一级建造师之一建矿业工程实务题库包过题库【轻巧夺冠】.docx

《一级建造师之一建矿业工程实务题库包过题库【轻巧夺冠】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建矿业工程实务题库包过题库【轻巧夺冠】.docx（97页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建矿业工程实务题库包过题库【轻巧夺冠】第一部分 单选题(50题)1、矿业工程建设项目总投资中，属于工程建设其他费用的是()。A.土地使用费B.建设期利息C.生产家具购置费D.设备运杂费【答案】： A 2、矿井涌水量的观测过程中，常采用的方法有（ ）。A.计算法B.容积法C.预算评估法D.勘探法【答案】： B 3、 配制混凝土时，选用的粗骨料最大粒径不得超过钢筋最小间距的（ ）。A.14B.12C.23D.34【答案】： D 4、适用于处理砂土和粉土地基的方法是（）。A.灰土桩法B.振冲密实法C.粉煤灰碎石桩法D.砂石桩法【答案】： B 5、一个成熟的工艺，应包括( )的内容。A.

2、作业时间长短 B.成品保护与使用要求 C.人员技术等级 D.机具设备折旧【答案】： B 6、关于影响井筒施工的提升能力的因素，说法正确的是()。A.提升能力选择与井深无关B.提升能力确定与吊桶大小有关C.提升能力的要求与井筒直径有关D.提升能力大小与提升机直径无关【答案】： B 7、关于混凝土外加剂性能的说法，错误的是()。A.减水剂可改善混凝土拌合物的流动性B.早强剂可调节混凝土凝结时间C.泵送剂可改善混凝土耐久性D.早强剂可调节混凝土硬化性能【答案】： C 8、在矿井水害中，不能体现井巷透水征兆的是()。A.井下工作人员眩晕、恶心B.煤层变湿、挂汗C.空气变冷、出现雾气D.底板鼓起、产生裂

3、隙【答案】： A 9、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）方可运输。A.50B.70C.80D.100【答案】： D 10、根据注册建造师执业工程规模标准的规定，年产量4590万t年，单项工程合同额10002000万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型B.大型C.中型D.小型【答案】： C 11、以下情况，应列入风险管理内容的是( )。A.地压不清井下含水层可能突水 B.建设方缺批准文件项目可能被停建C.技术方案不妥可能的安全威胁 D.缺资金可能影响工期拖延【答案】： A 12、下列合同文件中对同一内容的规定不一致时，应以（ ）中的规定为准。A.通用合同条款B.技术标准C.专用合同

4、条款D.已标价工程量清单【答案】： C 13、当施工过程中发现地质条件有重大差别时，施工单位做法正确的是（）。A.静候建设单位提出主导意见B.根据实际情况改变施工方案C.与设计单位共同修改方案D.立即停止施工【答案】： D 14、矿业工程成本控制中不属于设备价格费用的是()。A.卖价B.自行加工费C.设备折旧费D.采购保管费【答案】： C 15、加快井巷工程关键线路工作施工的有效措施是（）。A.主井和副井同时施工B.矿井贯通巷道安排重点队伍施工C.积极做好通风和排水工作D.采区煤巷采用掘进机施工【答案】： B 16、为利用永久井架施工，施工准备期应完成的主要工作是（ ）。A.协调设计单位完成永

5、久井架的设计B.完成提升机改造C.做好永久井架结构受力性能校核D.建立新的劳动组织和安全管理制度【答案】： C 17、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等候室交接班【答案】： B 18、关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其（）。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢【答案】： D 19、斜井与平巷维修工作的安全作业要求，错误的是（）。A.平巷修理或扩大断面，应首先加固工作地点附近的支架，然后进行拆除工作B.修理密集支架巷道时，密集支

