一级建造师之一建工程法规题库包过题库及参考答案（轻巧夺冠）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库包过题库及参考答案（轻巧夺冠）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库包过题库及参考答案（轻巧夺冠）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库包过题库及参考答案（轻巧夺冠）第一部分 单选题(50题)1、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。2018真题A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】： A 2、根据行政诉讼法，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的【答案】： C 3、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须

2、经（ ）批准。A. 县级人民政府B. 省级人民政府C. 国务院D. 省级文物行政部门【答案】： B 4、甲向乙借款100万元,用甲名下的房屋作为担保,该种担保方式属于（）。A.保证B.质押C.留置D.抵押【答案】： D 5、某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由（）承担连带责任。A.建设单位和施工单位 B.建设单位和监理单位 C.监理单位和施工企业 D.道路管理部门和施工企业【答案】： A 6、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）。A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决 B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审 C.原

3、判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判 D.原判决违反法定程序的，依法改判【答案】： C 7、不良行为记录指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（ ）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇） B.县C.市D.省【答案】： B 8、某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后()小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.6C.12D.24【答案】： D 9

4、、某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50%，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于建设单位来讲，其质量责任的承担方式是()。A.乙单位承担全部责任B.各承担50%C.由乙单位承担主要责任D.连带责任【答案】： D 10、某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证于()到期。A.2011年3月10日B.2012年3月10日C.2013年3月i0日D.2014年3月10日【答案】： B 11、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资质等级

5、依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照（ ）的资质等级许可范围承揽工程。 A.甲施工单位 B.乙施工单位 C.丙施工单位 D.三家内部约定【答案】： A 12、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【答案】： A 13、根据标准化法关于团体标准、企业标准的说法，正确的是( )。 A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准 B.国家要求团体标准、企

6、业标准通过标准信息公共平台向社会公开 C.国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度 D.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准【答案】： C 14、甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应()。A.为一般保证B.为连带责任保证C.由丙与甲重新协商确定D.由甲、乙、丙三方重新协商确定【答案】： A 15、由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于()。A.刑事处罚B.行政

7、处罚C.行政处分D.民事责任【答案】： B 16、（2020年真题）甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质量出现问题。经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由（）。A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任B.丙企业对建设单位承担责任C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任【答案】： D 17、下列法律责任的承担方式中，属于行政处分的是（）。A.降级B.罚款C.责令停产停业D.取消投标资格【答案】： A 18、

8、招标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是( )。A.不同投标人的投标文件相互混装B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人【答案】： C 19、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期()A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】： C 20、根据安全生产法，下列不属于生产经营单位主要负责人的安全生产职责的是（ ）A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收B.保证本单位安全生产投入的有效

9、实施C.及时、如实报告生产安全事故D.建立、健全本单位安全生产责任制【答案】： A 21、污染环境案件中，有权为他人利益提起诉讼的主体是（）。A.公民B.法人C.其他组织D.人民检察院【答案】： D 22、关于人身保险合同的说法，错误的是（ ）。A.人身保险的受益人由被保险人或投保人指定B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人可以为受益人D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费【答案】： D 23、（2020年真题）甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）。A.经

10、乙公司同意后甲公司方可解除合同B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失【答案】： D 24、（2020年真题）关于代理的说法，正确的是（）。A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理【答案】： A 25、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许

11、可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。A. 100B. 200C. 600D. 1000【答案】： C 26、经人民法院判决，建设单位应最迟于2007年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，由承包商请求强制执行的期限截止于()。A.2007年5月5日B.2007年7月5日C.2007年10月5日D.2009年4月5日【答案】： D 27、根据民法典，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。( 2015真题 )A.需经债务人同意，且需办理公证手续 B.无需经债务人同意，也不必通知债务人 C.无需债务人同意，但需办理公证手续 D.无需经债务人同意，但需通知债务人【答案】： D 28、

12、关于人身保险合同的表述中，错误的是（ ）。A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，必须向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保险的保险费，不可以用诉讼方式要求投保人支付【答案】： C 29、某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。A.平等原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则【答案】： B 30、施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。A.独立责任B.按份责任C.补充责任D.连带责任【

13、答案】： D 31、根据建筑法，下列关于工程监理的说法正确的是()。A.工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正C.尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的【答案】： C 32、甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是（ ）。A. 乙对丙的行为承担责任B. 乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C. 甲与乙对丙的行为

