2022年最新一级造价师之建设工程计价题库及答案【历年真题】.docx

《2022年最新一级造价师之建设工程计价题库及答案【历年真题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级造价师之建设工程计价题库及答案【历年真题】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级造价师之建设工程计价题库及答案【历年真题】第一部分 单选题(50题)1、国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者，并由土地使用者向国家支付土地使用权相关费用的行为是（ ）。A.土地使用权出让B.土地使用权转让C.土地使用权租赁D.土地使用权划拨【答案】： A 2、（2021年真题）关于流动资金估算，下列说法正确的是（ ）。A.流动资金的估算与产品存货无关B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建设总投资【答案】： C 3、对于民用建设项目，衡量单元组成、

2、户型设计的结构面积系数是（ ）之比。A.住宅结构面积与建筑面积B.建筑面积与住宅结构面积C.住宅结构面积与房屋平均面积D.房屋平均面积与住宅结构面积【答案】： A 4、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】： B 5、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3，则该建设项目建设单位管理费为（）万

3、元。A.240B.150C.480D.555【答案】： A 6、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（）。A.技术经济标准使用费B.专有技术使用费C.研究试验费D.设计评审费【答案】： A 7、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（ ）万元。A.520B.530C.540D.550【答案】： B 8、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表

4、通常是由（ ）填写“暂估单价”。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人【答案】： C 9、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14 天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7 天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】： D 10、招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时()。A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资

5、源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响【答案】： A 11、某建设项目投资估算中，建设管理费 2000 万元，可行性研究费 100 万元，勘察设计费 5000 万元，引进技术和引进设备其他费 400 万元，市政公用设施建设及绿化费 2000 万元，专利权使用费 200 万元，非专利技术使用费 100 万元，生产准备及开办费 500 万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（ ）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万

6、元【答案】： C 12、根据建设工程造价咨询规范（GB/T510952015）的规定，清标的时间选择是（）。A.开标后且评标前B.与评标同时进行C.开标前D.选定中标候选人之后【答案】： A 13、国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（ ）。A.间接费B.分包费C.盈余D.上级单位管理费【答案】： B 14、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（ ）。A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项

7、工程的施工顺序等的要求【答案】： C 15、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。 A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效【答案】： B 16、（2021年真题）发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（ ） 。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】： C 17、根据现行建设工程工程量清单计价规范，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订

8、前的第（ ）天作为基准日。A.28B.30C.35D.42【答案】： A 18、 发承包人进行最终结清活动的时间通常是（ ）。A.接收证书颁发后B.竣工验收合格后C.合同约定的缺陷责任期终止后D.试运行结束后【答案】： C 19、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元加工费2万元，辅助材料费4000元，制造厂在制造过程中进行材料采购而发生的进项增值税35万元，专用工具费率15，废品损失费率10，外购配套件费5万元，包装费率1，利润率为7，增值税税率17，非标准设备设计费2万元，运杂费率5，该设备购置费为（）。A. 34. 08万元B. 35. 78万元C. 39.

9、54万元D. 41. 51万元【答案】： D 20、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。 A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）消费税税率B.银行财务费=到岸价格（CIF）人民币外汇汇率银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）人民币外汇汇率保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）人民币外汇汇率外贸手续费率【答案】： A 21、某新建项目建设期为3年，第一贷款600万元，第二贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年利息为（ ）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】： A 22、下列费用项目中，

10、属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。【答案】： D 23、某建设项目建设期为3 年，各年分别获得贷款2000 万元、4000 万元和2000 万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（ ）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】： C 24、下列对工程结算价款纠纷处理的是（ ）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工

11、，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】： D 25、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（ ）A.项目建议书阶段，允许误差大于30%B.投资设想阶段，要求误差控制在30%以內C.预可行性研究阶段，要求误差控制在20%以內D.可行性研究阶段，要求误差控制在15%以內【答案】： C 26、在评标的初步评审过程中，以下各项中属于资格评审标准的是（ ）。A.

