锁、自动控制的要求同步正常进行，从而检验设备的质量、安装质量以及整个工艺布局是否合理，运行是否稳定D.试车调试通过，双方在记录上签字后，工程移交业主，方可准备竣工验收【答案】： C 2、项目建设主要经验与教训应从( )

2、四个层面分别进行分析。A.项目、企业、行业、宏观B.投入、产出、直接目的、宏观影响C.项目、企业、直接目的、宏观影响D.投入、产出、行业、宏观影响【答案】： A 3、在进行材料采购招标时，对技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般采用( )进行评标。A.打分法B.记名投票法C.综合评估法D.最低评标价法【答案】： C 4、建设项目内部审计是( )的融合。A.财务审计和管理审计B.国家审计和社会审计C.专项审计和社会审计D.国家审计和管理审计【答案】： A 5、下列关于建设项目试车调试阶段的说法，不正确的是( )。A.属于单机无负荷试车调试B.属于联动无负荷试车调试C.属于无负

3、荷试车调试D.属于有负荷试车调试【答案】： C 6、项目后评价总结的经验教训中，往往涉及政府( )中的某些问题，政府有关部门可根据反馈的信息，合理确定和调整投资规模与投资流向，协调各产业部门之间及其内部的各种比例关系，及时进行修正某些不适合经济发展的宏观经济政策、技术经济政策策和已经过时的指标参数。A.宏观经济管理B.微观经济管理C.主观经济管理D.技术经济管理【答案】： A 7、在进行材料招标时，招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的( )。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】： A 8、监理单位实施的建设项目工程监理属于( )。A.

4、社会监理行为B.政府监督行为C.企业监督行为D.行政管理【答案】： A 9、建设项目两类危险源中，第二类危险源是( )。A.可能发生意外释放能量的载体或物质B.事故发生的主体C.导致事故的必要条件D.决定事故后果的严重程度【答案】： C 10、当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以( )为准。A.最先发出的书面文件B.最后发出的书面文件C.修改前资格预审文件D.最终修改的招标文件【答案】： B 11、下列关于保险方案制订可以采用的方式表述错误的是( )。A.经过比较，选择一家保险公司作为建设项目的风险管理顾问B.培养自己的风险管理专业人才C.建立风险管理委员会，

5、统一负责风险管理工作D.委托给外部的专业机构【答案】： C 12、合同条款是工程施工招标文件的主要内容之一，合同条款一般分为( )。A.通用条款和专用条款B.通用条款和特定条款C.特定条款和附加条款D.特定条款和专用条款【答案】： A 13、( )是指利用其财务信息，对其整体与局部、历史与未来、短期与长远进比较，以揭示其现实价值和预测未来价值为目的的分析与评价。A.财务控制B.财务分析C.财务预测D.财务决策【答案】： B 14、下列不属于建设项目进度控制措施的是( )。A.组织措施B.管理措施C.控制措施D.经济措施【答案】： C 15、工程风险的实质是由于( )的存在，引发风险事故，最终导

6、致损失。A.工程风险事故B.工程风险损失C.工程风险因素D.工程风险伤害【答案】： C 16、亚洲开发银行是地区性政府间的国际金融开发机构。我国是亚洲开发银行董事会成员( )股东。A.第一大B.第二大C.第三大D.第四大【答案】： C 17、需要有关部门批准或核准、以划拨方式取得国有土地使用权的，建设项目建设单位在报送有关部门批准或核准前，应向( )申请核发选址意见书。A.城市规划部门B.城乡规划部门C.国土资源部门D.环境保护部门【答案】： B 18、下列关于建设项目内部控制特点的表述，错误的是( )。A.建设项目内部控制是为达成项目总体目标而实施的控制，有明确的目的性B.建设项目内部控制是

7、实现既定目标过程中的控制，是一种动态过程，是手段而非目的C.建设项目内部控制的实施，不受内部和外部环境的影响D.建设项目内部控制是项目建设管理的重要组成部分，贯穿于项目建设的全过程【答案】： C 19、某下水管道项目进行赢值分析，原始项目估算为50050元，在某时点的已完工作的预算费用为7600元，已完工作实际费用为7700元，计划工作预算费用为7800元，根据对项目状况的分析，则项目总成本的新估算为( )元。A.43009B.50609C.50709D.50809【答案】： C 20、一般在竣工之前，业主提供的工程预付款和进度款总额不超过合同价的( )，其余尾款是工程竣工结算时支付的款额。A