6、架的拆除一次不得超过两架C.维修斜井时，应停止车辆运行，并设警戒和明显标志D.修理独头巷道时，修理工作应从里向外进行【答案】： D 20、适用于处理地下水位以上、含水量不超过25%、厚度515m的湿陷性黄土或人工填土地基的地基处理方法是（）。A.强夯法B.土桩和灰土桩C.砂土桩D.灰土垫层【答案】： B 21、导爆管雷管起爆方法是利用导爆管传递（）点燃和引爆雷管。A.应力波B.超声波C.声波D.冲击波【答案】： D 22、以下有关巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行B.撤换支架前，应先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里

7、面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架【答案】： D 23、建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过（ ）年项目才开工建设的，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A.2B.3C.4D.5【答案】： D 24、风井若在关键线路上，则安排风井（）不合理。A.比主、副井提前开工B.略晚于主、副井开工C.于主、副井完成后开工D.与主、副井同时开工【答案】： C 25、矿业工程费用中，属于安全文明施工费的是()。A.计日工费B.总承包服务费C.二次搬运费D.临时设施费【答案】： D 26、副井系统的硐室包括（）。A.装载硐室B.翻矸硐室C.管子道D.清理硐室【答案】： C 27、井

8、底车场的水仓入口一般位于（）。A.井底车场最高标高位置B.井底车场最低标高位置C.管子道标高最低点D.管子道标高最高点【答案】： B 28、在项目合同中，一般约定的付款方式不采用（）的形式。A.工程预付款B.工程进度款C.应急工程专用款D.竣工结算【答案】： C 29、 下面属于分项工程的是（）。A.尾矿坝工程中的护坡工程B.尾矿坝工程中的导流工程C.露天煤矿道路工程中的基层工程D.井筒施工中的掘进工程【答案】： D 30、在巷道掘进循环中占时最多的工序是()。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装渣运渣【答案】： D 31、单位工程施工组织设计的工程量计算，具有（）的特点。A.根据概算指

9、标B.要求比较准确C.依据初步设计D.依据企业定额指标【答案】： B 32、井筒中固定盘与封口之间的关系是（）。A.固定盘在封口盘下4?8mB.封口盘是井筒中的第二个盘C.封口盘在固定盘以下4?8mD.固定盘是井筒中的第一个盘【答案】： A 33、在平硐开拓方式中，为排水方便，平硐必须有（）的流水坡度。A.24B.25C.34D.35【答案】： D 34、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是()。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】： C 35、钢筋混凝土构件的主要钢筋通常应布置在构件的（）。A.受拉部位B.受压部位C.中部D.上部【答案】： A 36、

10、矿井水文地质类型应当每()重新确定一次。A.半年B.1年C.2年D.3年【答案】： D 37、为了保证通风效果，局部风机必须安设在有新鲜风流中，距掘进巷道回风口不小于（），以免产生循环风流。A.7mB.8mC.9mD.10m【答案】： D 38、矿山井巷工作面预注浆时，宜作为水泥浆液材料的水泥是（ ）。A.硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥C.火山灰硅酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥【答案】： D 39、使用溜灰管输送混凝土，不符合要求的是（）A.溜灰管送料前，应先输送少量水泥砂浆B.井壁浇筑完后，应及时用水清洗C.石子粒径不得大于40mm，混凝土坍落度不应小于150mmD.溜灰管内径不宜小于100mm

11、，末端应安设缓冲装置并采用分灰器入模【答案】： D 40、下列不属于质量保证体系的内容是（）。A.实施保证体系B.组织保证体系C.思想保证体系D.工作保证体系【答案】： A 41、井筒施工的掘砌单行作业方式，是（）。A.在井筒同一段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式B.在井筒同一段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式C.在井筒两个段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式D.在井筒两个段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式【答案】： B 42、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.分部分项工程费D.规费【