12、投标函上有法定代表人签字并加盖单位章B.联合体明确联合体牵头人C.只能有一个有效报价D.具备有效的安全生产许可证【答案】： D 27、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（ ）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.384.00【答案】： D 28、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。A.85.0B.85.9C.87.0D.109.0【答案】： C 29、

13、关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费【答案】： A 30、投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是()。A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利【答案】： C 31、下列不属于

14、建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（ ）。A.新增生产能力效益分析 B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析 D.主要实物工程量分析【答案】： D 32、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（ ）。A.综合概算指标B.单项概算指标C.单位概算指标D.建设项目概算指标【答案】： B 33、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002008)，关于承发包双方施工 阶段风险分摊原则的表述正确的是（ ）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担 B. 10%以内的材料价格风险由承包人承担C. 10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担D. 5%

15、以内的人工费风险由承包人承担【答案】： C 34、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化【答案】： B 35、（2012年真题）在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明（）。A.项目编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容【答案】： A 36、4.某施工企业在某工地现场需褡建可周转使用的临时建筑物400m2，若该建筑物每 平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85，不计其一次性

16、拆除费用。现 假定施工项目合同工斯为280天(一年按365天计算），则该建筑物应计的周转使用的临建 费为（_ )元。A. 15649 B.18411C.20400 D.21660【答案】： D 37、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（ ）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和【答案】： A 38、当不可抗力发生之后，应由承包人承担的损失包括（）。A.承包人的施工机械设备损坏及停工损失B.承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用C.

17、工程所需清理、修复费用D.导致的工期延误【答案】： A 39、某建设项目达到设计能力后，全场定员1000人，工资和福利费按照每人每年2万元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，预收账款估算额为300万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，预付账款估算额500万元，则该项目流动资金估算额为（ ）万元。A.7000B.6400C.10000D.9960【答案】： A 40、（2014年真题）未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A.工程建设其他费B.建设安装工程费C

18、.设备购置费D.设备及安装工程费【答案】： C 41、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额50%。预付款起扣点为（）万兀。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】： C 42、下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是（ ）。 A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制B.对合同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制【答案】： C 43、在建设项目竣工决算

19、报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（ ）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用资产明细表【答案】： B 44、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。 A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费【答案】： A 45、在工程量清单计价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（ ）。A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量

20、C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致D.专业工程暂估价由投标人自主报价【答案】： C 46、根据基本建设项目建设成本管理规定，建设项目的建设成本包括（ ）A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费【答案】： D 47、下列费用不属于材料单价的是（ ）。 A.运杂费B.材料原价C.采购及保管费D.场内的运输损耗【答案】： D 48、（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A.按星期计算单利B.按星期计

21、算复利C.按月计算单利D.按月计算复利【答案】： D 49、（2014年真题）施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是（）。A.已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日工方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付【答案】： A 50、下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是()A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔D.工期、费用索赔【答案】： D 第二部分 多

22、选题(50题)1、下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（ ）。A.土地补偿费B.安置补助费C.搬迁补助费D.土地管理费E.土地转让金【答案】： ABD 2、下列各项费用可以计入材料单价的是（ ）。A.材料的供应价格B.材料的检验试验费C.新材料、新结构试验费D.材料的工地管理费E.材料的仓储损耗【答案】： AD 3、下列费用中，属于工程建设其他费中建设管理费的有()。A.建设单位管理费B.可行性研究费C.勘察设计费D.工程监理费E:总包管理费【答案】： AD 4、在住宅小区规划设计中，评价居住小区设计方案的指标有()。A.人口净密度B.建筑周长C.平面系数D.户型比E:绿化比率【答案】：

23、 A 5、（2021年真题）未进行资格预审的招标文件，包括（ ）。A.招标公告B.招标邀请书C.拟分包项目情况表D.投标人须知前附表E.评标办法【答案】： AD 6、根据标准施工招标文件通用合同条款，下列关于争议评审程序的表述中，正 确的有（ ）。A.首先由申请人向被申请人提交评审申请报告，同时将报告副本提交争议计评审组 和监理人B.被申请人在收到争议评审组通知后胡天内，向争议评审组提交答辩报告C.被申请人将答辩报告副本同时提交申请人和监理人D.争议评审组在收到合同双方报告后14天内，邀请双方代表及有关人员举行调查会 E.调查会结束后14天内，争议评审组独立、公正作出书面评审意见【答案】： C