8、.70%B.80%C.90%D.95%【答案】： D 21、合同中无相应计价项目的小型变更工程适用于的计价方式是( )。A.按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价B.参照类似子目的单价确定变更价格C.以计日工为依据定价D.重新编制工程项目报价单【答案】： C 22、标准施工招标文件适用于一定规模以上，且( )和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。A.勘察B.设计C.安装D.采购【答案】： B 23、工程风险是指建设项目实施过程中，因( )而引起的实际结果与预期结果的差异及可能性。A.外部条件的制约B.决策的局限性C.项目本身和环境条件的不确定性D.工程变更【答案】： C 24、建设项

9、目合同宗旨实质上是( )。A.说明建设项目实施的根据B.说明建设项目性质、规模和质量要求C.确定承包商应承担并完成的工作D.确定建设项目执行的技术标准和规范【答案】： C 25、风险转移的途径不包括( )。A.合同B.期货C.工程担保D.风险抑制【答案】： D 26、对于特别复杂的大型项目，需要有特殊的进度控制手段时，应该规划设计( )进度控制系统。A.关键线路B.工期测算C.计算机模拟D.离散【答案】： C 27、建设项目会计制度是应用于( )的一种专业会计制度，是对建设单位的资金及其资金运动进行核算和监督的一种( )。A.建设单位，活动B.建设单位，管理制度C.授权机构，经济活动D.建设单

10、位，管理行为【答案】： B 28、下列关于外债资金的表述，错误的是( )。A.境内企业所借外债资金，应当严格按批准的用途合理使用，不得挪作他用B.境内企业所借外债资金，确需变更用途的，应按原程序报批C.境内企业举借短期外债资金的，不得用作流动资金D.使用外债资金的固定资产投资项目，应当实行建设项目法人责任制【答案】： C 29、建设项目竣工验收的作用不包括( )。A.促进建设项目及时投产，尽快发挥投资效益B.明确合同责任，及时结算C.总结建设项目管理经验与教训D.为有关部门与行业制定、调整相关政策起参谋作用【答案】： D 30、建设项目业主与监理单位之间的关系是( )。A.不平等主体间的关系B

11、.平等主体间的关系C.主体与非主体间的关系D.权利与义务间的关系【答案】： B 31、重视通过( )来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原则。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】： B 32、凡由承包单位采购的货物，( )不得指定货物的生产厂和供货商。A.设计单位B.使用单位C.建设单位D.政府监督管理部门【答案】： C 33、建设项目管理负责人，在现实条件下为实现建设项目财务预定目标，在拟定多种可行性方案的基础上，择优选择最合理有效的行动方案的过程称为( )。A.财务控制B.财务分析C.财务预测D.财务决策【答案】： D 34、工程设计控制的中心思想是( )。A.要求设计单位保质保

12、量、按时间要求提供各阶段设计文件B.采取预控措施，促使设计在满足质量和使用功能的前提下，不超过设计投资并尽可能地实现节约C.采取可行性研究阶段的投资估算和设计任务书，控制初步设计D.采用对比分析法、查询法和详细审查等方式对其控制【答案】： B 35、地方重点建设项目不实行施工招标的，应当经( )批准。A.县人民政府B.市人民政府C.各省、自治区、直辖市人民政府D.国务院发展计划部门【答案】： C 36、对于复杂的、采用新工艺新技术又缺乏设计经验的重大项目，可根据各个行业的特点，在初步设计方案设计基础上进行( )。A.扩大初步设计B.方案设计C.技术设计D.总体设计【答案】： A 37、建设工程

