2022年最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库精品（历年真题）.docx

《2022年最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库精品（历年真题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库精品（历年真题）.docx（74页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库精品（历年真题）第一部分 单选题(50题)1、对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，监理单位有权( )。A.通知承建商停止使用B.通知承建商停工整改C.向承建商提出建议D.通知承建商返工【答案】： A 2、实行政府指导价的建设工程施工阶段监理收费，其基准价应根据建设工程监理与相关服务收费标准计算，浮动幅度为上下( )。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】： C 3、目前，只在( )建设项目采用代建制。A.企业投资的B.政府注入资本金的C.政府直接投资的非经营性D.外商投资的【答案】： C 4、下列关于外债资金的表述，错误的是(

2、 )。A.境内企业所借外债资金，应当严格按批准的用途合理使用，不得挪作他用B.境内企业所借外债资金，确需变更用途的，应按原程序报批C.境内企业举借短期外债资金的，不得用作流动资金D.使用外债资金的固定资产投资项目，应当实行建设项目法人责任制【答案】： C 5、在银行贷款的偿还方式中，分期付息到期还本的优点主要表现在( )。A.借贷双方风险较小B.便利快捷C.借款到期日的偿债压力小D.有利于保证生产经营的需要【答案】： D 6、公开招标是招标人以( )的方式邀请不特定的法人或者其他组织参加投标的一种方式。A.招标公告B.招标文件C.招标通知D.招标启事【答案】： A 7、建设项目总投资估算额50

3、0万元及以上的工程勘察和工程设计收费实行( )。A.市场平均价B.市场调节价C.政府定价D.政府指导价【答案】： D 8、投资控制的基本方法有分阶段控制法和( )。A.预算控制法B.质量控制法C.要素控制法D.材料控制法【答案】： C 9、从风险管理的角度，保险具有( )两种机制。A.风险回避与风险组合B.风险转移与风险组合C.风险转移与风险控制D.风险转移与风险分散【答案】： B 10、验资是对建设项目投资者投入的资本进行法律确认，它包括( )两项内容。A.价值确认和形式确认B.程序确认和时间确认C.价值确认和时间确认D.时间确认和形式确认【答案】： C 11、规划区的建设项目，建设单位应当

4、在项目竣工验收后( )内，向规划行使主管部门报送建设项目竣工资料。A.1个月B.3个月C.5个月D.6个月【答案】： D 12、下列项目中，实施见证取样检测的项目不包括( )。A.钢筋保护层厚度检测B.水泥物理力学性能检验C.混凝土、砂浆强度检验D.沥青、沥青混合料检验【答案】： A 13、工程建设风险管理中首要的一步是( )。A.风险估计B.风险评价C.风险决策D.风险识别【答案】： D 14、工程量清单应包括工程量清单说明和( )。A.工程量清单设计表B.工程量清单协议C.工程量清单表D.工程量清单附件【答案】： C 15、( )充分体现了以人为本的思想，是我国安全生产的基本方针。A.安全

5、第一B.质量第一C.预防为主D.诚信为本【答案】： A 16、规划区的建设项目，建设单位应当在项目竣工验收后( )内，向规划行使主管部门报送建设项目竣工资料。A.1个月B.3个月C.5个月D.6个月【答案】： D 17、财务分析包括( )。A.常用财务指标分析和综合财务分析B.融资成本分析和融资风险分析C.财务预算分析和财务决算分析D.盈利性分析和风险性分析【答案】： A 18、采用争议评审的，建设单位和承包单位应在开工日后的( )d内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.7B.10C.14D.28【答案】： D 19、关于公开招标的表述，正确的是( )。A.应当在人民日报上发布招标公告B.

6、公开招标需向特定的法人组织发出C.公开招标也称为选择性招标D.公开招标的优点在于投标不受地域限制，招标人有较大的选择余地【答案】： D 20、建设项目生产准备的目的是( )。A.使项目投资获得最大利益B.使项目按预期目标建成投产C.使项目建成后能够顺利及时地转入正常生产D.使项目能尽早完工【答案】： C 21、标准施工招标文件适用于一定规模以上，且( )和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。A.勘察B.设计C.安装D.采购【答案】： B 22、竣工档案来自于工程文档资料，是在工程文档资料基础上随着( )同步进行收集、整理、审查、分类形成的。A.单项工程验收、全面竣工验收B.工程建设的进度C

