2022年一级造价师之建设工程计价题库包过题库（历年真题）.docx

《2022年一级造价师之建设工程计价题库包过题库（历年真题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师之建设工程计价题库包过题库（历年真题）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级造价师之建设工程计价题库包过题库（历年真题）第一部分 单选题(50题)1、已知某建筑概算指标中的综合单价为350 元/m2,每m2 建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70 元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2 建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120 元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（ ）元/m2。A.322 B.378 C.350 D.400【答案】： B 2、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价

2、、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】： B 3、（2011年真题）某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【答案】： A

3、4、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结清支付 证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；缺陷责任期终止。按时间先后顺序棑列正确的是（）A.B.C.D.【答案】： A 5、根据建设工程质量管理条例的规定，承包人向业主出具质量保修书的时间应 是（ ）。A.投标时 B.签订施工合同时C.提交工程竣工报告时 D.办理工程移交时【答案】： C 6、（2018年真题）当企业定额的工程量计算规则与清单的工程量计算规则相一致时，则投标人确定综合单价不可或缺的工作是（）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风

4、险费用【答案】： D 7、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（ ）工日/100m2。A.6.30B.6.56C.6.58D.6.67【答案】： C 8、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A.2.150B.2.152C.2.685D.2.688【答案】： B 9、单项工

5、程综合概算的组成内容是（ ）A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算D.单位建筑工程概算和建设项目总概算【答案】： C 10、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（ ）之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格【答案】： B 11、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为500元/m2，投标报价为400元/m2。合同约定实际工程

6、量与招标工程量偏差超过15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.120.00B.114.75C.168.00D.207.00【答案】： A 12、关于编制最高投标限价总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协

7、调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%5%计算【答案】： D 13、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：列出分部分项工程项目名称并计算工程量；搜集基础资料；编写概算编制说明；计算措施项目费；确定各分部分项工程费；汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（ ）。A.B.C.D.【答案】： A 14、关于流动资金，下列说法错误的是（ ）。A.流动资金指为进行正常生产运营用于购买原材料.燃料.支付工资及其他运营费用等所需的周转资金B.在可行性研究阶段用于财务分析时计为全部流动资金C.在初步设计阶段用于计算“项目报批总投资”时计为铺底流动资金D.流动资金和建设投资以及建设期利息共

8、同构成固定资产【答案】： D 15、合理确定与控制工程造价的基础是项目决策的（）。A.深度 B.正确性C.内容 D.建设规模【答案】： C 16、在公开招标过程中，若已进行了资格预审，则施工招标文件中应包括（ ）。A.投标邀请书B.招标公告C.资格预审公告D.资格预审通过通知书【答案】： A 17、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【答案】： C 18、机械消耗定额的表现形式是()A.机械数量定额和费用定额B.机械数量定额和时间定额C.机械时间定额和产量定额D.机械产量定额和费用定额【答案】：

9、 C 19、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是（ ）A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标【答案】： C 20、（2021年真题）根据现行标准设计施工总承包招标文件，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（ ）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标方案不需要发包人批准，仅

10、将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】： C 21、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）A.招标工程量清单由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目和税金项目清单组成B.已标价工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，招标工程量清单可以由投标人自行编制D.招标工程量清单的准确性和完整性由编制人负责【答案】： A 22、某项目评标基准价是1000 万元，投标人投标报价是1200 万元，招标控制价是1300 万，则其投标报价偏差率是（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】： B 23

11、、关于工程定额，下列说法正确的是（ ）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.行业统一定额一般是只在本行业范围内使用C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】： C 24、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟_类似项目 的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整 系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A. 4349 B. 4554C. 5002 D. 5752【答案】： D 25、关于工程总承包

12、合同价款调整的相关说法正确的是（ ）A.变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议两种形式B.变更引起的工期调整的，按实际工期增减天数调整C.因发包人原因造成暂估价合同订立延迟的，发包人只需承担费用和工期，不承担相应的利润D.计日工由承包人汇总后，在最终结算是一并计列。【答案】： A 26、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。 A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】： C 27、根据建设工程工程量清单计价规范G

13、B50500，当实际增加的工程量超过清单工程量 15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】： C 28、关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（ ）A.由工程费用和建设期利息估算构成B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成【答案】： D 29、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（ ）。A.借款人向

14、世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90 天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】： C 30、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明【答案】： B 31、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()。A.税金是指按国家税法规定应计入

15、建筑安装工程费用的营业税B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用【答案】： C 32、依法必须招标的项目中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】： D 33、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（ ）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】

16、： D 34、（2017年真题）概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】： A 35、根据我国现行合同条款，在合同履，过程中，承包人发现有变更情况的，可向监 理人提出（ ）A.变更指示 B.变更意向书 C.变更建议书 D.变更报价书【答案】： C 36、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是（）。A.专业工程暂估价 B.暂列金额 C.工程设备暂估价 D.计日工单价【答案】： D 37、（2014年真题）下列关于工程计价的说法中，正确的（）。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=基本构

