一级造价师之建设工程计价题库包过题库有精品答案.docx

《一级造价师之建设工程计价题库包过题库有精品答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库有精品答案.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库有精品答案第一部分 单选题(50题)1、下列对工程结算价款纠纷处理的是（ ）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】： D 2、按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为（）。 A.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索

2、赔B.工期索赔和费用索赔C.工期延误索赔和加速施工索赔D.工程变更索赔和合同终止索赔【答案】： B 3、某工程网络计划有三条独立的线路AD、BE、CF，其中BE为关键线路，TFATFD2天，TFCTFF4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】： C 4、下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.休息时间C.非施工本身造成的停工时间D.准备

3、与结束工作时间【答案】： B 5、下列费用中属于安全文明施工费的是（ ） 。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】： B 6、按照建设工程价款结算暂行办法规定的程序，发包人不按约定预付：程款 的，承包人可采取的行为是（ ）。A.在超越约定预付时间14天后停止施工B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知D.在约定预付时间到期后14天内停止施工【答案】： C 7、已知某建筑材料的供应价格为30000 元/吨，材料运杂费为1000 元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（）元/

4、吨。（各项价格均不含进项税额）A.300.0B.316.2C.324.5D.310.0【答案】： D 8、关于无形资产的计价，以下说法中错误的是（ ）。A.如果商标权是自创的，一般应作为无形资产入账B.购入的无形资产按照实际支付的价款计价C.企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价D.商标权的计价一般根据被许可方新增的收益确定。【答案】： A 9、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价

5、为（ ）元/t。A.480.87B.481.47C.488.88D.489.49【答案】： C 10、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是()。A.人工费B.人工费和机具费的合计C.人工费、材料费和机具费的合计D.直接费【答案】： C 11、下列费用中，不属于工程造价构成的是（ ）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.流动资金D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】： C 12、关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用利息B.总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年初

6、支用考虑C.建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费【答案】： A 13、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。 A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】： C 14、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（ ）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D

7、.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】： A 15、FIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间， 因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工 期和费用分别为（）。A. 4 天；750 元 B. 4天；450 无C. 4天；0元 D. 2天;0元【答案】： C 16、关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（ ）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定建设数额的工程，必须采用工程量清单计价

8、C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】： D 17、建设工程造价综合指数的计算方法（ ）。A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【答案】： D 18、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确

9、性和完整性负责C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】： A 19、在工程总承包合同生效后，发包人向承包人支付预付款的前提是收到承包人提交的预付保函（）。A. 5日内B. 7日内C. 10日内D. 14日内【答案】： C 20、下列工程造价管理活动中，不属于工程量清单计价活动的是（ ）。A.工程支付 B.索赔与现场签证C.工程计价争议处理 D.竣工决算【答案】： D 21、下列方法中，不属于单位建筑工程概算编制方法的是()A.预算单价法B.概算定额法C.概算指标法D.类似工程预算法【答案】： A

10、22、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出( )的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【答案】： C 23、下列定额中，项目划分最细的计价定额是（）。A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.概算定额【答案】： C 24、反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（ ）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】： B 25、下列关于概算定额与预算定额的表述，正确的是（）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达

11、的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工.材料和机具台班使用量定额【答案】： D 26、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费.间接费.利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用.工程建设其他费用和预备费之和【答案】： A 27、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预

12、算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】： A 28、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（ ）。A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值【答案】： B 29、下面所列工程建设定额中，属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是（ ）。A.机具消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额【答案】： A 30、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的

13、是（）。 A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价【答案】： B 31、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】： A 32、运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机

14、器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【答案】： A 33、因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（ ）。A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用【答案】： D 34、采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。 A.20B.10C.15D.5【答案】： B 35、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。 A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用

15、、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】： C 36、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（ ）。A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费【答案】： B 37、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是( )。A. 辅助材料费B. 材料费C. 外购配套件费D. 加工费【答案】： C 38、反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（ ）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金

