一级造价师之建设工程计价题库精选题库答案免费.docx

《一级造价师之建设工程计价题库精选题库答案免费.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库精选题库答案免费.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程计价题库精选题库答案免费第一部分 单选题(50题)1、某工厂年度承办工程总价为2000万元的工程，其中材料所占比例为50%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25天，保险天数5天，则按公式法计算的预付款金额为（ ）万元。A.68.49B.69.44C.82.19D.83.33【答案】： C 2、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。 A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】： B 3、关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是（ ）。A.工程

2、量清单不是招标文件的组成部分B.由招标人编制的招标文件只对投标人具有约束力C.招标项目的技术要求可以不在招标文件中描述D.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改【答案】： D 4、下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是()。A.朱及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间【答案】： D 5、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工

3、程造价鉴定之日【答案】： A 6、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限按照建设工程质量管理条例的规定计取D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年【答案】： B 7、关于投标人须知，下列说法中正确的是（ ）。A.总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述B.在正文中的未尽事宜可以通过投标人须知前附表进行进一步明确，如与投标人须知正文的内容相抵触，以投标人须知为准C.说明评标委员会的组建方法，评标原则和评标委员会名单D.投标准备时间，是指自招标文件开

4、始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于15天【答案】： A 8、下列关于合同价格与签约合同价的说法，错误的是（）。A.签约合同价是指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的金额B.签约合同价包括暂列金额.暂估价C.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额D.合同价格不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整【答案】： D 9、关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（ ）A.由工程费用和建设期利息估算构成B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费

5、估算构成D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成【答案】： D 10、下列工程造价指数中，属于综合指数的是()。A.措施费指数B.人工费指数C.间接费指数D.设备、工器具价格指数【答案】： D 11、（2017年真题）为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（）。A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响【答案】： A 12、某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为 600

6、 元/，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的 10%、50%、20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为 1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为 25%，则拟建工程的综合单价为（ ）元/。A.507.00B.608.40C.633.75D.657.00【答案】： C 13、（2013年真题）编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工，辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%。则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。A.27.0B.27.2C.27.3D.27

7、.5【答案】： D 14、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（ ）。A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积【答案】： A 15、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费【答案】： C 16、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估

8、算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的【答案】： C 17、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为()工日。A.5.92B.5.95C.6.02D.6.05【答案】： D 18、下列费用中，应计入总价措施项目清单与计价表中的是（ ）。 A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.大型设备进出场及安拆费D.地上、地下设施和建筑物临时保护费【答案】： D 19、发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的（）天

9、内。A.7B.14C.21D.28【答案】： D 20、对于流动资金的估算，以下表述中正确的是（）。A.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金，可按100生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息【答案】： B 21、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计人和分摊进单价，而需单独列项的是()。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金【答案】： A 22、在国内标准施工招标文件的合同条款中，发包人指令加速施工导致承包人的费用增加，由（）承

10、担。A. 承包人B. 发包人C. 业主D. 施工企业单位【答案】： B 23、关于投标报价的说法，正确的是()。A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理【答案】： B 24、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（ ）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的

11、超高增加费应计入机械台班单价【答案】： B 25、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+加工费）专用工具费率B.加工费=设备总重量（1+加工损耗系数）设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】： D 26、关于工程建设其他费，下列说法正确的有（）。A.工程监理费属于建设单位管理费B.实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费C.技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费D.税费包括印花税、增值税、耕地占用税等【答案】： C 27、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的

12、是（ ）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因， 则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】： B 28、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是()。A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变C.劳动对象、劳

13、动工具、工作地点不变，工作者可变D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变【答案】： D 29、采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（ ）。A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】： C 30、按照现行对基本预备费内容的规定，下列费用中不属于基本预备费范围的是（）。A.设计变更增加的费用B.局部地基处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.预防自然灾害采取的措施费用【答案】： C 31、关

14、于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积【答案】： D 32、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制