13、监理与相关服务收费，应当体现( )的原则。A.优质优价B.成本效益C.适当性D.依法审计【答案】： A 38、企业经营管理的基本目标是( )。A.保证资产的安全、完整和有效使用B.提高经营效率和效果C.保证财务会计及其他信息资料的真实、可靠D.促使企业遵守国家的有关法律法规和企业内部的规章制度【答案】： B 39、雇主对雇员在从事职业范围内的活动中，身体受到伤害等应负的经济赔偿责任属于( )。A.财产风险B.责任风险C.信用风险D.人身风险【答案】： B 40、建设项目财务管理应遵循的原则不包括( )。A.强化建设项目财务预算管理B.实行经济核算，落实经济责任制C.坚持建设项目法人责任制和建设

14、项目资金本制D.认真分析工程变更并作出慎重决策【答案】： D 41、( )是指具有相应资质的监理单位，受建设项目业主的委托，依据国家有关法规，对工程实施的专业化监督管理。A.政府质量监督B.建设项目技术设计C.工程监理D.建设项目管理【答案】： C 42、( )是指建设项目在筹资经济活动中，债务人以偿还债务为条件的对诚实信用的一种承诺，债权人以实现债权为目的的对权利保障的担保设定。A.筹资保证B.建设项目筹资信用保证C.筹资质押D.筹资抵押【答案】： B 43、内部控制审计，是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价，其主要目的是( )。A.推进建设项目管理的制度化、

15、规范化B.提高建设项目经济效益C.促进建设项目总体目标的实现D.将处理风险的成本降到最低【答案】： A 44、对于工程建设合同额超过( )亿元人民币以上的工程，业主工程款支付担保可以按工程合同确定的付款周期实行分段滚动担保。A.1B.2C.3D.5【答案】： A 45、监理招标的评标标准和内容应以( )为主，兼顾监理费用报价。A.监理规划B.监理实施细则C.监理规范D.监理大纲【答案】： D 46、境外的勘察设计单位及其在中国境内的办事机构，承接在中国境内建设项目的勘察设计业务时必须( )。A.单独承接B.与中方勘察单位合作承接C.与港澳台商合作承接D.与外资勘察单位合作承接【答案】： B 4

16、7、在项目成功度测评等级中，基本成功是指( )。A.项目原定目标部分实现，项目功能有缺陷，效益和影响只有部分实现B.项目原定目标实现非常少，项目功能有问题，效益和影响很差C.项目原定目标大部分实现，项目功能、效益和影响基本达到预期要求D.项目原定目标全面实现或超过预期，项目功能、效益和影响充分发挥【答案】： C 48、在调整工作时间安排的时候，( )首先应该被利用。A.自由时差B.总时差C.持续时间D.关键工作【答案】： A 49、关于施工单位的质量责任与义务的表述，错误的是( )。A.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包工程的质量向分包单位负责B.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知

17、建设单位和建设工程质量监督机构C.施工单位应当建立质量责任制D.对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字【答案】： A 50、对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，监理单位有权( )。A.通知承建商停止使用B.通知承建商停工整改C.向承建商提出建议D.通知承建商返工【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、工程文档资料的来源主要有( )。A.国际、国内与建设项目有关的各种社会、经济信息B.对项目建设有直接或间接影响的法律、法规以及有关政策文件C.项目建设全过程中直接形成的文件资料D.各种媒体发表的与建设项目有关的评论和文章E.建设工程合同【答案】

18、： ABCD 2、保修阶段的监理应依据委托监理合同所约定的监理工作的( )开展工作。A.时间B.范围C.内容D.性质E.需要【答案】： ABC 3、规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，包括( )。A.工程排污费B.工程定额测定费C.住房公积金D.固定资产使用费E.危险作业意外伤害保险【答案】： ABC 4、建设项目工程勘察包括( )。A.工程测量B.工程地质C.方案设计D.工程设计E.水文地质勘察【答案】： AB 5、全过程的回顾与评价一般分为( )几个阶段。A.环境评价B.立项决策C.建设准备D.建设实施E.生产运营【答案】： BCD 6、下列对投资建设项目内部控制基本含义的表述，

19、正确的是( )。A.内部控制具有明确的目的性B.内部控制是一个静态过程C.内部控制贯穿于企业生产运营的全过程D.内部控制通过一整套政策和程序，对运营过程起着监督和保障作用E.企业投资者是内部控制的主体【答案】： ACD 7、采用( )的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A.新设备B.新结构C.新材料D.新工艺E.新能源【答案】： BCD 8、财务预算是项目建设期间反映建设项目( )的预算。A.财务计划B.现金收支C.项目建设成果D.财务状况E.投资计划【答案】： BCD 9、施工监理收费标准的调整系数包括( )。A.专业调整系数B.工程工作量差