16、D.未明确项目准备金【答案】： B 39、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（ ）万元。A.85.0 B.85.9 C.87.0 D.109.0【答案】： C 40、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（ ）以内。A.20B.25C.30D.35【答案】： C 41、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（ ）。A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产设备及开办费D.引进技术费【答案】： B 42、某施工机械配操作人员 3 名，年制

17、度工作日为 250 天，年工作台班为 220 台班，人工日工资单价为 80 元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元。A.272.73B.240C.207.27D.211.2【答案】： A 43、某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3，则该设备应计的运输保险费折合人民币（ ）万元。A.1.200B.1.204C.1.290D.1.294【答案】： D 44、已知某项目报告期人工日工资单价是80元/工日，基期价格是50元/工日。则该项目人工费的价格指数为（ ）。A.0.38B.0.60C.0.62D.1.60【答案】： D 45、某建设项目建设期为三年，各年分

18、别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为()万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】： C 46、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为24011553的烧结煤矸石普通砖砌筑，灰浆厚度为10mm，每10m3该种墙体砖的净用量为（ ）千块。A.5.148B.5.219C.6.374D.6.462【答案】： B 47、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30【答案】： C 48

19、、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（ ）提出。A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门【答案】： C 49、某工程施工过程中发生如下事件：因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工 作曰；遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据标准施工招标文件：（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1 天，4000元【答案】： C 50、某材料

20、原价为300 元/t，运杂费及运输损耗费台计为50 元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（ ）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.技术开发费B.印花税C.已完工程及设备保护费D.材料采购及保管费E:财产保险费【答案】： AB 2、直接套用概算指标编制单位建筑工程设计概算时，拟建工程应符合的条件包括（）。A.建设地点与概算指标中的工程建设地点相同B.工程特征与概算指标中的工程特征基本相同C.建筑面积与概算指标中的工程建筑面积相差不大D.建造时

21、间与概算指标中工程建造时间相近E.物价水平与概算指标中工程的物价水平基本【答案】： ABC 3、（2012年真题）关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 4、（2019年真题）以下属于流动资产的是（）A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】： ABC 5、按照用途的不同，建设工程造价指标可分为（ ）。A.单价指标B.工程经济指标C.工程量指标D.单位工程造价指标E.消耗量指标

22、【答案】： ABC 6、（2018年真题）关于建筑设计对工业项目工程造价的影响，下列说法正确的有（）。A.建筑周长系数越高，单位面积造价越低B.单跨厂房柱间距不变，跨度越大，单位面积造价越低C.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多，单位面积造价越高D.超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济E.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价【答案】： BD 7、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）；下列事项应纳入工程变更范围的 有（）。 A.改变工程的标高B.改变工程的实施顺序C.提高合同中的工作质量标准D.将合同中的某项工作转由他人实施E.工程设备价格的变化【答案】： AB

23、C 8、下列工人工作时间中，虽属于损失时间，但在拟定定额时又要适度考虑它的影响的是（ ）。A.施工本身导致的停工时间B.非施工本身导致的停工时间C.不可避免的中断时间D.多余工作时E.偶然工作时间【答案】： B 9、投标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容有（ ）。A.报价B.工期C.投标有效期D.质量要求E.招标范围【答案】： BCD 10、（2017年真题）确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工D.临时水电线路移动造成的停工E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】： BD 11、关于工

24、程造价指数，下列说法中正确的有（）。A.工程造价指数可以反映建筑市场的供求关系B.工程造价指数可以反映报告期与基期相比的价格变动趋势C.建筑安装工程造价指数是一种单项指数D.设备、工器具价格指数是一种数量指标指数E.单项工程造价指数一般用于平均数指数的形式表示【答案】： AB 12、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（ ）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km计算C. 一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及

25、场外运费计人台班单价或单独计算【答案】： BD 13、下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是（）。A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段D.概算指标比概算定额更加综合与扩大E.概算定额是编制概算指标的依据【答案】： BD 14、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于措施项目费的调整，下列说 法中正确的有（）。 A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程项目漏项引起措施项目发生变化