15、价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝【答案】： D 33、其挖掘机配司机 2 人，若年制度工作日为 280 天，年工作台班为 220 台班，人工工日单价 为 100 元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。 A.254.55B.80.0C.89.1D.127.27【答案】： A 34、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责

16、任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 35、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。A.项目资金计划及到位情况 B.项目进度、质量情况 C.项目建设资金使用与结余情况 D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】： B 36、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在（ ）%以内。A.5B.10C.15D.20【答案】： B 37、（2016年真题）关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。A.建设规模是指工程投

17、资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】： C 38、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（ ）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】： C 39、（2013年真题）工程总承包的投标文件中应包含的内容是（）。A.地下管线资料、气象和水文观测资料B.定位放线的基准点和基准标高C.经审批的规划许可证D.承包人建议书【答案】： D 40、投标人在招标文件要求提交投标文件的截

18、止时间前，（）。A.可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件B.不可以修改补充，不可以撤回已递交的投标文件C.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，可以口头形式通知招标人D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，应以书面形式通知招标人【答案】： D 41、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是 （ ）A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】： A 42、由于发包人

19、的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（ ）。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个【答案】： D 43、（2014年真题）采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）。A.经评审的最低投标价法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定D.采用经

20、评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人【答案】： D 44、下列定额中，属于按定额的编制程序和用途分类的是（ ）。A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.行业统一定额【答案】： C 45、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费 为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为 60%与40%,年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年涨价预备费（ ） 万元。A. 444. 96 B. 464. 74C. 564.54 D. 589.63【答案】： D 46、某小区住宅楼项目，建设期为3年，建设期

21、内各年均衡获得的贷款额，每年的贷款额度均为2000万元，贷款年利率为6%，建设期内按照复利计算，则小区住宅楼项目的建设期应计利息为（ ）万元。A.374.62B.540.00C.558.22D.749.23【答案】： C 47、在编制分部分项工程量清单时，关于砖砌体工程中有关砂浆的内容，在特殊说明中可不描述的是()。A.砂浆的种类B.砂浆的配合比C.砂浆的强度等级D.砂浆的制作方式【答案】： D 48、根据建设项目工程总成本合同示范文本（试行）（GF-2011-0216），下列变更事项，属于采购变更的是（）。A.对设备规格和数量的调整 B.改变检查、检验、检测、试验地点 C.重新进行竣工试验

22、D.对配套工程系统的工艺调整【答案】： B 49、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是（）。A.按照索赔的合同当事人不同分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类【答案】： A 50、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元。 A.6000B.6300C.6378D.6615【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、为达到工程

23、计价信息动态管理的目的，在工程计价信息管理中应遵循的基本原则有()A.标准化原则B.准确性原则C.有效性原则D.定量化原则E.高效处理原则【答案】： ACD 2、工程价款价差调整所用的调值公式中，考虑的因素有（ ）。A.有关各项费用在合同总价中所占比重B.工程实际结算款C.合同价款中工程预算进度款D.投标截止日的各项费用的价格指数E.合同支付中不能调整的部分价款【答案】： AC 3、为保证写实记录法数据的可靠性，写实记录延续时间的确定，应满足的要求有()。A.算术平均值精确度B.被测定个人或小组的最低数量C.测定的数列的稳定系数D.测定总延续时间的最小值E:测定完成产品的最低次数【答案】： B

24、D 4、以下各类时间中适合用测时法来研究的是（ ）。A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.循环组成部分工作时间消耗D.工人休息E.准备与结束【答案】： ABC 5、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划 B.搭设组织C.实施工作 D.检查进度和效果E.纠正处理偏差【答案】： ACD 6、在编制分部分项工程量清单时，下列项目特征中可以不作详细描述的有()。A.门窗洞口尺寸或框外围尺寸B.混凝土拌合料的砂种类C.混凝土构件的混凝土强度等级D.设备基础的尺寸E:石方预裂爆破的单孔深度【答案】： B 7、新建或新增加生产能力的工程项目