14、承担连带责任D. 乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任【答案】： B 33、房屋建筑工程施工总承包一级企业法定的净资产应当为( )以上。A.1亿元B.6000万元C.5000万元D.3000万元【答案】： A 34、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B.挂靠的个人承担全部责任C.建筑施工企业承担全部责任D.建筑施工企业可与挂靠个人按比例承担责任【答案】： A 35、根据民事诉讼法，不属于起诉必须符合的条件有（ ）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法

15、人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分【答案】： D 36、下列关于工程建设标准强制性条文不正确的理解是（ ）A.是工程建设强制性标准实施监督的依据B.是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定 C.包括节约投资、提髙社会效益等政策要求，必须严格贯彻执行 D.要求对建设工程项目釆用的建筑材料，必须按强制性标准进行现场验收，所有设备按通用标准验收【答案】： D 37、施工单位与水泥厂订立了一份水泥买卖合同，施工单位按约定向甲支付了的定金 6 万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金 3 万元。交货日期届满，水泥厂无法交付该批水泥。

16、施工单位诉至法院提出如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己利益，又能获得支持的是（ ）。A.请求水泥厂双倍返还定金 12 万元B.请求水泥厂双倍返还定金 12 万元，同时请求甲支付违约金 3 万元C.请求水泥厂返还定金 6 万元D.请求水泥厂支付违约金 3 万元，同时请求甲返还定金 6 万元【答案】： A 38、用人单位可以解除劳动合同的情形是()。A.提供劳务的甲未成年人B.乙患病在规定的医疗期内C.丙患职业病丧失劳动能力的D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的【答案】： A 39、（2019年真题）关于行政机关实施行政强制执行的说法,正确的是（）。A.执行标的灭失的,中止执行B.执行可能造成难以弥

17、补损失的,终结执行C.一律不得在夜间或法定节假日实施行政执行D.执行完毕后,据以执行的行政决定被撤销的,应当恢复原状或者退还财物【答案】： D 40、实行施工总承包的建设工程在施工过程中发生了安全事故,应由()负责向有关主管部门报告。A.建设单位B.监理单位C.施工总承包单位D.分包单位【答案】： C 41、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）。A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责 B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同 C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【答案】：

18、C 42、建筑施工企业应当向( )依法申请领取安全生产许可证。A.国务院建设行政主管部门B.省级建设行政主管部门C.地市级建设行政主管部门D.省级人民政府【答案】： B 43、关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息【答案】： A 44、人民法院使用普通程序审理的案件，应当在立案之日起()个月内审结完成。A.3B.4C.5D.6【答案】： D 45、下列

19、关有限责任公司责任承担的正确说法是（ ）。A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务担责任【答案】： A 46、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为（ ）。A.201

20、8年5月10日B.2018年5月15日C.2018年7月20日D.2018年8月10日【答案】： C 47、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在A.可撤销. B.有效 C.可变更 D.无效【答案】： D 48、根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设工程意外伤害保险的期限（ )A. 自保险合同生效之日起至保险合同解除止B. 自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止C. 自实际施工之日起至竣工结算完毕止D. 自工程开工之日起至竣工验收合格止【答案】： D 49、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（ ）。A. 占有权B. 使用权C. 收益权D. 所

21、有权【答案】： D 50、下列法律中，属于宪法相关法的是（）。( 2015真题 )A.中华人民共和国行政法 B.中华人民共和国民法典 C.中华人民共和国全国人民代表大会组织法 D.中华人民共和国政府采购法【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、必须实施见证取样和送检试块、试件和材料有（ ）。A.用于墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于砌筑砂浆水泥中使用的掺加剂D.用于承重结构的钢筋及连接头试件E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： BD 2、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（ ）。A. 乙以甲的名义在媒体上

22、发布招标公告B. 乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标C. 为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D. 乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E. 乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书【答案】： BC 3、关于竣工结算，以下说法正确的是（ ）。A.工程完工后，承包人应当在法定期限内提交竣工结算文件B.承包人对发包人提出的竣工结算审核意见有异议的，可以依法申请仲裁或诉讼C.发承包双方不得在合同中对竣工结算提交、审核的期限进行约定D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，只能通过仲裁或者诉讼方式解决E.发包人应在收到承包人申请支付工程竣工结算款后

