一级建造师之一建工程法规题库完整题库及答案免费.docx

《一级建造师之一建工程法规题库完整题库及答案免费.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库及答案免费.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库及答案免费第一部分 单选题(50题)1、关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地 B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还 C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任 D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权【答案】： B 2、下列关于法的效力说法正确的是A.行政法规与地方性法规效力等级相同B.中央部门规章的效力高于地方政府规章C.同一机关制定的新的一般规定与旧的特別规定不一致时,由制定机关裁决D.特別规定与一般规定不一致时一定适用特

2、别规定【答案】： C 3、根据我国民事诉讼法的规定，因（）提起的诉讼，属于专属管辖的诉讼。A.票据纠纷B.涉外纠纷C.不动产纠纷D.军人婚姻纠纷【答案】： C 4、关于行政机关的行政行为的说法，正确的是（ ）。A. 行政行为以国家强制力保障实施，带有强制性B. 行政主体实施行政行为必须与行政相对方协商或征得其同意C. 行政行为均属于无偿行为D. 行政行为具有不可裁【答案】： A 5、当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当( )。A.自判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉D.自

3、判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉【答案】： C 6、建筑物倒塌造成他人损害的，应当由建设单位与施工单位向受害人承担责任，该责任属于（ ）。A. 违约责任B. 连带责任C. 公平责任D. 过错责任【答案】： B 7、甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在施工过程中由于脚手板断裂致使丙公司3名施工工人从高空坠落丧生，根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（ ）。 A. 甲公司承担主要责任B. 丙公司承担主要责任C. 甲公司和丙公司共同承担责任D. 甲公司和丙公司承担连带责任【答案】： D 8、根据建

4、设工程质量管理条例，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（）。( 2015真题 )A.监理单位和检测机构 B.建设单位和检测机构 C.建设单位和建设工程质量监督机构 D.监理单位和建设工程质量鉴定机构【答案】： C 9、施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】： A 10、关于确定中标人，说法正确的是（）。A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，并且经评审

5、的投标价格最低的人B.第一中标候选人违法行为影响中标结果的，招标人应当重新招标C.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可以在发出中标通知后重做审查确认D.招标人确定中标人后，应当在15日内报告招投标行政监督管理部门，不能直接发出中标通知书【答案】： D 11、下列不属于承租人的主要义务的是()。A.支付租金B.恰当使用租赁物C.妥善保管租赁物D.保证无第三人对租赁物主张权利【答案】： D 12、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米，投资额100万元；根据住房和城乡建设部建筑工程施工许可管理办法规定，在开工前某大学（ ）。A. 向学校住所地的县级以上建设行

6、政主管部门申请施工许可证B. 向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C. 向有关部门申请开工报告即可D. 不需要办理施工许可证【答案】： D 13、建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（ ）。A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理【答案】： C 14、外观设计权的期限为（ ）年，自申请日起计算。A. 5B. 10C. 15D. 20【答案】： C 15、建设单位与某施工企业发生合同纠纷，委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则律师在诉讼中有权实施的行为是（ ）。A.提起反诉B.放弃诉讼C.提出管辖权异议D.变更诉讼请求【答案】： C

7、16、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。A.提交投标文件是承诺B.发放招标文件是要约C.签订书面合同是承诺D.发放中标通知书是承诺【答案】： D 17、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入【答案】： C 18、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）。2017真题A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度【答案】： B 19、根据行政强制法,法律没有规定行政机关强制执行的,作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（ ）A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机

8、关【答案】： A 20、关于安全教育培训的说法，不正确的有（ ）。A.施工单位“安管人员”包括企业负责人、项目负责人、专职安全员B.建筑架子工、电工、钢筋工、建筑起重信号司索工等属于特种作业人员C.进入新岗位或者新施工现场前，应对人员开展安全教育培训D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应对人员开展安全教育培训【答案】： B 21、建筑施工企业的特种作业人员不包括( )。（2012）A.架子工B.钢筋工C.起重信号工D.起重机械司机【答案】： B 22、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（ )。A. 要约

9、邀请B. 承诺C. 承诺意向D. 新要约【答案】： D 23、某施工企业派采购员王某采购一批外墙面砖，王某与某建筑材料公司签订一份外墙面砖供应合同，因洽谈顺利，且该生产公司的卫生洁具质量上乘，价格优惠，遂以公司名义又签订了50套洁具供应合同，则该洁具供应合同属于（ ）。 A. 效力待定合同B. 无效合同C. 可变更合同D. 可撤销合同【答案】： A 24、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（ ）。A.所签的合

