一级建造师之一建工程法规题库包过题库及解析答案.docx

《一级建造师之一建工程法规题库包过题库及解析答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库包过题库及解析答案.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库包过题库及解析答案第一部分 单选题(50题)1、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.合同无效，不应支付工程款 B.合同无效，应参照合同约定支付工程款 C.合同有效，应按照合同约定支付工程款 D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】： B 2、下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（ ）。A.施工企业研发的新技术B.施工企业研发的计价软件C.施工企业编制的投标文件D.监理企业编制的

2、监理大纲【答案】： A 3、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是（ ）。A. 王某经常居住地基层法院B. 王某户籍所在地基层法院C. 劳务公司住所地基层人民法院D. 劳务公司住所地中级人民法院【答案】： A 4、某建筑安装公司的管理人员经常违章指挥，强令其电工冒险作业。对于这种情况，该电工有权()。A.要求增加工资B.延长休息时间C.要求减少工作强度D.拒绝执行【答案】： D 5、按照民法典的规定，建设用地使用权自（ ）时设立。A. 合同签

3、订B. 合同生效C. 登记D. 支付出让金【答案】： C 6、（2019年真题）下列授予专利权的条件中,属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】： C 7、甲乙双方签订了一份转让不动产物权的合同，下列说法正确的是（ ）。A. 不动产物权的转让自合同成立之日时生效B. 不动产物权的转让自依法登记之日起生效C. 未经登记，不动产物权的转让合同不发生效力D. 未经登记，不动产物权的转让不得对抗善意第三人【答案】： B 8、下列合同当事人中，不能行使合同撤销权的是（ ）。A.订立合同时显失公平的受害方B.以欺诈、胁迫手段使对方在违背真实意思的情况下订立合同的加害方C.乘人

4、之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同的受害方D.因重大误解订立合同的当事人【答案】： B 9、某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（ )。A. 丁级B. 丙级C. 乙级D. 甲级【答案】： D 10、对于建筑市场诚信行为的奖惩机制,下列说法正确的是()A.要使失信企业在全国范围内“一处违法、处处受限B.应当采取行政、经济、法律、社会舆论和私力救济等综合惩治措施C.企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的,由县级以上地方人民政府监督主管部门处理D.注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建

5、造帅信用档案信息的,由市级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门处理【答案】： A 11、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于（ ）。A. 侵权责任B. 违约责任C. 刑事责任D. 行政责任【答案】： A 12、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（ ）。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库 B.占用保护规划确定保留的道路 C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 D.合同变更协议自签字之日起生效【答案】： C 13、房屋建筑工程施工总承包一级企业法定的净资产应当为( )以上。A.1亿元B.6000万

6、元C.5000万元D.3000万元【答案】： A 14、下列关于仲裁委员会独立性原则的说法,错误的是( )。A.仲裁委员会与行政机关没有隶属关系B.仲裁委员会之间也没有隶属关系C.仲裁庭进行仲裁,受行政机关的业务指导D.仲裁庭进行仲裁,不受仲裁委员会的干涉【答案】： C 15、建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案】： B 16、甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中

7、甲享有的权利是（）。A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权【答案】： B 17、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料【答案】： D 18、下列个人所得，属于个人所得税的征税范围的是（ ）。A.军人转业费B.国债C.救济金D.偶然所得【答案】： D 19、循环经济促进法规定，在废物()过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。A.减量化和

8、资源化B.再利用和集约化C.再利用和减量化D.再利用和资源化【答案】： D 20、根据民法典，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施【答案】： D 21、 某项目2015年3月1日确定了中标人，2015年3月8日发出了中标通知书，2015年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于( )。A.2015年3月16日B.2015年3月31日C.2015年4月7日D.2015年4月11日【答案】： C 22、某建设单位与某监理公司签订一份监理合同，在合同履行中，双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据我国民法典分则中关于（ ）合

9、同的相关规定处理此案。A.行纪 B.技术服务 C.委托 D.居间【答案】： C 23、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是（）。A.取消投标资格 B.降低资质等级 C.责令限期改正 D.吊销企业资质证书【答案】： C 24、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。A.标的物交付 B.合同成立 C.合同生效 D.支付贷款【答案】： B 25、根据注册建造师管理规定，注册机关对申请注册建造师的申请人予以注册的情形为（ ）。A.王某同时申请在两个或两个以上单位注册的B.戚某被吊销注册证书，自处罚决

10、定之日起至申请注册之日止不满2年的C.李某年龄超过60岁但仍担任单位的咨询顾问D.郝某有两个执业专业参加继续教育达到150学时，申请延续注册【答案】： C 26、仲裁调解书应于()生效。A.仲裁庭作出时B.双方达成合意时C.仲裁调解书送达时D.双方签收调解书后【答案】： D 27、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院应予准许重新鉴定。（2015）A.当事人对鉴定人员不满意的B.鉴定程序有轻微瑕疵的C.鉴定结论有缺陷的D.鉴定结论明显依据不足的【答案】： D 28、人民法院审理某工程纠纷后，决定缺席判决，其原因是（）。A.提起诉讼一方当