23、15日内支付结算款【答案】： B 4、房屋建筑工程质量保修书的内容一般包括（ ）。A.工程简况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任E.保修单位名称、详细地址【答案】： BD 5、某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专项施工方案，下列说法中正确的是（ ）。A. 该专项方案应当由施工总包单位组织编制B. 该专项方案可由专业工程公司组织编制C. 该专项方案应当由总包单位项目技术负责人签字D. 该专项方案应当组织专家论证E. 该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施【答案】： ABD 6、根据民法典规定，下列关于

24、建设用地的使用说法正确的是()。A.建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押。法律另有规定的除外B.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权C.工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地可以协议取得D.建设用地使用期限由当事人约定E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： AB 7、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。 2016A.施工单位签署的工程保修书 B.工程监理日志 C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 D.完整的技术档案和施工管理资料 E.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】：

25、 ACD 8、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但()除外A.抢险作业B.抢修作业C.监理单位同意的D.因生产工艺上要求必须连续作业的E.因特殊需要必须连续作业的【答案】： ABD 9、根据劳动合同法，下列合同中，属于无效劳动合同的有（ ）。A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D.与用人单位代理人签订的劳动合同E.未明确规定合同期限的劳动合同【答案】： AC 10、合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（ ）人民法院，以解决双方争议纠纷。A.被告住所地B.合

26、同备案地C.合同签订地D.合同履行地E.原告住所地【答案】： ACD 11、根据建设工程安全生产管理条例,施工企业的主要负责人对木单位安全生产工作负有的主要职责有()。A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.健全本单位安全生产责任制C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施方案【答案】： ABCD 12、根据民事诉讼法的规定，审判人员（ ）的，当事人有权申请其回避。A.与本案有利害关系B.其近亲属与本案无任何关系C.是本案原告的近亲属D.是被告诉讼代理人的近亲属E.与本案原告是大学同学，可能影响案件公正审理的【答案

27、】： ACD 13、关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是（ ）。A.建设单位的名称应以营业执照上的名称为准B.合同标的是财产C.履行地点为项目所在地D.违约责任是当事人违反合同义务的责任E.有关施工组织设计的内容为履行方式条款【答案】： ACD 14、关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）。A.仲裁协议应当是书面形式 B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生前达成 D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.有效的仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权【答案】： AD 15、根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。A.在试用期间被

28、证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位规章制度的C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的E.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的【答案】： C 16、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列（ ）情形之一的，可以撤销安全生产许可证。A.超越法定职权颁发安全生产许可证的B.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的C.擅自出借安全生产许可证的D.安全生产许可证到期后未办理延期手续的E.生产单位变更企业名称后未及时进行安全生产许可证变更的【答案】： AB 17、根据劳动合同法，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（ ）。A. 依照企

29、业破产法规定进行重整的B. 生产经营发生严重困难的C. 股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的D. 企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的E. 因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的【答案】： ABD 18、按照民法典,下列选项中属于要约邀请有()A.投标书B.招标公告C.拍卖公告D.招股说明书E.寄送价目表【答案】： BCD 19、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是( )。（2014）A.诉讼B.法院调解C.和解D.行政调解E.仲裁【答案】： AB 20、监理单位不得组织节能工程验收的情形有（ ）。

30、A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的B.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕的C.对监督机构发出的责令整改内容未整改完毕的D.参加验收各方主体验收意见不一致的E.验收程序和执行标准不符合要求的【答案】： ABC 21、下列各项中，属于监理单位的安全责任的有（ ）。A. 对安全技术措施或专项施工方案进行审查B. 依法对施工安全事故隐患进行处理C. 对建设工程安全生产承担监理责任D. 提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议E. 发生安全事故负责立即向有关部门报告【答案】： ABC 22、注册建造师依法享有的权利包括（）。A.获得相应劳动报酬 B.保管和使用本人注册证书、执业印

31、章 C.接受继续教育 D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章 E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】： ABCD 23、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。2017A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 24、根据安全生产许可证条例，国家对（）实行安全生产许可制度。（2013）A.矿山企业B.建筑施工企业C.日用化

32、学品生产、经营、储存单位D.危险化学品生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】： AB 25、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。2014A.该约定属于有关相邻关系的约定B.该约定属于土地承包合同C.该约定属于地役权合同D.没有进行登记不影响该约定的合同效力E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】： CD 26、建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任，下列关于保修期限合法的是（）