20、异调整系数C.工程复杂程度调整系数D.专项调整系数E.附加调整系数【答案】： AC 10、工程建设总承包的主要特点是( )。A.由具有法人资格、有资质、有能力的总承包商承担项目的全部建设任务B.由一个具有法人资格、有资质、有能力的总承包商承担项目的全部建设任务C.在项目建成后移交给建设项目业主进行生产运营D.总承包单位负责项目建设的组织管理工作，并向建设项目业主负责E.建设项目业主将相对独立、性质不同的建设工程分别委托给具有不同专业资质的承包商，并分别订立工程承包合同【答案】： BC 11、招标的性质可以概括为( )。A.市场经济条件下一种有组织的商品交易行为B.各种采购方式中竞争最为充分的一

21、种方式C.单一买方设定标的和要求，多个卖方竞争的一种交易方式D.买方优选卖家或货物、工程、服务的唯一手段E.招标方选定卖方并与其达成交易的一种途径【答案】： ABC 12、建设项目切块分包合同方式按其发包方式分为( )。A.零星发包B.平行发包C.阶段发包D.联合发包E.采购发包【答案】： BC 13、工程项目的外供条件涉及的范围较广，主要有( )。A.动力供给B.劳动力配置条件C.给排放条件D.智能办公条件E.工程材料供给与运输条件【答案】： ACD 14、全面竣工验收分为( )等步骤。A.验收准备B.预验收C.正式验收D.档案移交E.办理资产移交手续【答案】： ABC 15、贯彻国家的经济

22、建设方针和政策是指( )。A.应贯彻执行国家的产业政策、技术政策、资源利用政策B.特别应贯彻以经济建设为中心，确保工程质量和促进技术进步的方针C.特别应贯彻要尽可能节约用地，不占或少占耕地D.必须引进的国外的新技术和设备要与我国的技术标准相协调E.特别应贯彻建设工程对生态环境的破坏作用【答案】： AB 16、生产准备机构的主要任务包括( )。A.编制试车预案B.制定生产准备实施办法和各项管理制度C.制定生产准备工作大纲和生产准备工作网络计划D.制定建设项目资金筹措计划E.落实相关责任人【答案】： ABC 17、建设项目合同方式，从承包人的组成上，可以归纳为( )。A.总承包合同方式B.独自承包

23、C.切块分包合同D.联营体承包E.零星分包合同【答案】： BD 18、建设项目业主应负责设计过程中与外部协作的接口管理的主要内容有( )。A.设计方案比选和设计大纲审查B.负责外部协作条件的取证C.办理专题设计的报送、评审和审批D.组织设计方案成果审查E.工程勘察主要技术成果与参数的审查【答案】： BC 19、实施阶段的合同管理的控制目标包括( )。A.规模B.业绩C.质量D.工期E.造价【答案】： CD 20、下列项目中，有( )情形的，经批准，项目的设计可以不进行招标。A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的设计单位少于5家，不能形成有效竞争的B.涉及国家安全、国家秘密的C.抢险救灾的D.主

24、要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的E.已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的【答案】： BCD 21、当承包单位提出费用索赔的理由同时满足( )时，项目监理机构应予以受理。A.索赔事件造成了承包单位直接经济损失B.索赔事件造成的经济损失巨大C.索赔事件是由于非承包单位的责任发生的D.承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表E.承包单位提出费用索赔申请表，附有索赔凭证材料【答案】： ACD 22、工程地质初步勘察的应进行的基本工作有( )。A.初步查明地质、构造、岩石和土壤的物理力学性质B.提供不良地质问题防治工程所需的计算参数及资料C.查