7、.环境和条件的变化D.中间验收、全面竣工验收【答案】： A 23、( )是一种直观而简明的、有逻辑和数学根据的计划模型。A.双代号网络计划B.网络计划模型C.单代号网络计划D.双代号时标网络计划【答案】： B 24、重视通过( )来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原则。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】： B 25、采用分期付款方式采购设备，当采购方未支付到期价款达到全部价款的( )的，供应方可以要求采购方支付全部价款或者解除合同。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】： D 26、建设项目工程设计接口管理，主要是指( )。A.工程勘察设计不同环节之间的接口管理B.工程

8、设计与外部协作的接口管理C.工程设计阶段对拟采用的新技术、新材料、新工艺、新设备组织科研试验和成果评价D.工程设计环节的衔接和管理【答案】： B 27、现场环境保护的意义不包括( )。.A.保护和改善项目环境是保护公众身体健康的需要B.保护和改善项目环境是项目各参与方的责任和义务C.保护和改善项目环境是提高经济效益的必要前提D.保护和改善项目环境是保证员工安全高效生产、顺利实现项目目标的必要条件【答案】： C 28、采用工程项目招标应考虑的主要因素不包括( )。A.拟采用的工程建设承包方式B.建设单位的工程技术力量C.总包与分包体系D.合同类型【答案】： B 29、工程风险的实质是由于( )的

9、存在，引发风险事故，最终导致损失。A.工程风险事故B.工程风险损失C.工程风险因素D.工程风险伤害【答案】： C 30、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或建设单位要求解除合同时，已进行勘察工作的，完成的工作量超过50%时，建设单位应向勘察人支付( )的勘察费。A.实际完成工作量B.预算额50%C.预算额80%D.预算额100%【答案】： D 31、下列属于按监督方式对建设项目质量监督进行的分类是( )。A.内部监督和外部监督B.国家监督和社会组织监督C.行政监督和技术监督D.事前监督和事后监督【答案】： C 32、下列设计进度测量方法中，( )适合于编写技术说明。A.完成单元法B.渐进里程

10、碑法C.开始/结束百分比法D.比值法【答案】： A 33、建设工期是从开工建设时算起，到( )时停止。A.完工B.完成承包工程全部设计内容C.全部建成投产或交付使用D.竣工验收合格【答案】： C 34、监理单位在业主委托的工程范围内，拥有选择工程总设计单位和施工总承包单位的( )。A.确认权B.否定权C.建议权D.签认权【答案】： C 35、乙级工程监理单位的注册资本不少于( )万元。A.30B.50C.70D.100【答案】： B 36、关于职业健康安全和环境管理体系标准的共同点，说法错误的是( )。A.需要满足的对象相同B.管理目标基本一致C.管理原理基本相同D.不规定具体绩效标准【答案】

11、： A 37、建设项目竣工验收主要是( )的任务。A.施工方B.项目业主C.监理单位D.勘察、设计单位【答案】： B 38、实现建设项目质量、进度和成本控制的关键是( )。A.调动全体员工的积极性B.重视人的工作技能和质量意识的培训C.培养团队意识D.提高“一次成功率”【答案】： D 39、( )既是企业的生命又是建设项目的根本。A.资金B.质量管理C.收益D.质量【答案】： D 40、一般在采购合同签订后，设备开始制造前，由买方向卖方提供合同总价的( )作为预付款。A.8%15%B.10%20%C.15%25%D.20%30%【答案】： B 41、现行政府工程质量监督，一般只限于( )的质量

12、监督。A.筹资阶段B.投资阶段C.施工阶段D.竣工阶段【答案】： C 42、招标文件的澄清应在投标人须知前附表规定的投标截止时间( )d前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。A.7B.10C.15D.20【答案】： C 43、工程保险合同是指保险人和投保人在平等、自愿的基础上，为了规范和明确双方的保险权利义务关系，经过协商而签订的( )。A.口头协议B.协议C.书面协议D.合同协议【答案】： C 44、下列关于施工单位职业健康安全责任的表述，错误的是( )。A.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产许可证、产品合格证B.施工单位应当

13、在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染C.建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任【答案】： D 45、依据我国担保法规定，下列财产不可以抵押的是( )。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.抵押人依法有权处置的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物D.抵押人依法拥有的耕地、自留地等集体所有土地使用权【答案】： D 46、在设备监理中，重要设备是指国家( )基本建设项目。A.大中