17、造单元工程量相应单价C.工程组价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】： C 38、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括（ ）。A.资金因素、技术因素和环境因素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、技术因素和环境因素D.市场因素、环境因素和资金因素【答案】： C 39、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后，可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不

18、服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼【答案】： B 40、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】： B 41、关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价B.降低住宅层高，有利于降低单方造价C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价【答案】： B 42、发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（ ）

19、。A.验收准备 B.预验收C.初步验收 D.正式验收【答案】： C 43、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 4000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】： C 44、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码表示（ ）。A.附录分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.专业工程顺序码【答案】： A 45、预可行性研究阶段的投资估算，通常投资估算精度的要求控制在（ ）以内。A.5B.10C.20D.30【答案】： C

20、46、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。A. 10%B. 15%C. 20%D. 30%【答案】： C 47、中小型机械报废回收时的残值率应为()A.2B.3C.4D.5【答案】： D 48、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。 A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费【答案】： A 49、根据建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0126，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权()。A.停止当期结算B.自行调整付款

21、计划表C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额【答案】： C 50、在可行性研究阶段编制投资估算，当编制建筑工程费用估算时，适合采用100m2断面为单位，套用技术标准、结构形式、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算的是()。A.桥梁B.铁路C.隧道D.围墙大门【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括（ ）A.燃料动力供应情况B.市场需求状况C.劳动力市场的制约作用D.产业政策E.运输及通讯条件【答案】： BC 2、在财务分析的项目投资现金流量表中，属于现金流出构成内容的有()。A.建设投资B.总成本费用C.流动

22、资金D.所得税E:营业税金及附加【答案】： ACD 3、下列费用中应计入到设备运杂费的有（ ）。A.设备保管人员工资B.设备采购人员工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用的固定资产使用费【答案】： ABD 4、关于工业建设项目的设备选用，其选用的重点因设计形式的不同而不同，应选择能满足（ ）要求的最适用的设备和机械。A.建设规模B.建筑结构C.生产工艺D.生产能力E.环保措施【答案】： CD 5、与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低承包商承担的风险C.有利于调动总包的积极性D.有利

23、于简化业主与承包商之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】： ACD 6、（2020年真题）根据现行财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的内容包括（）A.专有技术B.建设单位管理费C.土地征用费D.银行存款E.建筑工程设计费【答案】： BC 7、承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完成工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有（）。A.累计已完成的合同价款B.本期合计完成的合同价款C.本期合计应扣减的金额D.累计已调整的合同金额E.页计下期将完成的合同价款【答案】： ABC 8、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B

24、.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】： AB 9、下列内容中属于专项评价费的是（ ）。A.可行性研究费B.环境影响评价费C.地震安全性评价费D.节能评估费E.勘察设计费【答案】： BCD 10、承包人向发包人提出工期索赔的具体依据包括（）。A.施工方的施工总进度规划B.施工日志、气象资料C.工程师的变更指令D.影响工期的干扰事件E.受干扰后的实际工程进度【答案】： BCD 11、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584的规定，下列属于可以计算工程量的措施项目有（ ）。A.施工排水、施工降水B.垂直运输C.冬雨季施工D.安全文明施工E.大型机械设

25、备进出场及安拆【答案】： AB 12、下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有()。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E:仓储损耗【答案】： BC 13、下列关于预付款担保的说法中，正确的是（ ）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应与预付款金额一致【答案】： ACD 14、下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定

26、费（税）率进行计算的有()。A.外贸手续费B.关税C.消费税D.增值税E:车辆购置税【答案】： CD 15、在国际工程承包中，根据 FIDIC施工合同条件（2017 年版），关于保留金的返还，说法 正确的是（）。 A.保留金的返还分为工程竣工后的返还和缺陷通知期满后的返还B.如果签发的接收证书仅限于分项工程，承包商应将前一半保留金按比例列入支付报表C.如果“合同数据”中没有规定该分项工程的价格比例，则应按估计比例，将前一半保留金列入支付报表D.在最后一个缺陷责任期届满后，承包商应立即将保留金的另一半列入支付报表E.如果接收证书仅就某分项工程签发，且规定了该分项工程的价值比例，则在该分项工程的缺

27、陷责任期届满后，承包商应立即将另一半保留金按照相应比例列入支付报表【答案】： AD 16、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E:重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上【答案】： ABD 17、下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有（ ）。A.折旧费

28、B.检修费C.维护费D.人工费E.校验费【答案】： AC 18、下列资料中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（ ）A.未在会同中约定的工程量所在地地方性法规B.工程施工合同文件C.合同中约定的非强制性标准D.现场签证E.合同中未明确规定的地方定额【答案】： BCD 19、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有()。A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定34次B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分E:应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】： BC 20

29、、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（ ）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.大型机械设备进出场及安拆费【答案】： AB 21、根据现行工程量计算规范，不宜采用单价措施项目计价的有（ ）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【答案】： AB 22、下列工程中，其工程费用列人建筑工程费用的是（）。A.设备基础工程 B.供水、供暖、通风工程C.电缆导线敷设工程 D.附属于被安装设备的管线敷设工程E.各种炉窑的砲筑工程【答案】： ABC 23、建设项目工程造价指数是由（