25、明地下水的埋藏条件和侵蚀、渗透性、水位变化幅度及规律D.查明场地不良地质现象的成因、分布范围、对场地稳定性的影响程度E.对设计烈度为7度及7度以上的建筑物，应制定场地和地基的地震效应【答案】： AD 23、项目可持续性分析要素包括内部因素持续能力及内部因素持续能力两方面，其中，内部因素持续能力主要包括( )。A.物流条件B.政策环境C.资源储量D.人力资源状况E.市场变化及其趋势【答案】： ABC 24、建设项目绩效和影响评价一般分为( )等方面。A.财务和经济效益B.环境影响C.技术效果D.社会影响E.合同执行与管理【答案】： ABCD 25、下列关于建设项目全面竣工验收的表述，正确的是(

26、)。A.多数工业项目须在交付使用一段时间以后才进行全面竣工验收B.全面竣工验收是单项竣工验收的基础C.全面竣工验收应按谁投资、谁决策、谁验收的原则确定验收主体D.对于大型或特大型项目，一般应组成竣工验收委员会进行验收E.项目竣工验收委员会或验收组由项目业主负责组织【答案】： ACD 26、工程设计管理的目的是( )。A.安全可靠性B.适用性和经济性C.收益性和效益性D.保障建设项目质量、进度和投资三大控制目标的实现E.规范性和技术性【答案】： ABD 27、建筑安装工程投资支出的内容有( )等。A.代理费支出B.设备附着物支出C.水利工程支D.资源开采工程支出E.拆除、整理支出【答案】： BC

27、D 28、根据国家有关法规规定必须实施工程监理的建设工程是( )。A.国家重点建设工程B.大型公用事业工程C.关系个人利益和安全的基础设施项目D.成片开发建设的住宅小区E.全部或部分使用国有资金或国家融资的项目【答案】： ABD 29、下列属于建设项目工程设计管理模式的有( )。A.项目管理公司代表建设项目业主对工程设计进行全过程管理B.建设项目业主直接管理或聘请专家协助管理C.建设项目业主委托咨询公司代表业主进行设计管理D.建设项目业主委托项目(工程)管理公司进行设计管理E.建设项目业主全权负责设计委托和设计管理工作【答案】： BCD 30、项目实施阶段，风险控制的措施有( )。A.采用系统

28、的项目管理方法，重视事后控制，推崇动态目标控制B.向建设各方人员灌输安全理念C.对现场危险源要妥善采取措施D.建立预警预报机制E.及时协调，妥善处理建设过程中设计、监理、施工、材料设备供应各方及总包与分包之间的各种矛盾，避免矛盾激化【答案】： BCD 31、建设项目总投资中的全部资金资产包括建设项目中投入的( )。A.固定资产B.流动资产C.有形资产D.无形资产E.现金【答案】： CD 32、根据建设项目现场情况，应采用( )等方法，对项目实施全过程的危险源进行分类辨识。A.增加安全系数B.专家调查C.隔离危险物质D.安全检查E.设置安全监控系统【答案】： BD 33、下列关于建设项目财务管理

29、的基本原则的说法，正确的是( )。A.以提高经济效益为中心B.实行预算管理C.财务管理只能用经济手段D.贯彻经济核算制E.实行建设项目法人责任制和建设项目资本金制度的原则【答案】： ABC 34、开始/结束百分率法适用于( )的工作。A.计划B.模型构筑C.设计D.施工辅助设施小型E.研究【答案】： ABC 35、开始/结束百分率法适用于( )的工作。A.计划B.模型构筑C.设计D.施工辅助设施小型E.研究【答案】： ABC 36、配套的五保、水土保持和安全等设施，应与主体工程同时( )。A.设计B.施工C.生产D.投资E.投产使用【答案】： AB 37、一些特殊行业，对安全运行的要求非常严格

30、，一般情况下不能进行实际事故的处理的训练，可采用( )。A.国内培训B.模拟机培训C.国外培训D.施工现场培训E.强化培训【答案】： BD 38、监理单位在保修阶段的服务内容包括( )。A.检查和记录工程质量缺陷B.协调项目建设参与方的关系C.合同、信息等方面的协调管理D.安全生产监督管理E.施工过程中的质量、进度、费用控制【答案】： BD 39、推行代建制的关键是选择( )的代建单位。A.有资质B.规模大C.信用好D.有能力E.有经验【答案】： ACD 40、企业内部控制设计的原则主要是( )。A.制定明确的目标、计划和预算B.确定组织机构和职责划分C.清晰的岗位授权规定D.科学的合理的程序

