2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库精选题库及免费下载答案.docx

《2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库精选题库及免费下载答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库精选题库及免费下载答案.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库精选题库及免费下载答案第一部分 单选题(50题)1、根据中华人民共和国招标投标法及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（）。（2016）A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.限定或者指定特定的品牌【答案】： B 2、承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则( )。A.即进入仲裁或诉讼程序B.即进行持续索赔C.只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序【答案】： A 3、关于合规性评价的表述，正确的是（ ）。A.合规性评价分公司

2、级、项目组级评价和班组级评价B.公司级评价每年进行一次C.项目组级评价，由企业管理者组织有关人员对施工中应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行一次合规性评价D.当某个阶段施工时间超过半年时，合规性评价不少于2次【答案】： B 4、 在网络计划中，工作的自由时差是指在不影响（）的前提下，该工作可以利用的机动时间。A.紧后工作最早开始时间B.后续工作最早开始时间C.紧后工作最迟开始时间D.紧后工作最早完成时间【答案】： A 5、施工现场文明施工管理组织的第一责任人（）。A.项目经理 B.总监理工程师 C.业主代表 D.项目总工程师【答案】： A 6、企业质量管理体系运行过程中，落实质量体系的内部

3、审核程序，有组织、有计划开展内 部质量审核活动的目的之一是（ ）。A.记载关键活动的质量参数B.反映针对不足所采取的纠正措施及纠正效果C.证明产品质量达到合同要求及质量保证的满足程度D.向外部审核单位提供体系有效的证据【答案】： D 7、合同价格分析中，应进行工程款结算包括（ ）的方法和程序的分析。A.预付款、工程进度款、竣工结算B.工程进度款、竣工结算、退还保留金C.预付款、工程进度款、最终结算D.工程进度款、竣工结算、最终结算【答案】： D 8、关于第三者责任险，下列说法不正确的是（ ）。A.第三者责任险的被保险人是项目法人和承包人B.第三者责任险一般附加在工程一切险中C.承包商或业主在工

4、地的财产损失属于第三者责任险的赔偿范围D.其他承包商在现场从事与工作有关的职工的伤亡不属于第三者责任险的赔偿范围【答案】： C 9、物资采购合同中约定采购方提货的，交货日期一般以（ ）为准。A.供货方按合同规定通知的提货日期B.供货方发运产品时承运单位签发的日期C.供货方向承运单位提出申请的日紧D.采购方收货截记的日期【答案】： A 10、债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿，这种担保方式是（ ）担保。A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置【答案】： C 11、在某工程网络计划中，工作M的最早开

5、始时间为第15天，其持续时间为7天。工作M有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟完成时间分别为第36天和第42天，工作持续时间分别为8和9，则工作M的总时差和自由时差（ ）天。A.均为5B.分别为6和5C.分别为11和6D.均为6【答案】： B 12、某工程采用建设工程项目总承包模式，业主依据总承包合同约定，委托一家装饰装修单位分包该工程项目的装饰装修任务，则该装饰装修单位应对（ ）负责。A.业主B.项目总承包单位C.工程监理单位D.质量监督机构【答案】： B 13、在建设项目工程总承包方的工作中，办理项目资料归档，进行项目总结，对项目部人员进行考核评价，解散项目部，

6、属于（ ）阶段的工作。 A.施工B.试运行C.合同收尾D.项目管理收尾【答案】： D 14、影响建设工程项目质量的管理因素主要是决策因素和（ ）因素。A. 组织B. 设计C. 实施D. 技术【答案】： A 15、在进度计划系统的结构分析时，整个项目划分成多少结构层，其依据是项目的（）。A.规模和工期B.规模和特点C.组织和规模D.组织和工期【答案】： B 16、 根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002013,对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行( )。A.抽样检测B.化学成分测定C.破坏性试验D.观感质量验收【答案】： A 17、工程项目管理信息系统中，进度控制的功能不包括