14、型B.大型C.中型D.中小型【答案】： A 47、招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况，其中踏勘现场产生的费用由( )。A.招标人负责B.投标人负责C.招标人和投标人共同负责D.招标人和投标人协商决定【答案】： B 48、早期的质量管理，只是对产品进行事后检验，称为( )。A.统计质量控制阶段B.全面质量管理阶段C.质量检验阶段D.质量抽样检验阶段【答案】： A 49、下列不属于建设项目内部控制基本要素的是( )。A.外部环境B.风险评估C.信息与沟通D.内部监督【答案】： A 50、建设单位同意承包单位根据变更意向书要求提交的变更

15、实施方案的，由( )发出变更指示。A.工程质量监督管理机构B.建设行政主管部门C.建设单位D.监理机构【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、建设项目管理中必须分离的不相容职务，主要包括( )。A.授权审批职务与业务执行职务B.业务经办职务与审核监督职务C.业务经办职务与业务执行职务D.业务经办职务与会计记录职务E.业务经办职务与财产保管职务【答案】： ABD 2、建设项目索赔的特点是( )。A.索赔的普遍性B.索赔权利的平等性C.索赔的特殊性D.索赔强调合同依据和事实证据E.索赔处理的复杂性【答案】： ABD 3、项目后评价的评价指标主要包括( )。A.工程技术评价指标B.财务和经济评

16、价指标C.项目生态与环境评价主要指标D.管理效能评价指标E.项目绩效与影响评价指标【答案】： ABCD 4、单个设计工作的进度(完成百分率)通常可以用( )方法来确定。A.费用比率法B.完成单元法C.渐进里程碑法D.开始/结束百分率法E.比值法【答案】： BCD 5、建设项目按建设性质可分为( )。A.新建项目B.政府投资项目C.扩建项目D.企业投资项目E.改建项目【答案】： AC 6、建设项目管理团队的主要职责包括( )。A.项目建设系统性管理B.项目建设全过程管理C.项目建设专项管理D.项目建设合法性管理E.项目生产准备与运营管理【答案】： BCD 7、下列关于里程碑计划特点的说法，正确的

17、是( )。A.不允许有任何推迟B.允许推迟时间C.把关键工作的开始时间定在里程碑计划的关键事件处D.把关键工作的完成时间截止在里程碑计划的关键事件处E.采取一切措施确保在里程碑计划所标示的时间内完成各项预定的关键环节【答案】： AD 8、根据国家现行有关规定，建设项目竣工验收一般应具备的条件有( )。A.对区域经济和社会发展的带动作用B.生产准备工作能适应投产的需要C.生产性项目和辅助性公用设施已按设计要求建成，能满足生产使用D.必需的生活设施已按设计要求建成E.建设项目的技术档案资料已经按照要求整理归档，并可方便查阅【答案】： BCD 9、组建招标班子，选择招标代理机构的程序包括( )。A.

18、资格预审B.组建招标班子C.选择招标代理机构D.细化招标方案、制订招标作业实施计划E.选择承包方式【答案】： BCD 10、我国工程网络计划技术规程(JGJ/T121-1999)推荐的常用工程网络计划类型包括( )。A.多级网络计划B.双代号网络计划C.单代号网络计划D.双代号时标网络计划E.单代号搭接网络计划【答案】： BCD 11、项目建设目标由总体目标和分项目标组成一个完整的目标体系，目标控制必须是( )。A.动态的B.确定的C.系统的D.连续的E.独立的【答案】： CD 12、建设项目财务内部控制的原则包括( )。A.职责分工原则B.适用性原则C.凭证制度原则D.制衡性原则E.核对检查

19、原则【答案】： ACD 13、建设项目验收委员会或验收组的主要职责和任务是( )。A.听取建设项目业主全面工作汇报和有关单位的工作总结报告B.审查工程档案资料C.审查生产准备D.查验建设工程现场E.审核竣工预算【答案】： ABCD 14、建筑安装工程投资支出的内容有( )等。A.代理费支出B.设备附着物支出C.水利工程支D.资源开采工程支出E.拆除、整理支出【答案】： BCD 15、关于投标人编制投标文件的合理时间，表述正确的是( )。A.依法必须进行勘察设计招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日B.建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于2