10、同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位参照合同约定支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款【答案】： C 25、某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备()。A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备【答案】： D 26、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关

11、部门备案。（2012）A.20B.30C.60D.15【答案】： D 27、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（ ）。A.因仓储物包装不符合约定造成仓储物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B.仓储合同自仓储物交付时成立C.存货人或者仓单持有人提前提取仓储物的，可以减收仓储费D.仓储合同自成立时生效【答案】： D 28、下列行为不属于行政诉讼法规定的受案范围的行为是()。A.吊销企业营业执照B.行政罚款C.逮捕D.行政拘留【答案】： C 29、按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，下列关于生产经营单位应急预案的说法中错误的是（ ）。A. 生产经营单位的应急预案分为综合应急预案、专项应急

12、预案和现场处置方案B. 每年至少组织一次综合应急预案演练C. 专项应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责D. 实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案登记的，在申请生产许可证时，可以不提供相应的应急预案【答案】： C 30、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制 B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级 C.被撤回建筑来企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请 D.资质许可机关逾期未做出资质准予延

13、续决定的，视为准予延续【答案】： D 31、发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.1%B.3%C.5%D.10%【答案】： B 32、根据合同法的规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的撤销权消灭A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】： A 33、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督 B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系 C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理 D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【答案】： D 3

14、4、除双方当事人意思表达一致以外,尚须交付标的物才能成立的合同,称为（）。A.要式合同B.实践合同C.有偿合同D.双务合同【答案】： B 35、保险合同中，负有支付保险费义务的人是（ ）A.保险人B.受益人C.被保险人D.投保人【答案】： D 36、争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任【答案】： D 37、关于效力待定合同的说法，正确的是（ ）。A.权利人有撤销的权利B.善意相对人对合同有追认权C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认【

15、答案】： D 38、 年龄超过65周岁的建造师执业人员( )失效。A.资格证书B.注册证书C.本人印章D.职称证书【答案】： B 39、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是( )。A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【答案】： D 40、张某于2019年1月购买一辆小轿车自用，当月缴纳了车辆购置税2万元，2020年2月，因该车存在严重质量问题，张某与厂家协商退货，并向税务机关申请车辆购置税的退税。张某可得到的车辆购置税退税是（ ）万元。A.0.5B.1C.1.8D.2【答案】： C 41、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双

16、方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。A.法院对垫资应当按照工程欠款处理B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D.法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持【答案】： C 42、当事人协商一致，可以变更合同。下列事项的变更，需要当事人协商一致进行合同变更的是（ ）。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更【答案】： A 43、合同中的下

17、列免责条款有效的是（ ）。A. 受法律约束力的条款B. 造成对方人身伤害的C. 因故意行为造成对方财产损失的D. 因重大过失造成对方财产损失的【答案】： A 44、根据环境噪声污染防治法，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（ ）作业。A. 抢修B. 抢险C. 抢工期D. 生产工艺要求必须连续【答案】： C 45、某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日，实际竣工日期为2014年1月8日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付，承包人最迟应当在( )以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。A.2014年5月7日B.2014

18、年7月7日C.2014年11月7日D.2015年1月7日【答案】： B 46、供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是（ ）。A. 供应商应及时通知施工方B. 施工方接到通知后有义务防止损失扩大C. 施工方因止损产生的费用由双方合理分担D. 施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担【答案】： C 47、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是( )。A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承

19、担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】： A 48、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法,正确的是（ ）A.投标人或者其他利关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C.公示期不得少于5日D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,招标投标活动继续进行【答案】： A 49、注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。A.1次B.3次C.无数次D.5次【答案】： C 50、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产

20、中发现的文物属于集体所有 B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续 C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘 D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、关于借款合同权利和义务的说法，正确的有 （ ）。A. 贷款人不得预先在本金中扣除利息B. 借款人应当按照约定的用途使用借款C. 对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还D. 订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保E. 贷款人

21、有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】： ABCD 2、导致中标无效的情形有（ ）。A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】： A 3、某博物馆项目竣工验收后,建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件有()。A.工程竣工验收备案表B.住宅质量保证书和住宅使用说明书C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收报告E.由规划、环保等部门出具的认可文

22、件或者准许使用文件【答案】： ACD 4、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权 C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力 E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 5、当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有( )。（2012）A.该仲裁协议当然无效B.当事人不能就仲裁机构选