7、（ ）。A.编制资源需求量计划B.根据工程进展进行施工成本预测C.进度计划执行情况的比较分析D.确定关键工作和关键路线【答案】： B 18、如工程质量不符合要求，经过加固处理后外形尺寸改变，但能满足安全使用要求其处理方法是（）（2014）A.虽有质量缺陷，应予以验收B.按技术处理方案和协商文件经行验收C.扔按验收不合格处理D.先返工处理，重新进行验收【答案】： B 19、下列建设工程项目进度控制的措施中，属于组织措施的是（ ）。A.选择合理的合同结构B.选择工程承发包模式C.确定各类进度计划的审批程序D.优选工程项目设计、施工方案【答案】： C 20、某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养

8、了21周。根据企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986），该事故属于（）。A.轻伤事故B.重伤事故C.职业病D.失能伤害【答案】： B 21、关于设备采购合同价款的支付，下列表述不正确的是（ ）。A.设备制造前，采购方支付设备价格的10%作为预付款B.供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的80%C.剩余的10%作为设备保证金，待保证期满，采购方签发最终验收证书后支付D.履约证书交付后，设备保证金全部返还【答案】： D 22、在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（）。A.项目决策策划B.制定纠偏措施C.目标分解D.收集实际数据【答案】： C 2

9、3、根据中华人民共和国建筑法，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告（）要求设计单位改正。A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.质量监督站 D.建设单位【答案】： D 24、未经（）允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系。A.总监理工程师B.业主C.承包人D.建设主管部门【答案】： C 25、下列资料文件中，不属于施工质量事故处理依据的是（ ）。A.施工单位质量事故报告B.有关的技术文件和档案C.有关合同及合同文件D.质量事故的实况资料【答案】： A 26、生产经营单位未按照有关规定对应急预案进行备案时，安全生产监督管理部门应对其进

10、行的处罚是（）A.给予警告，并处5万元以下罚款B.给予警告，并处3万元以下罚款C.责令停产停业整顿，吊销安全生产许可证D.责令停产停业整顿，并给予行政处罚【答案】： B 27、建设工程项目建成后，在规定的使用年限和正常的使用条件下，应保证工程项目使用安全，建筑物、构筑物和设备系统性能稳定。这是项目质量的（ ）要求。A.经济性B.功能性C.观感性D.可靠性【答案】： D 28、关于建设工程质量政府监督的说法，正确的是（ ）。A.涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点B.建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督C.查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的责任D.建设工程政府

11、监督只涉及工程的施工阶段【答案】： A 29、某混凝土结构岀现宽度为0.5mm的裂缝且裂缝深度较深，应采用的处理方法是（ ）。A.灌浆修补法B.表面密封法C.嵌缝封闭法D.粘钢加固法【答案】： A 30、关于施工过程水污染防治措施的说法，错误的是（）。A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填B.施工现场50人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池C.现制水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放D.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理【答案】： B 31、建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及结构安全和功能的主要分部分项工程应进行（ ）。A. 外观检查B. 见证取样检测C. 剥露检验D

12、. 抽样检测【答案】： D 32、关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的是（ ）。A.业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标B.业主方的投资目标指项目的施工成本目标C.投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务D.业主方项目管理任务不包括设计阶段的信息管理【答案】： A 33、施工项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，是以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。A.施工企业决策者B.施工企业法定代表人C.施工企业法定代表人的代表D.建设单位项目管理者【答案】： C 34、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，企业不良行为记录信息的公布规定是（ ）。A.行政处罚作出15日内公布，公布期

13、限一般为3年B.公布的内容应与建筑市场监管信息管理系统中企业、人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案，内部永久保留C.行政处罚作出7日内公布，公布期限一般为6个月至3年D.对于不良行为整改确实有效的，由企业提出申请可缩短其不良行为记录信息的公布期限，但最短不得少于1个月【答案】： C 35、关于物资采购管理程序，下列排序正确的是（）。A.-B.-C.-D.-【答案】： B 36、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天，有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF=2天。该工作的最早开始时间是第（）天。A.6B.0C.3D