24、D 7、（2019年真题）流动资产的构成要素一般包括（）。A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】： ABC 8、以下各种情况中应计算超高施工增加费的是（ ）。A.建筑物高度增加引起人工工效降低B.建筑物高度增加引起加压水泵的安装C.单层建筑物檐口高度超过20mD.多层建筑物超过6层E.建筑物高的增加引起需要增加通信联络设备【答案】： CD 9、关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（ ）。A.单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示B.单项工程指标反映工程费用，以每m2、m3、m、座等单位投资表示C.单项工程指标反映建

25、筑安装工程费，以单项工程生产能力投资表示D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示【答案】： A 10、根据建设项目工程结算编审规程的规定，工程价款结算的方式包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.工程变更结算D.竣工结算E:按月结算【答案】： ABD 11、国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有()。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价（含暂定金额）的10%

26、开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E:如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限【答案】： BD 12、为避免招标文件中含有倾向或者排斥潜在投标人的内容，招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的（ ）。A.规格B.专利C.性能D.设计E.原产地【答案】： BD 13、下列估算方法中，一般适用于项目建议书阶段编制投资估算的有（）。 A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】： ABC 14、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指

27、标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【答案】： BC 15、建筑工程费用的估算可采用单位建筑工程投资估算法，此法可进一步细分为()。A.单位实物工程量估算法B.概算指标估算法C.单位容积价格法D.单位面积价格法E:单位功能价格法【答案】： CD 16、工程造价指数中的个体指数包括（ ）。A.材料费指数B.机械费指数C.间接费指数D.工程建设其他费指数E.设备工器具价格指数【答案】： ABCD 17、（2019年真题）工程施工中的下列情形，发包人不予计量的有（）。A.监理人抽检不合格返工增加的工程量B.承包人自

28、检不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人在合同范围之外按发包人要求增建的临时工程工程量E.工程质量验收资料缺项的工程量【答案】： AB 18、对工程造价信息分类必须遵循的基本原则有()。A.稳定性B.可扩展性C.兼容性D.动态性E:及时性【答案】： ABC 19、估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按形成资 产法分类，建设投资可分为（）。A.工程费用 B.工程建设其他费用C.固定资产费用 D.无形资产费用E.预备费【答案】： CD 20、下列有关预付款担保的说法中正确的是（）。 A.预付款担保是承包人合理使用预付款而提供的担保B.

29、预付款担保的形式必须是银行保函C.预付款担保可以采用抵押担保形式D.预付款担保作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用预付款E.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款金额【答案】： ACD 21、 根据标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（ ）。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E.因发包人原因导致承包人工程返工【答案】： BD 22、下列行为中属于投标人串通投标的是（ ）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.投标人之间约定中标人C.不同投标人的投标文件载明的项

30、目管理成员为同一人D.投标人直接约定部分投标人放弃投标或者中标E.不同投标人的投标文件相互混装【答案】： BD 23、下列工程造价指数中，属于总指数的有（ ）。A.间接费指数 B.设备、工器具价格指数C.工程建设其他费用指数 D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【答案】： BD 24、以下有关提前竣工的说法正确的是（ ）。A.发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用B.约定提前竣工奖励的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和合同约定的每日历天应奖励额度的乘积计算

31、的提前竣工奖励C.双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额D.发包人要求合同工程提前竣工，发包人无须征得承包人同意E.发包人要求合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的赶工费【答案】： ABC 25、关于建设用地取得及费用，下列说法中正确的有（）。A.通过出让获得国有土地使用权的方式有招标、拍卖、挂牌和协议B.工业、商业、旅游、娱乐用地的土地使用权出让最长年限为40年C.以划拨方式取得的土地使用权，因企业改制不再符合划拨用地目录，应实行有偿使用D.通过市场机制获得的土地使用权，不再承担征地补偿费或拆迁补偿费E.搬拆补助费的标准，由各省、自治区、直辖市人民政府规定【答案】： AC 26、

32、依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（ ）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【答案】： ABD 27、下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量，但并不包括在施工定额中的有（ ）。A.材料水平搬运用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.工序交接时对前一工序修整用工D.在施工定额基础上应增加计算的用工E.完成施工任务必需消耗