20、0日C.大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不多于40日D.建筑工程实施性方案设计投标文件编制一般不少于45日E.招标文件中规定的编制时间不符合要求的，建设主管部门对招标文件不予备案【答案】： BD 16、财产损失风险，主要包括( )。A.工程项目本身的物质损毁、灭失和贬值的损失B.风险事故发生产生的相关费用损失C.物质损失导致工程延期产生的间接损失D.由于疏忽或过失造成的第三者的人身伤亡或财产损失E.由于风险事故的发生导致工程建设有关人员的人身伤亡所致损失【答案】： ABC 17、建设项目招标投标中的招标人指的是( )。A.承包商B.业主C.发包人D.服务商E.采购人【答案】： B

21、C 18、工程设计任务书中，一般包括的内容有( )。A.建设项目勘察设计工作报价B.规划设计条件和要求C.平面布局要求D.建设依据和项目规模E.技术经济指标【答案】： BCD 19、中华人民共和国招标投标法规定的招标方式是( )。A.公开招标B.议标C.自行招标D.代理招标E.邀请招标【答案】： A 20、项目监理机构接到合同争议的调解要求后应( )。A.及时与合同争议的双方进行磋商B.及时了解合同争议的全部情况C.当调解未能达成一致时，专业监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见D.在提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解E.进行调查和取证【答案】： ABD 21、开展

22、初步设计的必备条件包括( )。A.建设项目可行性研究报告经过审查，并已获得核准文件B.建设项目初步设计中有明确的技术要求C.建设项目业主已办理征地手续D.建设项目业主已取得规划局提供的规划设计条件通知书E.建设项目业主要办理各种外部协作条件的取证工作和完成科研、勘察任务，并转交设计单位，作为设计依据【答案】： ACD 22、按照GB/T19000-2000系列标准建立的建设项目质量管理体系具有很多特点，选项中不属于其特点的是( )。A.质量控制主体的多元性B.质量管理机构的独立性C.质量检验方式的多样性D.质量管理任务的艰巨性E.质量管理模式的一次性【答案】： BC 23、企业内部控制设计的原

23、则主要是( )。A.制定明确的目标、计划和预算B.确定组织机构和职责划分C.清晰的岗位授权规定D.科学的合理的程序化管理E.客观合理【答案】： ABCD 24、项目质量管理就是首先确定项目任务目标，围绕着实现预期的目标，进行( )活动，随着对存在问题的克服、解决和改进，不断增强质量能力，提高质量水平。A.计划B.实施C.决策D.检查E.处置【答案】： ABD 25、投标文件有( )情形的，经评标委员会评审后按废标处理或否决投标。A.未加盖投标人公章B.法定代表人授权的代理人签字或盖章的C.以联合体形式投标，未向招标人提交共同签署的联合体协议书的D.与其他投标人串通投标E.在投标过程中有商业贿赂

24、行为的【答案】： ACD 26、建设项目安全措施的重点是( )。A.防高空坠落B.防放射性照射C.防坍塌D.防危险品污染E.防机械伤害【答案】： AC 27、资金使用计划可以按( )编制。A.项目B.过程C.规模D.进度E.费用【答案】： ABD 28、在发生( )情形时，保证人应承担保证责任。A.投标人在招标文件规定的投标有效期内未经招标人许可撤回投标文件B.投标人中标后未在招标文件规定的时间内与招标人签订建设工程施工合同C.投标人因不可抗力事件未履行合同义务D.投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，修改已提交的投标文件E.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证【答案】： AB

25、29、实施准备阶段的回顾与评价的重点是( )。A.评价项目前期工作的质量与合规性B.实施过程中产生的主要变化、原因及其影响C.各项准备工作是否充分D.评价项目业主的组织能力与管理水平E.开工前的各项报批手续是否齐全【答案】： C 30、风险的大小取决于( )。A.项目组织结构的不合理和功能的不完善B.变化中的客观世界和人类行为C.实际结果与预期结果发生差异的可能性D.实际结果与预期结果差异的大小E.实际结果与预期结果差异的方向【答案】： CD 31、对于工程变更，总监理工程师应按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成( )等工作后，对工程变更的费用和工期作出评估。A.确定工程变更项目与