14、.5【答案】： A 37、关于工期延误，下列说法错误的是（?）A.非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误B.关键线路上任何工作(或工序)的延误都会造成总工期的推迟C.共同延误是交叉延误的一种特例D.非关键线路延误是不可索赔延误【答案】： D 38、资产、负债、所有者权益等会计要素指标，主要通过（）进行核算。A.业务核算B.会计核算C.统计核算D.成本核算【答案】： B 39、单代号搭接网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的网络计划，在单代号搭接网络计划中，STFi-j表示（ ）。A.工作i-j的最迟完成时间B.i工作和j工作的时间间隔C.i工作和j工作从开始到完成的时距D.工作i-j的自由

15、时差【答案】： C 40、根据建设工程监理规范（GB/T503192013）的规定，以下关于“工程建设监理规划”的描述中，正确的是（）。A.工程建设监理规划应当在工程施工开工日后开始编制B.工程建设监理规划应由总监理工程师主持编制C.工程建设监理规划应由总监理工程师审批后实施D.工程建设监理规划应在第一次工地会议完成后报送业主【答案】： B 41、下列工程担保中，应由发包人出具的有（）。A.支付担保 B.履约担保 C.预付款担保 D.保修担保【答案】： A 42、监测、识别、诊断、评价这四个环节的预警活动，是前后顺序的因果联系。其中，（?）活动的检测信息系统，是整个预警管理系统所共享的。A.评

16、价B.诊断C.识别D.监测【答案】： D 43、根据建筑安装工程费用项目组成2013（44号），下列不能列入“企业管理费”的项目是：（）。A.劳动保护费B.财产保险费C.检验试验费D.燃料动力费【答案】： D 44、容易导致合同双方引发诉讼或仲裁、并最终导致其他费用增加的合同是（ ）。A.固定单价合同B.固定总价合同C.成本加固定酬金合同D.固定成本加酬金合同【答案】： B 45、某工程项目经理检查施工成本时，发现某项施工成本增加是由于项目部自身采购的材料质量不好而进行返工造成的，则为纠正该问题可以采取的组织措施是()。A.增加材料采购的资金投入B.调整材料采购价格C.调整采购部门管理人员D.

17、变更材料采购合同【答案】： C 46、检验批质量验收不合格，当检测鉴定达不到设计要求，但经过原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的，则（ ）。A.仍须对其进行相应的加固，以确保达到质量要求B.应对其重新进行检测并进行重新验收C.予以验收D.不能予以验收【答案】： C 47、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201），工程缺陷责任期自（ ）起计算。（2014）A.合同签订日期B.竣工验收合格之日C.实际竣工日期D.颁发工程接收证书之日【答案】： C 48、关于建设工程质量监督管理的说法，正确的是（ ）。A. 建设行政主管部门发现竣工验收过程中有违反质量管理规定行为的，责令停

18、止使用，重新组织竣工验收B. 施工单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报考报建设行政主管部门备案C. 小规模的市政基础设施改建工程可以免于备案D. 建设单位未组织竣工验收擅自交付使用的，责令改正，且处以竣工结算价款2%4%的罚款【答案】： A 49、某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商，该措施属于项目目标控制的（）2015年A.管理措施B.组织措施C.经济措施D.技术措施【答案】： B 50、与生成月度进度报告有关的数据处理流程属于()。A.物质流程组织B.管理工作流程组织C.设计工作流程组织D.信息处理工作流程组织【答案

19、】： D 第二部分 多选题(50题)1、质量手册作为企业质量管理系统的纲领性文件，不仅应具备指令性和系统性，同时还需要具备（ ）。 A. 协调性B. 指导性C. 可行性D. 可检查性E. 可理解性【答案】： ACD 2、关于工程变更的程序，下列说法不正确的有（）A.只有承包商、业主方能提出工程变更B.承包人应先执行工程变更，后协商价格和工期C.工程变更指令必须以书面形式发出D.工程变更价款没有确定时，承包人可以拒绝实施工程变更工作E.在变更价格和工期补偿未达成一致意见前，工程师可以先发布变更指令【答案】： ACD 3、建设工程项目信息管理中，为形成各类报表和报告，应当建立（）的工作流程A.收集