31、化管理E.客观合理【答案】： ABCD 41、工程监理费由( )构成。A.全部成本B.现金C.税金D.利润E.利息【答案】： ACD 42、与项目建设有关的工程建设其他费用有( )。A.建设管理费B.可行性研究费C.研究试验费D.联合试运转费E.生产准备费【答案】： ABC 43、建设项目安全检查的目的是( )。A.评价施工安全计划的有效性B.避免和减少现场施工对周边地区环境的不良影响C.保障员工和相关方人员在现场工作的职业健康安全D.防止事故发生E.改善劳动条件以及提高员工的安全生产意识【答案】： AD 44、直接管理模式的特点有( )。A.建设项目业主要有很强的专业技术力量和较高的设计管理

32、水平，具有设计评审经验和判断能力B.建设项目业主自己组建的工程设计管理机构，优点是有利于工程的“三性”目标和风险控制C.建设项目业主可聘请专家或咨询公司协助进行设计管理，专家或咨询公司不承担设计管理职能，由项目业主与设计单位订立工程设计合同D.建设项目业主聘请专业咨询公司代其进行设计管理工作，由建设项目业主和设计单位订立设计合同E.对专业咨询公司的工程设计管理水平、能力和资质有严格的要求【答案】： ABC 45、借用世界银行、亚洲开发银行的贷款属于国家主权外债，按照政府投资资金进行管理，贷款主要( )。A.用于非公益性的工程建设项目B.用于公益性和公共基础设施建设C.保护和改善生态环境D.促进

33、欠发达地区经济和社会发展E.促进发达地区经济和社会发展【答案】： BCD 46、常用的预算编制方法主要有( )。A.合同支付曲线B.关键路线法C.相关回归法D.经验估算法E.投资资金流量曲线【答案】： ABC 47、质量控制贯穿于项目实施的全过程，其侧重点是按照既定( )使产品和过程的实施保持受控状态。A.过程B.阶段C.目标D.准则E.程序【答案】： CD 48、建设项目融资租赁的特点是( )。A.涉及三方当事人B.租赁合同不稳定C.租赁期限较长D.承租企业保养设备E.承租企业通常留购设备【答案】： ACD 49、为落实职业健康安全与环境管理的基本方针，应以( )为基本手段，提高建设项目管理

34、的绩效，并持续改进。A.制度约束B.绩效审计C.技术管理D.改善环境E.资金管理【答案】： ACD 50、建设项目合同方式和类型的选择，主要考虑( )等因素。A.建设项目的监理方因素B.建设项目的设计方因素C.建设项目的性质和特点D.建设项目业主因素E.建设项目承包商因素【答案】： CD 第三部分 大题(50题)1、某住宅工程项目，建筑面积31000m【问题】1.该工程采用固定价格合同是否合适?2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到3800元/t，承包人是否可以向开发商进行费用索赔?【答案】： 2、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为30

35、00m事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月2022日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔

36、是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?【答案】： 3、某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m在工程施工中发生了如下事件：事件1：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月;事件2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月;事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个月;事件4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。问题1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说

37、明理由。3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月?实际工期是多少?【答案】： 4、某建筑工程，总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础工程公司。业主委托某监理公司进行施工监理，监理规划和具体工作如下：(1)该工程的施工质量验收按建筑工程施工质量验收统一标准及有关专业验收规范进行。(2)施工中，各检验批的质量验收记录由施工单位专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专业质量检查员验收。(3)各分项工程的质量由专业监理工程师组织施工单位专业质量检查员进行验收。地基与基础分部工程完成后，由总承包单位对工程质量

38、进行评定，由专业监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行了验收。(4)建筑电气分部工程的质量由总监理工程师组织施工单位项目经理等有关人员进行了验收。(5)单位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收，并向建设单位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署了工程竣工报告。【问题】1.以上各条做法是否妥当?如不妥，请指出不妥之处，并改正。2.工程竣工初步验收由谁组织?主要审查工程应符合哪些方面的要求?【答案】： 5、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开

39、发公司(发包方)按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的

40、设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。【答案】： 6、某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程

41、的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12日签订了书面合同。问题1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。3.指出评标委