12、答案】： D 43、钢筋混凝土单层工业厂房施工的关键问题是（）。A.施工场地的平面布置B.构件的预制顺序C.承重结构构件的预制D.承重结构构件的吊装【答案】： D 44、对需要回灌的工程而言，回灌井与()是一个完整的系统。A.截水帷幕B.降水井C.排水沟D.基坑【答案】： B 45、煤矿许用电雷管是在普通电雷管的基础上采取了相应措施，以下关于采取措施的说法不正确的是（）。A.不允许使用铁壳或铝壳B.不允许采用聚氯乙烯绝缘爆破线C.在加强药中加入消焰剂D.加强雷管壁的密封【答案】： B 46、明火作业使用消防器材时，要通过（）同意。A.项目经理B.班组长C.专(兼)职消防员D.工程师【答案】：

13、C 47、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持（）m以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】： C 48、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（）。A.应避开残眼和岩层裂隙B.井径直径小于5m时，宜采用伞形钻架钻眼C.掏槽眼应按要求增加深度D.每圈炮眼应钻至同一水平位置【答案】： B 49、喷射混凝土强度检测的现场取样方法可采用()。A.点荷载法B.拔出试验法C.凿取法D.注模成型法【答案】： C 50、关于工程总承包的项目协调工作，说法正确的是( )。A.协调就是有矛盾化解矛盾 B.协调方式主要是个别交流和书面文字交流C.协调范围是项目部内的各职能方 D.协调工作应清楚各相关方工作

14、范围与职责【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、符合立井井筒基岩爆破作业规定的有（）。A.短段掘砌混合作业的眼深应为3.55.0mB.宜采用低威力、防水性能好的水胶炸药C.浅眼多循环作业的眼深应为1.22.0mD.周边眼药卷直径不小于45mmE.光面爆破周边眼的眼距应控制在0.40.6m【答案】： AC 2、为减少混凝土体积变形引起的裂缝，可以采取的措施有（）。A.合理选择采用低发热水泥B.提高砂石比减少混凝土空隙C.使用添加料减少水泥用量D.采用整体式浇筑以提高约束力E.适当延长拆模时间【答案】： AC 3、某大型矿井，设计副井井筒为立井，该矿井的开拓方式可能是（）。A.立井开拓B.

15、斜井开拓C.多井开拓D.平硐开拓E.综合开拓【答案】： A 4、 需由国务院地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证才允许开采的矿产资源有（）。A.国家规划矿区B.煤矿C.矿产储量规模在大型以上的矿产资源D.领海海域的矿产资源E.国家实行保护性开采的矿种【答案】： ACD 5、矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。A.分析原因和影响工期程度 B.经过业主同意，删减工程量或工程范围 C.采用外包方法请专业公司帮助解决 D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入 E.集中到验收前一并处理【答案】： ABCD 6、通常，要加快一条巷道的施工进度，可考虑采用的手段有（）。A.平行作业

16、或平行施工方法B.实现多个工作面的多头作业C.一天24h连续作业D.取消放炮后的通风T序E.采用多台钻机同时作业【答案】： A 7、矿山工程项目的设计，必须遵循以下( )要求。A.设计依据的勘察报告要达到一定深度要求 B.设计依据的勘察报告要由建设单位批准 C.不同的设计阶段应提供相应的不同深度的设计 D.设计单位的资质等级和业务范围符合任务要求 E.经设计单位同意后施工单位可以对设计进行重大修改【答案】： ACD 8、金属非金属矿山建立的安全生产应急体系，应重点关注（）等重大风险内容。A.透水B.地压灾害C.尾矿库溃坝D.瓦斯突出灾害E.中毒和窒息【答案】： ABC 9、根据建设工程工程清单

17、计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施方案发生变化时，关于措施项目费调整的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费按实际发生的措施项目，考虑承包人报价浮动因素进行调整B.安全文明施工费按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动C.对单价计算的措施费，按实际发生变化的措施项目和已标价工程量清单项目确定单价D.对总价计算的措施项目费一般不能进行调整E.对总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目，不考虑承包人报价浮动因素进行调整【答案】： BC 10、以下对影响矿业工程项目工期的分析，正确的是（）。A.矿井实际地质条件变复杂会延长工期B.工期影响与施工单位的资金储备无关C