20、信息、录入信息B.信息管理和输出C.审核信息、加工信息D.信息整理和共享E.信息传输和发布【答案】： AC 4、地方各级安全生产监督管理部门制定的应急预案，应当报（）备案。（2016）A.上一级人民政府B.同级人民政府C.同级其他负有安全生产监督管理职责的部门D.同级建设行政主管部门E.上一级安全生产监督管理部门【答案】： B 5、关于FIDIC土木工程施工合同条件中对履约担保的规定，下列说法中正确的是（ ）。A.承包人应在收到中标函之后14天内，保函按投标书附件中注明的金额向业主提交B.承包人应在收到中标函之后28天内，保函按投标书附件中注明的金额向业主提交C.该保函应与投标书附件中规定的货

21、币种类及其比例相一致D.该保函应与投标书附件中规定的货币种类一致，但比例可高于投标书附件中规定的比例E.当承包人向业主提交该保函的同时通知工程师【答案】： BC 6、用项目管理专用软件编制工程网络计划能够（ ）。A. 确保工程网络计划计算的准确性B. 确保工程网络计划原始资料的准确性C. 确保工程网络计划计算的按时完成D. 有利于工程网络计划的及时调整E. 有利于编制资源需求计划【答案】： AD 7、根据建设项目工程总承包管理规范（GB/T50358-2005），在项目管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有（）。A.办理管理权移交B.办理项目资料归档C.进行竣工决算D.对项目人员进行考核评

22、价E.解散项目部【答案】： BD 8、下列工程质量问题中，可不作专门处理的情况 有（ ）。A. 混凝土结构出现宽度不大于0.3mm 的裂缝B. 混凝土现浇楼面的平整度度偏差达到8mmC. 某结构构件界面尺寸不足，但进行校核验算后能满足设计要求D. 混凝土结构表面出现蜂窝麻面E. 防洪堤坝填筑压实后，压实土干密度未达到规定值【答案】： BC 9、关于施工现场文明施工措施的说法，正确的有（）A.利用现场施工道路堆放砌块材料B.材料库房内配备保管员住宿用的单人床C.闹市区施工现场设置2.5m高的围挡D.施工作业区内禁止随意吸烟E.在总配电室设置灭火器和消防沙箱【答案】： CD 10、关于发包人支付担

23、保的说法，正确的有（ ）A.可由担保公司提供担保 B.担保的额度为工程合同价总额的 10%C.实行分段滚动担保 D.支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位E.由承包人提供，主要是用来保护发包人【答案】： ACD 11、建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息及其他有关信息，包括（ ）。A.项目的组织类信息B.项目的管理类信息C.项目的经济类信息D.项目的技术类信息E.项目的合同类信息【答案】： ABCD 12、根据（建设项目工程总承包管理规范），工程总承包项目管理的主要内容包括（ ）。A.办理可行性研究报批B.进行项目策划C.实施设计管理D.实施采购管理E.实

24、施试运行管理【答案】： BCD 13、在网络计划中，下列关于关键线路的说法中正确的有（ ）的。A.所有工作间的时间间隔均为零的线路B.总持续时间最长的线路C.时标网络计划中没有波形线的线路D.双代号网络计划中无虚箭线的线路E.双代号网络计划中由关键节点连成的线路【答案】： BC 14、下列施工组织设计内容中，属于专项施工方案的有（）。A.施工安排 B.施工进度计划 C.施工现场平面布置 D.施工方法及工艺要求 E.资源配置计划【答案】： ABD 15、在建设工程项目管理中，施工方项目管理的任务有（）。A.施工安全管理B.施工合同管理C.施工信息管理D.施工成本控制E.建设项目与外部环境的协调【

25、答案】： ABCD 16、根据建筑施工组织设计规范，施工管理计划包括（）。A.进度管理计划 B.质量管理计划 C.安全管理计划 D.运营管理计划 E.环境管理计划【答案】： ABC 17、施工安全技术措施的一般要求包括（ ）。A.必须在立项前制定B.要有全面性C.要有针对性D.必须包括应急预案E.要有可行性和可操作性【答案】： BCD 18、关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。（2018年真题）A.项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平B.开工日期不可能太早，建设周期会较长C.业主择优选择承包方范围小D.有利于业主方的总投资控制E.与平行发包模式相比，业主组织协调工作量大