26、的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】： ABD 15、土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有()。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.以补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】： ACD 16、根据招标投标法实施条例，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有（ ）。A

27、.应公示中标候选人B.公示对象是全部中标候选人C.公示期不得少于3日D.公示在开标后的第二天发布E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示【答案】： ABC 17、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。 A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，应重新申请B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效D.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书E.联合体投标的，只能以联合体中牵头人的名义提交

28、投标保证金【答案】： BCD 18、关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有()。A.投标函附录中不可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件E:境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户【答案】： BD 19、进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确计算式是()。A.进度偏差=实际工程量*（实际单价-计划单价）B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间C.进度偏差=计划单价*（拟完工程量-实际工程量

29、）D.进度偏差=（拟完工程量-实际工程量）*实际单价E:进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间【答案】： BC 20、下列有关安全文明费的说法中，正确的有()。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于安全施工费E:施工现场塔设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费【答案】： ACD 21、根据标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（ ）。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中

30、遇到不利的物质条件E.发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】： BD 22、建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括()A.建筑的平面形状B.住宅的空间组合C.建筑物的功能分区D.占地面积E.住宅建筑结构的选择【答案】： AB 23、下列关于新增无形资产价值确定的表述中，正确的有（ ）。A.非专利技术具有使用价值和价值B.专利权的转让价格按成本估价C.自创的非专利技术按自创过程中发生的费用计入无形资产账户D.如果商标权是自创的，一般不作为无形资产入账E.专利权分为自创和外购两类【答案】： AD 24、关于预算定额编制的说法，正确的有()。A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定B.

31、在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量E:以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差【答案】： BD 25、根据标准施工合同文件，关于施工进度与工期，下列说法中正确的有()。A.经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划B.实际进度与合同进度计划发生偏离时，承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告C.监理人在发出开工通知前应获得发包人同意D.发包人增加了合同工作内容，承包人不一定能获得延长工期的许可E:因承包人原因造成竣工延误，承包人支付了逾期违约金，可部分免除修补缺

32、陷义务【答案】： AC 26、下列有关建设期利息的计算阐述正确的是（ ）。A.包括境内外发行债券在建设期间应计的借款利息B.总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年中支用考虑C.本年度计算建设期利息时与以前年度和本年借款额有关，与以前年度利息无关D.国外贷款利息的计算还包括根据贷款协议以年利率方式收取的手续费、管理费等E.当总贷款分年均衡发放时，建设期利息的计算按当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息【答案】： ABD 27、下列有关预付款担保的说法中正确的是（）。 A.预付款担保是承包人合理使用预付款而提供的担保B.预付款担保的形式必须是银行保函C.预付款担保可以采用抵押担保形式

33、D.预付款担保作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用预付款E.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款金额【答案】： ACD 28、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。 A.机械台班定额的主要表现形式是产量定额B.按生产要素分类，可以把工程定额分为劳动定额、机具消耗定额、材料消耗定额C.概算指标是编制扩大初步设计概算的依据D.企业定额是编制招标文件的依据E.施工定额是在企业内部使用的定额，属于企业定额的性质【答案】： B 29、关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有()。A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工

34、程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E:建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【答案】： AB 30、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【答案】： BC 31、工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有（）。A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D.鉴定项目的施工合

35、同及补充协议E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料【答案】： AB 32、（2017年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的有（）。A.以重量计算的项目，其计算单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时，其计算结果应保留三位小数C.以立方米为计量单位时，其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时，其计算结果应保留一位小数E.以“个”“项”为单位的，应取整数【答案】： AB 33、在CFR交货方式下，卖方的责任是（ ）。A.取得出口许可证或其他官方批准的证件B.在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续C.将货物装