18、.保证设备供应不影响进度的措施就是做到设备及时到位D.技术措施不当是影响工期的重要因素E.对意外情况有预案能减少不利因素的影响【答案】： AD 11、根据金属非金属矿山安全规程的规定，关于防尘措施的说法，正确的是()。A.井下产尘点，采取综合防尘措施，应从抑制尘源开始B.缺水地区或湿式作业有困难的地点依旧采取湿式作业措施C.凿岩、出渣前，应清洗距工作面30m内的岩壁D.进风道及人行道、运输巷道的岩壁，每季度至少应清洗1次E.接触粉尘的作业人员必须戴防尘口罩【答案】： AD 12、喷锚施工中喷混凝土的工艺方法有()。A.干喷B.湿喷C.潮喷D.旋喷E.水泥裹砂【答案】： ABC 13、矿业工程合

19、同文件包括有()等。A.合同协议书?B.中标通知书?C.技术标准和要求?D.专用条款?E.发包方相关要求的备忘录【答案】： ABCD 14、平面巷道断面形状的选择，说法正确的有()。A.作用在巷道上的地压大小和方向是巷道断面形状选择考虑的主要因素B.当顶压和侧压均不大时，可选用矩形或梯形断面C.当顶压、侧压均较大时，则须选用圆弧拱或三心拱直墙拱形断面D.服务年限长的开拓巷道，采用砖石、混凝土的拱形断面较为有利E.服务年限短的回采巷道，多采用梯形断面。【答案】： ABD 15、室内地面涂料防水的施工技术要求说法正确的是（）A.施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5以上B.防水层应从地面延

20、伸到墙面，高出地面100mmC.涂膜涂刷应均匀一致，不得漏刷D.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层E.蓄水高度不超过100mm，蓄水时间为24-48h【答案】： ABCD 16、锚索结构的主要构成有（）。A.锚杆B.索具C.内锚头D.外锚头E.锚索体【答案】： CD 17、起爆器材是指用于起爆炸药的起爆材料和传爆材料，目前爆破工程中常用的起爆器材包括()。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.电雷管E.导爆管雷管【答案】： ACD 18、下列关于平巷和斜井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时

21、应有围护拦挡D.人力推车时，1次只准推1辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于0.8m【答案】： AD 19、既是起爆材料又可用于传爆的是（）A.雷管B.导爆管C.导爆索D.继爆管E.起爆药柱【答案】： CD 20、按装药方式和装药空间形状分类，爆破方法分为（）。A.裸露药包法B.药室法C.连续装药法D.间隔装药法E.炮孔法【答案】： AB 21、造成沉管灌注桩出现断桩、颈缩、夹泥等现象的原因有()。A.泥浆密度过小B.桩周围饱和黏土回挤严重C.重锤击打D.泥块沾在套管未清洁E.抽管太急【答案】： BD 22、工程索赔文件内容包括（）。A.综述部分B.论证部分C.索赔款项(或工期)计算部

22、分D.证据部分E.索赔成立的条件【答案】： ABCD 23、关于地基处理的方法，说法正确的是()。A.换土垫层时的施工前都要试验确定夯压遍数B.强夯法适用于湿陷性黄土地基的处理C.土桩和灰土桩都只能使用在地下水位以上的地基D.深层搅拌法的原理是采用固化剂与软土拌合硬化成复合地基E.砂石桩对淤泥质黏土的短期效果相当明显，后期更高【答案】： ACD 24、根据煤矿井巷工程施工规范GB50511-2010规定，说法正确的有（）。A.松软破碎的大断面巷道采用全断面爆破，利于陕速施工B.巷道采用锚喷作永久支护时，永久支护与掘进工作面问的距离不宜大于40mC.巷道采用砌碹支护时，临时支护应紧跟工作面D.永