26、大减少【答案】： ABD 19、根据法律和合同，对施工单位的施工质量行为和效果实施监督控制的相关主体有（）。（2014）A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.政府的工程质量监督部门E.材料设备供应商【答案】： ABCD 20、关于单价合同，下列说法正确的是（ ）。A.对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时,总价为准B.业主和承包商都不存在工程量方面的风险C.当国家政策发生变化时，可对固定单价合同中的单价进行调整D.固定单价合同适用于工期较长、工程量变化幅度不会太大的项目【答案】： B 21、工程项目施工成本分析的基本方法有（ ）。A.统计核算

27、法B.比较法C.因素分析法D.差额计算法E.比率法【答案】： BCD 22、在双代号时标网络计划中，（ ）。A. 工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B. 工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C. 终点节点所对应的时标值为该网络计划的计划工期D. 波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E. 各项工作按最早开始时间绘制【答案】： ACD 23、建设工程项目施工成本控制的主要依据有（）。A.合同文件B.进度报告C.成本计划D.施工成本预测资料E.工程变更【答案】： ABC 24、关于生产安全事故报告和调查处理原则的说法，正确的有（）。2017A.事故未整改到位不放

28、过 B.事故未及时报告不放过 C.事故原因未查清不放过 D.事故责任人和周围群众未受到教育不放过 E.事故责任人未受到处理不放过【答案】： CD 25、项目总进度目标认证时应调研和收集的资料包括（）。（2018年真题）A.项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料B.与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料C.类似项目的进度资料D.该项目施工总承包单位的信用等级E.该项目的总体部署【答案】： ABC 26、工程施工阶段建设监理工作的主要任务是施工阶段的()。A.质量控制B.进度控制C.投资控制D.信息管理E.安全生产管理【答案】： ABC 27、当关键线路的实际进度比计划进度提前时，若不

29、拟提前工期，应选用（ ）的后续关键工作，适当延长其持续时间，以降低其资源强度或费用。A.资源占用量大B.资源占用量小C.直接费用高D.直接费用低E.持续时间短【答案】： AC 28、施工承包合同采用成本加酬金计价方式时，业主和承包商应注意( )。A.必须完整而明确地规定承包人工作B.必须将设计和施工方面的变化控制在最小限度内C.必须有一个明确的如何向承包商支付酬金的条款，包括支付时间和金额百分比D.应该列出工程费用清单，要规定一套详细的工程现场有关的数据记录、信息存储甚至记账的格式和方法E.应该保留有关工程实际成本的发票或付款的账单，表明款额已经支付的记录或【答案】： CD 29、建设工程项目

30、总承包的意义在于()。A.总价包干B.交钥匙C.设计与施工过程的组织集成D.促进设计与施工紧密结合E.为项目建设增值【答案】： CD 30、施工项目月度成本分析的依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括（ ）。A. 通过实际成本与预算成本的对比，分析当月的成本降低水平B. 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本的落实情况C. 通过累计实际成本与累计预算成本的对比，分析竣工成本降低水平D. 通过对各成本项目的成本分析，了解成本总量的构成比例E. 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径【答案】： ABD 31、建设工程项目的质量是指（ ）。A.通过项目实施形成的工程实体的质

31、量B.是反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求C.包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和D.只是隐含能力的特性总和E.只包括工作质量和过程质量，不包括适用性【答案】： ABC 32、建设单位的工程项目质量计划包括（ ）。A.制订项目质量管理的组织B.论证项目总体的质量目标C.制订项目质量管理的工作程序D.制订实施质量管理的业务流程E.制订质量营理措施【答案】： ABC 33、关于建设工程项目总进度目标的论证工作，在项目的实施阶段，项目的总进度包括（ ）。A.设计前准备阶段的工作进度B.招标工作进度C.施工前准备工作进度D.保修工作进度E.使用期工