23、择达成一致的，该仲裁协议无效C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效【答案】： B 6、施工单位签订的如下协议中，属民法典调整的有（ ）。A. 与设备租赁站订立的设备租赁协议B. 与其项目经理订立的安全目标责任协议C. 与其职工订立的计划生育目标协议D. 与其职工订立的劳动协议E. 与银行订立的借款协议【答案】： A 7、关于建筑工程施工许可的说法正确的有()A.工程因故中止施工,建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告B.中止施工6个月以上的工程恢复施工前,应重新核验施工许可证C.因故不能

24、在领取施工许可证后的3个月内开工时,可以申请延期D.须取得所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批的施工许可证,方可施工E.建设行政主管部门应当在接到办理施工许可证申请后30日内审批施工许可证【答案】： AC 8、拒绝权是法律赋予安全生产从业人员的权利，安全生产从业人员的权利还包括（ ）。A. 接受安全生产教育培训B. 获得意外伤害保险赔偿的权利C. 获得劳动防护用品的权利D. 知情权E. 批评权和检举、控告权【答案】： BCD 9、甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙交由一家运输公司运输，但没有约定风险的承担，则乙的主要义务有（）。A.按合同约定交付机械设

25、备B.转移机械设备的所有权C.承担机械设备运输过程中的风险D.机械设备的瑕疵担保E.为机械设备购买运输保险【答案】： ABD 10、合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择（ ）人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖。A. 可以不是被告住在地B. 合同履行地C. 合同签订地D. 可以不是原告住所地E. 标的物所在地【答案】： BC 11、下列选项中属于承担民事责任方式的有()A.停止侵害,排除妨碍,消除影响B.恢复名誉,赔礼道歉C.继续履行,赔偿损失D.支付违约金,吊销许可证E.处罚和处分【答案】： ABC 12、建设工程一切险是一种综合性保险,下列属于该险种的被保险人的是()A.施工工人

26、B.材料供应商C.项目经理D.技术顾问【答案】： ACD 13、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证能够质押的是（ ）。A. 存款单B. 仓单C. 房屋所有权证书D. 提单E. 汇票【答案】： ABD 14、某设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计,应责令改正并处以罚款造成工程质量事故的,应处以()惩罚。A.责令停业整顿B.承担赔偿责任C.降低资质等级D.吊销资质证书E.依法追究刑事责任【答案】： ACD 15、某钢厂拟在市城区的轧制分厂扩建一条冲压生产线，考虑到可能产生环境噪声污染，该钢厂编制了建设项目环境影响报告书，其中报告书中应有()的意见。A.建

27、设项目所在地规划部门B.建设项目所在地工商部门C.建设项目所在地单位D.建设项目所在地居民E.建设项目所在地建设行政管理部门【答案】： CD 16、民事诉讼法规定，人民法院应裁定中止执行的情形有（ ）。A.申请人表示可以延期执行的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.被执行人隐匿可执行财产的D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的E.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的【答案】： ABD 17、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备符合国家规定的（ ）。A.注册资本B.技术装备C.专业技术人

28、员D.企业效益E.职工学历水平【答案】： ABC 18、根据建设工程安全生产管理条例,施工单位应当对应急救援工作做到()。A.配备必要的应急救援器材B.制定本单位生产安全事故应急救援预案C.不定期组织演练D.配备专职应急救援人员E.建立应急救援组织【答案】： AB 19、关于劳动工资保障制度的说法,正确的有()。A.延长工作时间工资不包括在最低工资内B.乡镇企业不适合用最低工资标准制度C.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资D.最低工资的具体标准由省级人民政府规定,报国务院备案E.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内【答案】： ACD 20、某房地产开发企业委托本市一

29、家招标代理机构办理工程施工招标事宜，在招标过程中发生的下列情形中，将导致该建设工程代理行为终止的有()。A.房地产公司的法定代表人死亡B.招标代理机构辞去招标代理委托C.房地产开发企业取消招标代理委托D.房地产开发企业因经营困难而破产E.招标代理机构的法人终止【答案】： BCD 21、根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有 ( )。A. 施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B. 施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C. 工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D. 施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单

30、位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E. 施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】： ABCD 22、对于扬尘控制，住房和城乡建设部绿色施工导则中规定()。A.构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求C.构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划D.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路E.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m【答案】： ABCD 23、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。 2016A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间不包括最低工资内 C.有毒有害等特殊工作条件下的津

31、贴包括在最低工资内 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】： BD 24、关于诉讼时效中断的说法，正确的有（）。2018真题A.自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届满B.人民法院应当认定申报破产债权与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力C.权利人对同一债权中的部分债权主张权利，诉讼时效中断的效力不及于剩余债权D.债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断E.因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效中断【答案】： BD 25、根据建设工程质量检测管理方法，关于建设工程质量检测

32、的说法，正确的有（）。2018真题A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质C.检测机构不得转包检测业务D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】： AC 26、下列纳税人中，应当缴纳个人所得税的有( )。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得B.在中国境内无住所而在境内居住累计满183天的个人，从境外取得的所得C.在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得D.在中国境内无住所而在境内居

33、住累计满183天的个人，从中国境内取得的所得E.在中国境内无住所又不居住，从境外取得的所得【答案】： ABCD 27、施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（）。A.在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 E.未按照节能设计进行施工的【答案】： ABCD 28、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。2014A.减低资质等级B.罚金C.