23、久水沟距掘进工作面不宜大于40mE.在有条件的情况下，岩石巷道宜采用掘进机掘进【答案】： BCD 25、井下爆破作业必须执行（ ）制度，并在起爆前检查起爆地点的甲烷浓度。A.全员参与B.一炮三检C.群众监督D.三人连锁E.持证上岗【答案】： BD 26、关于矿业工程技术档案的管理工作，以下观点正确的是（）。A.应随工程进度及时收集、整理B.应由有关责任方签字盖章C.应实行技术负责人负责制D.应在工程竣工验收时汇总并移交建设单位E.不能长期保存的竣工资料应为复印件【答案】： ABC 27、矿井工程项目施工组织要求的三类工程平衡原则，正确的说法是（）。A.要求三类工程的每个月费用投入比例相同B.开

24、采用机电设备的安装应优先完成C.与主、副井筒相关的土建工程应在井筒掘砌完成后抓紧进行D.主、副井筒的交替工程肯定在矿井施工的关键线路上E.一般民用建筑配套工程不宜过早完成【答案】： CD 28、施工总平面布置设计原则包括（）。A.不影响永久性建筑物的施工B.有利于施工C.方便运输D.便于办公需要E.安全与卫生要求【答案】： ABC 29、根据煤矿井巷工程施工规范GB50511-2010规定，说法正确的有（）。A.松软破碎的大断面巷道采用全断面爆破，利于陕速施工B.巷道采用锚喷作永久支护时，永久支护与掘进工作面问的距离不宜大于40mC.巷道采用砌碹支护时，临时支护应紧跟工作面D.永久水沟距掘进工

25、作面不宜大于40mE.在有条件的情况下，岩石巷道宜采用掘进机掘进【答案】： BCD 30、瓦斯突出、窒息事故后的紧急处理做法，正确的是（）。A.首先是设法撤离灾区人员B.首先抢救遇险人员C.切断电源D.避免后续操作引起的二次火花E.切断电源同时做到停止通风【答案】： ABCD 31、下列关于招投标中的开标、决标工作，做法正确的是（）。A.开标应公开，开标后是评标工作B.投标人可推荐委托人参加开标会议C.中标前不允许彼此商量投标价格D.招标人应根据评标情况确定中标人E.根据招标人委托可由评标委员会确定中标人【答案】： ACD 32、下列关于矿业工程进度影响因素及对策的说法，正确的是()。A.为避

26、免相关部门、单位影响进度的可以采取加强向有关政府职能部门汇报请示，争取最快解决的措施B.为避免设计失误造成差错，可以采取加强对工程建设物资供应(部门、人员)的管理的措施C.为避免材料、设备、机具不能及时到位，可以采取加强资金供应计划，落实资金供应渠道，无资金供应保证的工程不能开工的措施D.施工单位未按工程进度要求提前开工单位工程，可以采取对提前开工的工程，可签发停工令或拒签工程付款签证的措施E.为避免材料、设备、机具不能及时到位。可以采取加强物资供应的计划管理，提前做好物资供应的合同签订、资金供应的措施【答案】： AD 33、矿业工程地质中的岩石一般按照岩体完整程度可划分为()。A.极破碎岩体

27、B.较破碎岩体C.硬质岩D.破碎岩体E.软质岩【答案】： ABD 34、干法作业成孔灌注桩的施工程序包括()。A.钻孔B.搅拌泥浆C.下套管D.下钢筋笼E.灌注混凝土【答案】： AD 35、关于矿山工业场地总平面布置，其正确的有（）。A.至少需要布置下矿井设施和选矿厂B.满足矿井建设技术先进性的要求C.有发展远景的考虑同时也考虑少占耕地D.采用集中与分散相结合的原则E.考虑方便工业场地与外部环境的联系【答案】： CD 36、斜井和平硐的运输方式，包括（ ）运输。A.矿车B.无极绳C.胶带机D.无轨胶轮E.箕斗【答案】： ACD 37、压风机房的位置应设置在（）。A.远离办公楼B.远离绞车房C.