33、。A.主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.外墙面的防渗漏为2年C.装修工程为2年D.给水排水管道为1年E.供热系统为2个采暖期【答案】： AC 27、关于税的说法，正确的有（ ）。A.增值税纳税人销售交通运输、邮政、基础电信，税率为13%B.增值税纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为9%C.车辆购置税实行一次性征收，税率为5%D.个人所得税专项附加扣除包括住房贷款利息、继续教育等6项内容E.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零【答案】： BD 28、施工企业按照安全生产靑任制的要求，应完成的安全保障工作包括（ )。A.明确法定代表人对本企业的安全负

34、主要责任 B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准【答案】： ABD 29、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。2018真题A.意外伤害保险费由施工企业支付B.施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额C.保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止D.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险E.工程项目中有分包项目的，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用【答案】： AB

35、C 30、关于委托合同，下列说法正确的是（ ）。A. 委托合同的目的是为他人处理或管理事务B. 委托合同可以是无偿合同C. 委托合同往往是委托代理的前提D. 受托人因第三人原因对委托人不履行义务，应当向委托人披露第三人，但是只能由受托人向第三人行使权利E. 受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人可以选择受托人或者委托人主张权力，但不得变更【答案】： ABC 31、根据民法典，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为( )。（2012）A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同

36、生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【答案】： D 32、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（ ）工程项目。A. 受自然地域环境限制的B. 涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C. 施工主要技术需要使用某项特定专利的D. 技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E. 公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】： AD 33、根据招标投标法实施条例），属于工程建设项目的有（ ）。A.构筑物的拆除B.建筑物的室内展品移动陈列柜C.建筑物的扩建D.建筑物减隔震装置的安装E.工程所需要的管理服务【答案】： AC 34、下列承担法律责任的方式中，

37、属于民事责任承担方式的有（ ）。A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.修理、重作、更换E.消除影响、恢复名誉【答案】： ACD 35、建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程()。A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投入使用【答案】： BC 36、关于某国家重点建设项目工程监理的说法,正确的有（）。A.工程监理单位是建设工程质量的责任主体之一B.该工程必须实行监理C.监理单位可以部分转让其监理业务D.监理单位不得与被监理的设备供应单位有隶属关系E.未经监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款【答案】： ABD 37、工程监理单位的义务包括()。A.依法承担工程监理业

38、务B.对有隶属关系或其他利害关系的回避C.依法对设计文件进行技术交底D.依法参与建设工程质量事故分析E.依法实行工程监理【答案】： AB 38、下列房产中,免纳房产税的有()。A.国家机关、人民团体、军队自用的房产B.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产C.个人所有非营业用的房产D.由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产E.纳税确有困难的企业在城市的房产【答案】： ABCD 39、某建筑公司对区环保局环保罚款处罚决定不服特提起行政复议，则下列说法正确的是( )A.建筑公司只能先提起行政复议B.建筑公司可以不行政复议，直接提起行政诉讼C.建筑公司对复议决定不服，可以再提起行政诉讼D.建筑公司对

39、复议决定不服，不能提起行政诉讼E.建筑公司对行政诉讼判决不服，可以再提起行政复议【答案】： BC 40、关于仲裁审理制度的说法,正确的有（）。A.仲裁案件的审理以公开审理为原则,以不公开审理为补充B.涉及国家秘密的案件不应当开庭审理C.仲裁案件的审理可以书面审理D.除涉及国家秘密的外,是否开庭审理可由双方当事人协商确定E.仲裁案件可以进行调解【答案】： BCD 41、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是( )。（2014）A.诉讼B.法院调解C.和解D.行政调解E.仲裁【答案】： AB 42、必须实施见证取样和送检试块、试件和材料有（ ）。A.用于墙体的砌筑砂浆试块B.用于

40、承重结构的混凝土试块C.用于砌筑砂浆水泥中使用的掺加剂D.用于承重结构的钢筋及连接头试件E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： BD 43、物权种类包括（ ）。A. 所有权B. 用益物权C. 担保物权D. 使用权E. 处分权【答案】： ABC 44、下列选项中，符合建设工程安全生产管理条例规定的有（ ）。A.施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D.施工单位应当将生活区与作业区保持安全距离E.生活区的选址应当符合安全性要求【答案】： BCD 45、（2020年真题）根据建设工程质

41、量管理条例，工程监理单位不得与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系。A.建筑材料供应单位B.设计单位C.建设单位D.施工承包单位E.设备供应单位【答案】： AD 46、关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（ ）。A. 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B. 违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行C. 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款D. 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款与定金条款E. 约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减【答案】： ABC 47、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日