33、的技术工程用工【答案】： BCD 28、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费E.改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算【答案】： ACD 29、下列关于投标文件的递交，描述正确的有（ ）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达或未送达指定地点的投标文件，为无效的投标文件B.联合体投标的，投标

34、保证金由牵头人或联合体各方提交C.投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%，且最高不超过80万元D.一般项目投标有效期为120天左右E.在招标文件规定的投标有效期内，投标人要求撤销或修改其投标文件，投标保证金不予返还【答案】： AB 30、（2019年考题）关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有（ ）。A.项目编码第7-9位为分项工程项目名称顺序码B.项目名称应按工程量计算规范附录中给定的名称确定C.项目特征应按工程量计算规范附录中规定的项目特征予以描述D.计量单位应按工程量计算规范附录中给定的，选用最适宜表现项国特征并方便计量的单位E.工程量位按实际完成的工程量计算【答案】： AD

35、 31、招标施工招标文件（2007 年版），下列有关施工招标的说法中正确的有（ ）。A.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.资格预审的方法可分为合格制或有限数量制C.投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人澄清D.按照规定应编制最高投标限价的项目，其最高投标限价应在开标时一并公布E.初步评审可选择最低投标价法和综合评估法【答案】： AB 32、下列内容中，属于工业项目建设标准的有()。A.建设条件B.工程定额C.项目构成D.建设用地E:劳动定员【答案】： ACD 33、根据我国规行工程造价构成，设备购置费包括的费用有（ ）。A.达到固定资产标准的各种设备

36、 B.未达到固定资产标准的设备C.达到固定资产标准的工具、器具 D.未达到固定资产标准的工具、器具E.非标准设备的设计费【答案】： AC 34、下列财务项目中，能作为建设投资借款还本付息资金来源的有()。A.固定资产折旧B.净利润C.摊销费D.补贴收入E:减免的营业税金【答案】： AC 35、关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有（ ）。A.专业工程暂估价应包括除规费税金以外的管理费和利润等B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容C.投标报价若超过公布的招标控制价则应否决其投标D.国有资金投资的工程，招标控制价原则上不得超过批准的设计概算E.招标人仅要求对分包的专

37、业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%5%计算【答案】： ACD 36、根据我国建设工程施工合同(示范文本)，下列关于工程预付款的叙述中，正 确的是（ ）。A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30%C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15%D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天【答案】： B 37、关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（ ）。A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效

38、期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标价下浮3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金【答案】： ABD 38、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（ ）。A.开办费项目可以按单项工程分别单独列出B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】： ACD 39、编制工程量清单时，可以依据

39、施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.项目名称B.项目编码C.项目特征D.计量单位E:工程量【答案】： AC 40、下列总承包范围涉及试运行阶段的总承包类型是（ ）。A.设计采购施工总承包B.设计施工总承包C.交钥匙总承包D.设计采购总承包E.采购施工总承包【答案】： AC 41、关于工程分包的说法，正确的有()。A.承包人不得将工程主体分包给第三人B.承包人可将关键性工作分包给第三人C.分包可分为专业分包与劳务分包D.分包的资格能力可低于承包人的资格能力E:承包人应与分包人就分包工程向发包人承担无限责任【答案】： ACD 42、项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括（ ）。A

40、.产业政策 B.协作及土地条件C.劳动力市场情况 D.运输及通信条件E.竞争对手状况【答案】： ABD 43、下列各项中属于初步评审标准中资格评审标准内容的是（）。A.投标人名称与营业执照一致B.报价唯一C.投标文件格式符合要求D.具备有效的安全生产许可证E.资质等级符合规定【答案】： D 44、 某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元台班，租赁费100元天，人工工资为50元工日，窝工补贴20元工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，

41、使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有()。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】： CD 45、直接套用概算指标编制单位建筑工程设计概算时，拟建工程应符合的条件包括（）。A.建设地点与概算指标中的工程建设地点相同B.工程特征与概算指标中的工程特征基本相同C.建筑面积与概算指标中的工程建筑面积相差不大D.建造时间与概算指标中工程建造时间相近E.物价水平与概算指标中工程的物价水平基本【答案】： ABC 46、关于预算定额编制的说法，正确的有()。A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定B.在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量E:以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差【答案】： BD 47、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划 B.搭设组织C.实施工作