25、，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（ ）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】： ABC 8、下列费用中属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用的是（ ）。A.建设管理费B.生产准备及开办费C.可行性研究费D.劳动安全卫生评价费E.专利及专有技术使用费【答案】： ACD 9、建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含有（）。A.各类单项价格指数 B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数 D.工程建设其他费用指数E.各类单位工程价格指数【答案】： BCD 10、为了便于措

26、施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】： AB 11、下列工程造价管理活动中，属于工程量清单计价活动的是（ ）。A.工程支付B.合同价款调整C.工程计价争议处理D.竣工决算E.投标报价【答案】： ABC 12、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（ ）。A.养老保险费B.管理人员工资C.医疗保险费D.财产保险费E.检验试验费【答案】： BD 13、国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有()。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之

27、日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价（含暂定金额）的10%开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E:如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限【答案】： BD 14、在建筑设计评价中，确定多层厂房经济层数的主要因素包括（ ）。A.厂房的层高和净高 B.厂房的宽度和长度C.厂房展开面积的大小 D.厂房柱网布置的合理性E.厂房结构选择的合理性【答案】： BC 15、采用造价信息调整价格差额，以下表述中正确的是（ ）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价涨

28、幅以基准单价为基础计算B.人工单价发生变化，承发包双方应按照实际的市场人工单价调整合同价款C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，材料单价跌幅以基准单价为基础计算D.造价信息调整价格差额的方法适用于公路、水坝等工程E.施工机械台班单价变化超过建设主管部门规定的范围时，按照其规定调整合同价款【答案】： AC 16、机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间，内容包括（）。A.在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇B.检查工程质量影响机械操作的时间C.气候条件引起的机械停工D.工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时

29、间E.施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间【答案】： ABD 17、下列内容中，属于设计概算编制依据的是（ ）。A.国家、行业和地方有关规定B.工程量清单C.工程勘察与设计文件D.工程建设其他费用定额E.建设项目资金筹措方案【答案】： AC 18、下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E:异常恶劣的气候条件【答案】： AD 19、下列各项关于其他项目清单的编制，说法正确的有（ ）。A.暂列金额是预

30、见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费和工程设备费D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费用E.招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用【答案】： C 20、制约工业项目建设规模合理化的环境因素有()。A.国家经济社会发展规划B.原材料市场价格C.项目产品市场份额D.燃料动力供应条件E:产业政策【答案】： AD 21、下列估算方法中，一般适用于项目建议书阶段编制投资估算的有（）。 A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估

31、算法D.指标估算法E.混合法【答案】： ABC 22、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正，对于澄清、说明或补正需要遵循的原则，下列表述中正确的有（）。 A.对同类问题表述不一致可以进行澄清、说明或补正B.允许投标人通过修正显著的差异或保留，使之成为具有响应性的投标C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正D.评标委员会可以提出对含意不明确部分提供几种可能的解释E.评标委员会可向投标人明确投标文件中存在的遗漏和错误【答案】： AC 23、分部分项工程项目清单的组成部分是（ ）。A.项目编码B.项目名称C.项目内容D.项目特征E.工程数量

32、【答案】： ABD 24、在确定人工定额消耗量时，规范时间包括（ ）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【答案】： CD 25、下列财务评价指标中，属于融资前财务分析的指标有()。A.项目投资回收期B.项目投资财务净现值C.项目资本金财务内部收益率D.项目资本金净利润率E:累计盈余资金【答案】： AB 26、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括()。A.原材料市场B.资金市场C.市场风险D.政策因素E:管理技术【答案】： ABC 27、估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按形成资 产法分类，建设投资可分为（）。A

33、.工程费用 B.工程建设其他费用C.固定资产费用 D.无形资产费用E.预备费【答案】： CD 28、下列工裎建设其他费用中，按规定将形成固定资产的有（ ）。A.市政公用设施费 B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费 D.专有技术使用费E.生产准备费【答案】： ABC 29、下列财务项目中，能作为建设投资借款还本付息资金来源的有()。A.固定资产折旧B.净利润C.摊销费D.补贴收入E:减免的营业税金【答案】： AC 30、关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。 A.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效C.联合体各方应按招标