30、）指数综合得到的。A.设备、工器具价格指数B.人工费价格指数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E.工程建设其他费用指数【答案】： AC 24、下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有()。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性货款的项目E:使用国际金融机构货款的项目【答案】： ABCD 25、建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括()A.建筑的平面形状B.住宅的空间组合C.建筑物的功能分区D.占地面积E.住宅建筑结构的选择【答案】： AB 26、项目决策阶段进行设备选用时，应处理好的问题包括（）。A.进口

31、设备与国产设备费用的比例关系问题B.进口设备的备件供应与维修能力问题C.设备间的衔接配套问题D.进口设备与原有厂房之间的配套问题E.进口设备与原材料之间的配套问题【答案】： BCD 27、工程造价指数中的个体指数包括（ ）。A.材料费指数B.机械费指数C.间接费指数D.工程建设其他费指数E.设备工器具价格指数【答案】： ABCD 28、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划 B.搭设组织C.实施工作 D.检查进度和效果E.纠正处理偏差【答案】： ACD 29、关于工程定额的说法中，正确的有()。A.人工定额与机械消耗定额的主要表

32、现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量E:已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标【答案】： AC 30、（2019年真题）流动资产的构成要素一般包括（）。A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】： ABC 31、关于生产准备，下列说法中正确的有（）。 A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.只有改扩建项目可以采用综合的生产准备费指标进行

33、计算E.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】： A 32、（2019年真题）工程施工中的下列情形，发包人不予计量的有（）。A.监理人抽检不合格返工增加的工程量B.承包人自检不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人在合同范围之外按发包人要求增建的临时工程工程量E.工程质量验收资料缺项的工程量【答案】： AB 33、制定工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（ ）。 A.项目编码 B.项目名称C.项目特征 D.工程内容E.计量单位【答案】： AB 34、建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括()A.建筑的平面形状B.住宅的空间组合C.建筑物的功

34、能分区D.占地面积E.住宅建筑结构的选择【答案】： AB 35、根据建设项目工程结算编审规程，工程价款结算主要包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.预付款结算D.合同中止结算E:竣工结算【答案】： ABD 36、下列选项中，属于评标过程中响应性评审标准的有()A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程进度计划与措施符合有关标准【答案】： ACD 37、下列关于预付款和安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的28天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付

35、额度不低于当年安全文明施工费总额的60%C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与进度款一起支付D.发包人在付款期满后14天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任E.预付款为签约合同价的10%30%【答案】： AB 38、下列方法中属于确定材料净用量的基本方法是（）。 A.观测法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法E.实验室试验法【答案】： D 39、下列费用中，属于土地征用及拆迁补偿费的是（ ）。A.土地使用权出让金B.安置补助费C.土地补偿费D.土地管理费E.耕地占用税【答案】： BCD 40、（2019年真题）关于各类工程计价定额的说法，正确的有（）A.概算定额

36、基价可以是工科单价、综合单价或全费用综合单价B.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及装工程概算指标C.综合概算指标的准确性高于单项概算指标D.概算指标是在概算定额的基础上进行编制的E.投资估算指标必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资【答案】： AB 41、关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.进行流动资金估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借贷利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算

37、【答案】： AB 42、根据招标投标法，招标人自行招标的，招标人应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该报告的内容包括()A.评标委员会的组成和评标报告B.招标控制价C.中标结果D.招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介E.所有投标人的投标文件【答案】： ACD 43、对于工程变更价款的调整方法，下列表述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10时，采用该项目的单价B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价C.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动

38、D.按总价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素E.当无适用及类似于变更项目且信息价格缺价时，应根据变更工程资料、计量规则和计价办法、市场价格和承包人报价浮动率确认变更项目的单价或总价【答案】： BC 44、下列关于专利及专有技术使用费的说法，正确的有（ ）。A.专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据B.协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算C.项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费D.协议或合同规定在建设期支付的专利及专有技术使用费应在生产成本中核算E.为项目配套的专用设施投资如由项目建设单位负责投资但产权不归

39、属本单位的，应作固形资产处理【答案】： ABC 45、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（ ）。A.材料费=材料净重每吨材料综合价B.加工费=设备总重量设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量辅助材料费指标D.利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费）利润费率E.当期销项税额=销售额适用增值税税率【答案】： BC 46、（2016年真题）关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要

40、安装的设备和工具器的价值E.是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】： BD 47、（2011年真题）新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】： ABC 48、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项

41、合同估算价在100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E:重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上【答案】： ABD 49、下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有()。A.货币资金B.应收账款C.预付账款D.存货E:预收账款【答案】： ABCD 50、按照建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216），以下情形中，应对合同价款进行调整的有（）。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内监理人原因停水、停电等造成累计停工超过10小时E.设计人批准的变更估算的增减【答案】： BCD