26、原工程项目之间的类似程度和难易程度B.确定工程变更项目与相关工程项目之间的类似程度和难易程度C.确定工程变更项目的工程量D.确定工程变更项目的范围E.确定工程变更的单价或总价【答案】： AC 32、进度计划的调整方法包括( )。A.改变工作的最早开始时间B.改变工作之间的逻辑关系C.将关键工作压缩为非关键工作D.改变子项目工作延续时间E.重新编制网络计划【答案】： BD 33、工程监理与政府质量监督的区别在于( )。A.建设工程监理为政府监督行为，政府工程监督为社会监督行为B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理;政府质量监督是一种行政管理C.监理单位为社会监理行为;政府质量监督是政府

27、监督行为D.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的;政府工程质量监督则是依法进行并具有强制性的E.建设工程监理工作范围是由委托监理合同决定的，其活动可贯穿项目建设的全过程、全方位，现行政府工程质量监督，一般只限于施工阶段的质量监督【答案】： BCD 34、按有关规定，建设项目业主应当办理申请批准手续的情况包括( )。A.需要临时占用规划批准范围以外场地的B.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的C.需要进行改建、拆除作业的D.需要临时停水、停电、中断道路交通的E.需要进行爆破作业的【答案】： ABD 35、常用的预算编制方法主要有( )。A.合同支付曲线B.关键路线法C.相关回归法D.

28、经验估算法E.投资资金流量曲线【答案】： ABC 36、建设项目职业健康安全和环境管理的难点是( )。A.外部环境影响因素复杂B.工种多，交叉作业多C.工序多，建设周期长D.项目建设参与方多E.内部环境影响因素复杂且建设周期短【答案】： ABCD 37、招标的性质可以概括为( )。A.市场经济条件下一种有组织的商品交易行为B.各种采购方式中竞争最为充分的一种方式C.单一买方设定标的和要求，多个卖方竞争的一种交易方式D.买方优选卖家或货物、工程、服务的唯一手段E.招标方选定卖方并与其达成交易的一种途径【答案】： ABC 38、建设项目所具有的特点是( )。A.周期长，规模大B.周期短，规模大C.

29、投资规模大，构成复杂D.建设环节多E.影响投资变化的因素多【答案】： ACD 39、根据投资管理体制改革要求，需要审批的工程建设项目，有( )情形的，可以不进行施工招标，但必须经项目审批部门批准。A.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的B.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的C.关系社会公共利益的D.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的E.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的【答案】： ABD 40、施工现场防止大气污染的重点包括( )。A.施工现场道路尽量利用永久性道路，并防止道路扬尘B.施工现场垃圾要及时妥善清理，严禁凌

30、空抛撒C.水泥、白灰等易飞扬细颗粒散体材料应妥善存放D.禁止含有毒有害废弃物的土方回填E.禁止在现场焚烧会产生有毒、有害烟尘的物质【答案】： ABC 41、为落实职业健康安全与环境管理的基本方针，应以( )为基本手段，提高建设项目管理的绩效，并持续改进。A.制度约束B.绩效审计C.技术管理D.改善环境E.资金管理【答案】： ACD 42、项目经理应履行的安全职责有( )。A.进行安全技术交底B.严格执行安全考核指标和安全生产管理办法C.认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度D.针对施工中存在的安全隐患原因制定预防和纠正措施E.发生事故后立即上报并保护好现场，参加事故调查处理【答案】：

31、BCD 43、建设项目合同方式和类型的选择，主要考虑( )等因素。A.建设项目的监理方因素B.建设项目的设计方因素C.建设项目的性质和特点D.建设项目业主因素E.建设项目承包商因素【答案】： CD 44、工程复杂程度等级分为( )。A.简单B.一般C.复杂D.较复杂E.特别复杂【答案】： BCD 45、工程勘察阶段，建设单位项目管理的工作内容包括( )。A.主持研究和审查确认勘察方案B.编制勘察任务书，拟定工程勘察工作计划C.委托勘察单位，签订工程勘察合同D.审查勘查工作纲要E.监督协助勘察工作【答案】： BCD 46、项目监理机构在审查工程延期时，应依( )确定批准工程延期的时间。A.施工合