28、远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】： ABD 38、钢筋混凝土爆扩灌注桩的适用的土层有（）。A.软土B.砂质土C.黏土D.砂质黏土E.新填土【答案】： BCD 39、关于石油沥青性能的说法，正确的有()。A.沥青的大气稳定性是指其不随时间而变脆的能力B.性能好的沥青，在其开裂后能够自愈C.沥青与主要建筑材料能有较好的粘结性D.沥青的塑性是指其抵抗变形的能力E.沥青的老化是其被脱氢、氧化变硬的结果【答案】： ABC 40、按受力特点及材料性能，基础可分为()。A.条形基础B.独立基础C.刚性基础D.柔性基础E.箱形基础【答案】： CD 41、井筒必须设置有各种盘，它们

29、是（）。A.井口地面位置设有封口盘B.激光指向机安设在测量盘C.接长管路工作在固定盘上进行D.钢丝绳悬吊的是吊盘E.安装工作需要在安装盘上完成【答案】： ACD 42、井筒混合作业方式的主要特点是()。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】： ABC 43、造成沉管灌注桩出现断桩、颈缩、夹泥等现象的原因有（）。A.泥浆密度过小B.桩周围饱和黏土回挤严重C.重锤击打D.泥块沾在套管未清洁E.抽管太急【答案】： BD 44、适用于瓦斯矿有水工作面钻爆法施工的爆破器材和起爆方法有（ ）。A.铵油炸药、毫秒延期屯雷管，

30、电力起爆B.水胶炸药、瞬发电雷管，电力起爆C.乳化炸药、毫秒延期电雷管，电力起爆D.浆状炸药、毫秒延期电雷管，导爆索起爆E.煤矿安全炸药、瞬发雷管，导爆管起爆【答案】： BC 45、水泥的性能指标包括（）等A.细度B.坍落度C.体积安定性D.水化热E.强度【答案】： ACD 46、建设项目总概算书的内容有编制说明和（）。A.单位工程概算表B.分部分项工程概算表C.单项工程综合概算表D.工程建设其他费用概算表E.总概算表【答案】： ACD 47、关于在高瓦斯或煤尘爆炸危险的矿井进行爆破作业的说法。错误的是()。A.放顶煤工作面采用爆破法挑顶煤B.运输顺槽掘进爆破采用煤矿许用瞬发电雷管C.轨道大巷

31、工作面周边眼和掏槽眼采用不同直径药卷D.岩巷工作面选用二级煤矿许用乳化炸药E.爆破法处理煤仓堵塞时,一次最大装药量不超过450g【答案】： AD 48、提高混凝土强度的合理方法有（）。A.提高水泥强度等级B.增大水灰比C.选用较粗的砂、石D.加强养护E.加强搅拌和振捣成型【答案】： ACD 49、下列岩石属于沉积岩的是()。A.砾岩B.砂岩C.碳酸岩D.大理岩E.板岩【答案】： ABC 50、下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告B.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起14d内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监

32、理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认【答案】： AB 第三部分 大题(50题)1、背景某厂新建一条生产线，工期要求9月10日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于7月28日才陆续到位，晚到45天，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装，一边整修不规范设备。设备在试生产2个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的情况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现20mm偏差而形成漏风。为处理事故，停产5天整修，设备制造厂家支出6.8万元，施工承包商支出3.4万元。经过设备制造单位修补后

33、，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题1.上述背景材料中的质量事故属哪一类？2.对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种？3.背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案？【答案】：1.曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失6.8万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失3.4万元，属于一般事故。2.对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检査和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工；2)隐患已消除，结构安

34、全有保证；3)经修补处理后，完全能够满足使用要求；以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。6)其他鉴定结论。3.因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求，此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装操作

35、失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。 2、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质

36、资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】：1事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承

37、包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定

38、的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。 3、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元d，

39、工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故2伤亡事故处理时限是如何规定的3承包方是否应承担该工程延误的责任应如何计算工期延误惩罚数额4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任应如何处理【答案】：1本案例属物体打击类安全事故；事故属

40、一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在

41、工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。 4、背景某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打吨，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。问题1.请说出事故过程中有哪些人违章