36、上船并支付至目的港的运费，装船后及时通知买方D.负责货物装船后一切费用和风险E.负担货物在装运港在装上船为止的一切费用和风险【答案】： ABC 34、工业项目总平面设计的评价指标有()。A.永久性堆场占地面积B.绿化系数C.经营费用D.建筑物层高E:柱网布置【答案】： AB 35、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有()。A.材料费=材料净重*每吨材料综合价B.加工费=设备总重量*设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量*辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E:当期销项税额=销售额*适用增值税率【答案】： BC 36、关于预算定额编制的说法，正确的有()。

37、A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定B.在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量E:以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差【答案】： BD 37、建筑工程概算的编制方法主要有()。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E:类似工程预算法【答案】： BD 38、按索赔事件的性质分类，工程索赔的种类有()。A.工程变更索赔B.合同被迫终止索赔C.合同中明示的索赔D.工期索赔E:不可预见因素索赔【答案】： AB 39、关于工程施工项目最高投

38、标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（）。 A.未釆用工程造价管理机构发布的工程造价信息时，应予以说明B.施工机械设备的选型应本着经济实用、平均有效的原则确定C.暂估价中的材料单价应通过市场调查确定D.不可竞争措施项目费应按国家有关规定计算E.竞争性措施项目费可依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案【答案】： AD 40、关于定额与工程量清单计价的说法，正确的有()。A.定额计价介于国家调控价与市场价之间B.清单项目划分一般按“综合实体”进行分项C.清单计价突出了施工措施费的市场竞争性D.清单计价的工程量中包含了合理的施工损耗E:定额与清单计价合同价格的调整方式不同【答案】： BC 41

39、、资格预审申请文件应包括的内容有()。A.资格预审的方法B.近年财务状况表C.项目管理组织机构D.正在施工和新承接的项目情况表E:近年发生的诉讼情况【答案】： BD 42、根据标准施工招标文件通用合同条款，下列关于争议评审程序的表述中，正 确的有（ ）。A.首先由申请人向被申请人提交评审申请报告，同时将报告副本提交争议计评审组 和监理人B.被申请人在收到争议评审组通知后胡天内，向争议评审组提交答辩报告C.被申请人将答辩报告副本同时提交申请人和监理人D.争议评审组在收到合同双方报告后14天内，邀请双方代表及有关人员举行调查会 E.调查会结束后14天内，争议评审组独立、公正作出书面评审意见【答案】

40、： CD 43、下列费用中，属于土地征用及拆迁补偿费的是（ ）。A.土地使用权出让金B.安置补助费C.土地补偿费D.土地管理费E.耕地占用税【答案】： BCD 44、下列费用中属于人工单价组成内容的有（ ）。A.职工福利费B.计时工资或计件工资C.津贴补贴D.劳动保护费E.奖金【答案】： BC 45、编制预算定额时，机械台班消耗量中机械幅度差的内容包括（ ）。A.机械维修引起的停歇时间 B.停电引起的机械停歇时间C.机械在施工中不可避免的工序间歇 D.机械工作量不饱满增加的时间 E.机械低负荷下增加的工作时间【答案】： ABC 46、建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含有（）。A.各类单项

41、价格指数 B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数 D.工程建设其他费用指数E.各类单位工程价格指数【答案】： BCD 47、（2018年真题）根据建设工程施工合同（示范文本）A.改变工程的标高B.改变工程的实施顺序C.提高合同中的工作质量标准。D.将合同中的某项工作转由他人实施E.工程设备价格的变化【答案】： ABC 48、（2019年真题）工程施工中的下列情形，发包人不予计量的有（）。A.监理人抽检不合格返工增加的工程量B.承包人自检不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人在合同范围之外按发包人要求增建的临时工程工程量E.工程质量验收资料缺项的工程量【答案】： AB 49、下列关于国际性招标的说法正确的是（ ）。A.如果投标人未经资格预审，则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审B.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启C.在谈判过程中，发包人不得要求投标人承担额外的工作D.标价由直接费用、间接费用以及利润组成E.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审【答案】： BC 50、根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，关于分部分项工程量清单的编制，下列说