34、记过D.没收财产E.罚款【答案】： A 29、关于行政纠纷的说法，正确的有（）。2017真题A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷 B.只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关 D.只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】： C 30、甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（ ）。A. 甲可要求乙承担违约责任B. 甲可要求乙承担侵权责任C. 丙可要求乙承担违约责任D. 丙可要求脚手架生产

35、厂家承担违约责任E. 丙可要求甲承担赔偿责任【答案】： A 31、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。（2015）A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D.对发现的安全生产违意违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【答案】： ACD 32、以下工程不需要申请施工许可证的有（ ）。A. 投资额30万元以上的建筑工程B.

36、 建筑面积300平方米以下的建筑工程C. 按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程D. 工程建设中的临时性建筑E. 抢险救灾工程【答案】： BCD 33、甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道茇生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。A.在要约到达乙公司之前 B.与要约同时 C.在乙公司发出承诺前 D.在乙公司发出承诺的同时 E.在乙公司发出承诺后【答案】： AB 34、根据安全生产许可证条例，国家对()实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.烟花爆竹生产企业E.监理企业【答案】： ABCD 35、

37、根据固体废物污染环境防治法规定，国务院和国务院有关部门及省、自治区、人民政府划定的（ ）区域内，禁止设置固体废物集中储存、处置的设施、场所和垃圾填埋场。A.自然保护区 B.风景名胜区 C.饮用水水源保护区 D.基本农田保护区 E.居民居住区【答案】： ABCD 36、根据建设部关于修改建筑工程施工许可办法决定,对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,可以实施的行政处罚包括()A.责令改正B.停止施工C.罚款D.吊销营业执照E.暂扣营业执照【答案】： ABC 37、关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（ ）是正确的。A. 仲裁庭可以由3名仲裁员组成或者

38、1名仲裁员组成B. 裁决应当按照多数仲裁员的意见作出C. 仲裁庭可以做出缺席判决D. 仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理E. 除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理【答案】： ABC 38、下列选项中属于违法分包的情形有（）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.分包单位将其承包的建设工程再分包的C.总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的D.任何情形下，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E.总承包单位将其承包的工程分包的【答案】： ABC 39、关于工程建设国家标准的制定,国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（ ）A.项目提出B.组织

39、起草C.立项D.编号和对外通报E.征求意见【答案】： CD 40、以下能够引起债的发生法律事实的有()。A.债务相互抵消B.行为人不法侵害他人的财产权C.无因管理D.不当得利E.提存【答案】： BCD 41、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。（2015）A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 42、下列情形能够引发合同之债的有（）（2013）A.建设单位拖欠工程进度款B.施工中偷工减料造

40、成的损失C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.噪声污染使周边居民无法正常休息E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】： A 43、关于劳动合同中试用期的约定，下列说法错误的是（ ）。A. 劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月B. 劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过3个月C. 无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月D. 用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6个月E. 完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期【答案】： ABD 44、诉讼代理人代为（ ），必须有委托人的特别授权。A.承认、放弃、变更诉讼请求B.进行和解C.提起反诉或者上诉D.

41、收取法律文书E.陈述【答案】： ABC 45、根据个人所得税法,下列各项个人所得免纳个人所得税的有()A.省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卩生、体育、环境保护等方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得【答案】： ABCD 46、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全责任包括（ ）。A. 向施工单位提供资料的责任B. 依法履行合同的责任C. 提供安全生产费用的责任D. 对拆除工程进行备案的责任E. 不得干预投标人的责任【答案】： ABCD 47、某建设项目招标，评标委员会由2位招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这 一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正 确的有（ ）。A.减少1名招标人代表，专家不再增加B.减少1名招标人代表，再从专家库中抽取1名专家 C.不减少招标人代表久再从专家库中抽取1名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取2名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取3名专家【答案】： BD 48、 根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法,发生工程质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任有（）。A.项目经理为相关注册执业人