32、作进度【答案】： ABC 34、建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。A.各子系统进度规划 B.项目结构分析C.总进度规划 D.确定里程碑事件的计划进度目标E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【答案】： ACD 35、项目管理规划大纲的编制依据包括（）。A.适用的法律.法规和标准B.项目文件C.实施条件调查资料D.项目条件和环境分析资料E.同类项目的相关资料【答案】： ABC 36、下列关于工程保险的说法中，正确的是（）A.承包人租赁给劳务分包人使用的机械由劳务分包人购买保险B.运至施工场地的用于劳务施工的材料和设备，由承包人办理保险并支付费用C.劳务分包人需为自有的人员办理保险并支付

33、保险费用D.承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险E.劳务分包人自有的施工机械由承包人办理保险并支付费用【答案】： BCD 37、关于职能组织结构的说法，错误的有()。A.职能组织结构是一种传统的组织结构模式B.每一个职能部门可根据管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令C.每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令D.有多个矛盾的指令源E.指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个【答案】： C 38、工程项目成本核算的依据主要有（）。A.各种财产物质的收发、领退、转移、报废、清查、盘点资料B.工程量统计与工程结算资料C.与成本核算有

34、关的各项原始记录D.材料、结构件、作业、劳务的市场指导价E.工时、材料、费用等各项内部消耗定额【答案】： AC 39、在固定总价合同中，承包人承担的工程量风险主要包括（ ）。A.通货膨胀B.工程范围不确定C.人工费上涨D.工程变更E.设计深度不够【答案】： BD 40、建设工程项目总承包方式的核心是（ ）。A.实行总价包干B.业主可得到“交钥匙工程”C.实现设计单位和施工单位的相互融合D.实现设计与施工过程的组织集成E.为项目建设增值【答案】： CD 41、在一个建设工程项目实施过程中，工作流程组织的范畴包括()。A.合同处理的流程组织B.管理工作的流程组织C.物资采购流程组织D.信息处理的流

35、程组织E.保修的流程组织【答案】： BCD 42、在工程总概算中，应明确工程中有关职业健康安全和环境保护的措施费用包括()。A.安全环保设施费B.文明施工措施费C.安全施工措施费D.环境保护措施费E.安全生产管理费【答案】： ACD 43、（），是战略性成本计划的进一步开展和深化，是对战略性成本计划的战术安排。A.竞争性成本计划B.指导性成本计划C.实施性成本计划D.预测性成本计划E.适应性成本计划【答案】： BC 44、关于统计核算的表述，正确的有（ ）。A.核算的目的在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施进行调整B.核算的范围比会计、业务核算要广C.是施工成本分析的重要依据D.它的计量

36、尺度比会计宽，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计量E.可以计算当前的实际水平，确定变动速度，可以预测发展的趋势【答案】： D 45、施工招标阶段建设监理工作的主要任务有()。A.编写施工招标文件B.准备建设工程施工招标条件C.参与施工合同的商签D.协助业主办理招标申请E.组织建设工程施工招标的工作【答案】： BCD 46、下列工程质量问题中，可不做处理的有（ ）。A.不影响结构安全和正常使用的质量问题B.经过后续工序可以弥补的质量问题C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题D.质量问题经法定检测单位鉴定为合格E.出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能【答案

37、】： ABD 47、某工程网络计划中，工作N的自由时差为5天，计划执行过程中检查发现，工作N的工作时间延后了3天，其他工作均正常，此时（）。2017A.工作N的总时差不变，自由时差减少3天 B.总工期不会延长 C.工作N的总时差减少3天 D.工作N的最早完成时间推迟3天 E.工作N将会影响紧后工作【答案】： BCD 48、完善的预警体系为事故预警提供了物质基础，监测是预警活动的前提，监测的任务包括（ ）。A.对生产中的薄弱环节进行监测B.对发展过程及可能的发展趋势进行准确定量的描述C.找出危险性最高、危险程度最严重的主要因素D.应用适宜的识别指标，判断已经发生的异常征兆E.建立信息档案【答案】： A 49、支付担保通常采用的形式有（ ）。A.银行保函B.履约保证金C.现金D.担保公司担保E.保兑支票【答案】： ABD 50、公开招标和邀请招标的区别包括（ ）。A.对投标人资质的要求不同B.竞争程度不同C.招标费用不同D.邀请投标人的方式不同E.评标工作量不同【答案】： BCD