34、文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务D.以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力E.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】： BCD 31、关于工程设计对造价的影响，下列说法正确的有（ ）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应的降低造价C.层数越多单位造价越低D.房屋长度越大单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 32、在财务基础数据测算时，营业税金及附加包括()。A.增值税B.资源税C.消费税D.城市维护建设税E:教育费附加【答案】： BCD 33、关于措施

35、费中超高施工增加费，下列说法正确的有（ ）。A.单层建筑檐口高度超过30m时计费B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工工效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E.按建筑物超高部分建筑面积以“”为单位计算【答案】： BC 34、投标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容有（ ）。A.报价B.工期C.投标有效期D.质量要求E.招标范围【答案】： BCD 35、下列选项中，属于评标过程中响应性评审标准的有()A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程进度计划与措施符合有关标准

36、【答案】： ACD 36、下列施工工作时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有()。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E:不可避免的中断时间【答案】： ACD 37、资格预审申请文件应包括的内容有()。A.资格预审的方法B.近年财务状况表C.项目管理组织机构D.正在施工和新承接的项目情况表E:近年发生的诉讼情况【答案】： BD 38、关于预算定额的性质与特点的描述，正确的是（ ）。A.一种计价性定额B.以分项工程和结构构件为对象编制C.反映平均先进水平D.以施工定额为基础编制E.编制施工预算的基础【答案】： ABD 39、把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，

37、先相加再相除，用以反映观测对象变化趋势的指数属于()。A.个体指数B.环比指数C.平均指数D.综合指数E:总指数【答案】： D 40、（2014年真题）国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。A.材料费材料净重每吨材料综合价B.加工费设备总重量设备每单位重量加工费C.辅助材料费设备总重量辅助材料费指标D.增值税进项税额-当期销项税额E.当期销项税额销售额适用增值税率【答案】： BC 41、（2016年真题）下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用

38、的固定资产使用费【答案】： ABD 42、下列内容中，属于设计阶段影响工程造价的因素的有（ ）。A.建筑面积B.建设地点的选择C.工程方案D.设计人员的知识水平E.风险因素【答案】： AD 43、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划 B.搭设组织C.实施工作 D.检查进度和效果E.纠正处理偏差【答案】： ACD 44、施工合同履行期间出现现场签证事件的，发承包双方应调整合同价款，以下说法正确的是（ ）。A.承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人可口头向承包人发出指令B.现场签证的工作如果已有

39、相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量C.如果现场签证的工作没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量及其单价D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。E.合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人便擅自实施相关工作，除非征得发包人书面同意，否则发生的费用由承包人承担【答案】： BCD 45、当确定测时法的观察次数时，需要重点考虑的因素是（ ）。A.同时测定施工过程的类型数B.要求的算术平均值精确度C.被测定的工

40、人人数D.数列的稳定系数E.完成产品的可能次数等【答案】： BD 46、在进行流动资金估算时，流动负债通常包括（ ）。A.应收账款B.应付账款C.预收账款D.预付账款E.存货【答案】： BC 47、根据建设项目工程结算编审规程，工程价款结算主要包括()。A.竣工结算B.分阶段结算C.年度结算D.专业分包结算E:合同终止结算【答案】： ABD 48、关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中正确的有（ ）。A.单位工程直接费=（假定建筑安装产品工程量*工料单价）+措施费B.单位工程概预算费=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C.分部分项工程费=（分部分项工程量*分部分项工程综合单价）D.措

41、施项目费=按“项”计算的措施项目费+（措施项目工程量*措施项目综合单价）E.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】： CD 49、有关施工招标文件包括的内容，以下表述中正确的是（）。A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件【答案】： AB 50、发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项可以分为五大类，其中属于工程变更类的是（ ）。A.项目特征不符B.暂估价C.提前竣工D.工程量偏差E.计日工【答案】： AD