32、同中有关工程延期的约定B.工期拖延和影响工期事件的事实和程度C.影响工期事件对工期影响的量化程度D.相关的法律、行政法规E.工程建设的实际情况【答案】： ABC 47、分析评价建设项目的目标实现程度是后评价的重要任务之一，评价时可从( )等方面进行分析。A.项目工程是否建成B.项目技术是否建成C.项目目标是否建成D.项目经济是否建成E.项目影响是否建成【答案】： ABD 48、组建招标班子，选择招标代理机构的程序包括( )。A.资格预审B.组建招标班子C.选择招标代理机构D.细化招标方案、制订招标作业实施计划E.选择承包方式【答案】： BCD 49、建设项目融资租赁的特点是( )。A.涉及三方

33、当事人B.租赁合同不稳定C.租赁期限较长D.承租企业保养设备E.承租企业通常留购设备【答案】： ACD 50、建设项目切块分包合同方式按其发包方式分为( )。A.零星发包B.平行发包C.阶段发包D.联合发包E.采购发包【答案】： BC 第三部分 大题(50题)1、某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包(即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为2年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：(1)成立该工程招标领导机构。(2)委托招标代理机构代理招标。(3)发出投标邀请书。(4)对报名参加投标者进行资格预审，

34、并将结果通知合格的投标申请人。(5)向所有获得投标资格的投标人发售招标文件。(6)召开投标预备会。(7)招标文件的澄清与修改。(8)建立评标组织，制订标底和评标、定标办法。(9)召开开标会议，审查投标书。(10)组织评标。(11)与合格的投标者进行质疑澄清。(12)决定中标单位。(13)发出中标通知书。【答案】： 2、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程

35、师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构小题大做，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。问题1.在

36、施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?【答案】： 3、某工程建设项目，业主与施工单位按建设工程施工合同文本签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1.遭暴风雨袭击是因非施工二单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2.给已建分部工程造成破坏，损失18万元，应由

37、业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。4.施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。6.由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。【问题】1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条列出)2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)【答案】： 4、

38、某建筑工程，总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础工程公司。业主委托某监理公司进行施工监理，监理规划和具体工作如下：(1)该工程的施工质量验收按建筑工程施工质量验收统一标准及有关专业验收规范进行。(2)施工中，各检验批的质量验收记录由施工单位专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专业质量检查员验收。(3)各分项工程的质量由专业监理工程师组织施工单位专业质量检查员进行验收。地基与基础分部工程完成后，由总承包单位对工程质量进行评定，由专业监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行了验收。(4)建筑电气分部工程的质量由总监理工程师组织施工单位项目经理等有关人员进行了验收。(5)单

39、位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收，并向建设单位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署了工程竣工报告。【问题】1.以上各条做法是否妥当?如不妥，请指出不妥之处，并改正。2.工程竣工初步验收由谁组织?主要审查工程应符合哪些方面的要求?【答案】： 5、某市政府采用通用技术建设一体育场，采用公开招标方式选择承包商。在资格预审后，招标人向A、B、C、D、E、F、G七家投标申请人发出了资格预审合格通知书，并要求各投标申请人在提交投标文件的同时提交投标保证金。2009年2月12日，招标人向七家投标申请人发售了招标文件，并在同一张表格

40、上进行了投标登记和招标文件领取签收。招标文件规定：投标截止时间为2009年2月27日10时;评标采用经评审的最低投标价法;工期不得长于18个月。七家投标申请人均在投标截止时间前提交了投标文件。F投标人在2月27日上午11时以书面形式通知招标人撤回其全部投标文件，招标人没收了其投标保证金。由于招标人自身原因，评标工作不能在投标有效期结束日30个工作日前完成，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期30d。G投标人拒绝延长，招标人退回其投标文件，但没收了其投标保证金。各投标人的投标报价和工期承诺汇总见表3-31，投标文件的技术部分全部符合招标文件要求和工程建设强制性标准的规定。问题1.指出上述

41、招标活动和招标文件中的不妥之处，并说明理由。2.招标人没收F和G投标人的投标保证金是否合适?说明理由。3.本项目采用经评审的最低投标价法评标是否恰当?说明理由。4.招标人应选择哪家投标人作为中标人(要求列出计算分析过程)?签订的合同价应为多少万元?【答案】： 6、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m合同工期为6个月。有关付款条款如下：(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;(2)业主自第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证金;(3)当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为0.9(或1.1);(4)每月支付工程款最低金额为15万元;(5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见表7-24所示。问题1.估算合同总价为多少?2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?3.每月工程量价款为多少?业主应支付