11、事人无故中途退庭B.提起诉讼一方被反诉后，其当事人无故不到庭C.被告一方提起反诉后，被告无故不到庭D.被告一方经法院许可中途退庭【答案】： B 29、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方 各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失, 则以下说法正确的是（ ）。A. 建设单位可以向建筑公司索赔20万元B. 建设单位只能向安装公司索赔20万元C. 建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元D. 建设单位不可向安装公司索赔20万元【答案】： A 30、关于投标保证金的说法，正确的是（）。2014A.投标保证金有效期应当与

12、投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息【答案】： A 31、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。2014A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业 D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业【答案】： B 32、工程监理单位与建设单

13、位串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由（ ）承担。A. 监理单位B. 施工单位C. 监理单位和建设单位连带D. 建设单位【答案】： C 33、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。A.土地主管部门 B.建设行政主管部门 C.城乡规划主管部门 D.授权的镇人民政府【答案】： C 34、施工单位与物资供应单位因采购的钢筋质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是( )。A.如果双方通过诉讼方式解决争议，不

14、能再和解B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【答案】： C 35、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于承揽业务不良行为的是（）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 B.不履行保修义务或者拖延改造保修义务的 C.将承包的工程转包或者违法分包的 D.未按照节能设计进行施工的【答案】： C 36、王某骑自行车路过一个广i场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中， 造成腿部受伤，花去医疗费2000元。王某多次找该项目的建设单位

15、、施工单位索赔， 双方互相推诿。承担该责任的主体应是（ ）。A.建设单位 B.施工单位 C.王某与建设单位 D.王某与施工单位【答案】： B 37、某建筑施工单位有50名从业人员，根据安全生产法，该单位应当（）。A. 配备兼职安全生产管理人员B. 配备专职安全生产管理人员C. 因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D. 设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【答案】： B 38、下列关于评标的说法，正确的是（ ）。A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，应当否决所有投标B.评标委员会成员的名单在开标前应当保密C.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据D.投标人的

16、澄清、说明可以超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容【答案】： C 39、关于房产税的说法,正确的是()。A.房产税在城市、县城征收,但不在建制镇和工矿区征收B.房产税依照房产原值一次减除20%50%后的余值计算缴纳C.房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据D.房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.6%【答案】： C 40、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,正确的是A.法律规定棼止垫资,双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并

17、支付利息D.垫资违反相关规定,应予以没收【答案】： B 41、环境噪声污染防治法规定，建筑施工过程中使用机械设备，可能造成噪声污染的，（ ）必须在工程开工 15 日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】： B 42、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是（ ）。A.送货单B.合格证C.合同书D.专业机构出具的质量鉴定报告【答案】： D 43、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作

18、裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。 2016A.调解书不具有强制执行效力 B.调解书自作出之日起发生法律效力 C.调解书与裁决书具有同等法律效力 D.裁决书不可以申请撤销【答案】： C 44、我国民法典规定的合同担保方式有()。A.留置B.保留金C.预付款D.暂定金【答案】： A 45、发包人收到竣工结算报告及资料后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算报告及资料。对此情形,下列说法中正确的是()。A.此约定写入合同,也属无效条款B.合同中有此约定,才能作为结算依据C.这是法定的视为认可竣工结算报告及资料的情形D.合同中有此约定,也不能作为结算依据【答案】： C 46、根据工程

19、建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（ ）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万元B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元C.施工单项合同估算价为人民币300万元D.勘察服务采购的单项合同估算价为人民币108万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币120万元【答案】： A 47、下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是（）。A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则【答案】： B 48、下列情形中，产生合同之债的是（）。A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位

20、损失 B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书 C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙【答案】： B 49、根据我国民法典的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关()的条款仍具有法律效力。A.缔约过失责任B.违约责任C.解决争议方式D.质量保修范围【答案】： C 50、关于我们的仲裁基本制度，正确的是（）。（2014）A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】： B 第二部分 多选题(50

21、题)1、安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的,可以采取的处罚措施有（ )。A.罚款B.没收非法所得C.暂扣安全生产许可证D.吊销安全生产许可证E.注销安全生产许可证【答案】： CD 2、下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有（ ）。A. 承包人未按约定工期完工的B. 承包人完成工程质量不合格，并且拒绝修复的C. 承包人擅自将专业工程分包的D. 承包人非法转包的E. 未经发包人同意擅自将劳务部分分包的【答案】： BCD 3、根据有关规定，建设项目的工伤保险责任，说法正确的是（ ）。A. 以建设项目为单位参加工伤保险的，应当以职工工资总额为基数缴纳保费B. 施工总承

22、包单位在项目开工前，一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目所有的职工和农民工C. 职工发生工伤事故的，由总承包单位在30 日内提出工伤认定申请，职工所在单位应当密切配合D. 未办理工伤保险的建设项目，发生工伤事故，建设单位、总承包单位应当与职工所在单位承担连带责任E. 总承包将工程违法分包给包工头李某，李某所招用的农民工刘某摔伤的，由李某承担全部责任【答案】： BD 4、下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。( 2015真题 )A.施工企业超越资质等级订立的合同 B.发包人胁迫施工企业订立的合同 C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同 D.供应商欺诈施工单位订立的采购

23、合同 E.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】： AC 5、根据绿色施工导则水源利用中，应当优先采用（）。2014A.地下水作为混凝土搅拌用水 B.市政自来水作为混凝土冲洗用水 C.中水搅拌 D.中水饮用 E.收集雨水养护【答案】： AC 6、下列关于行政复议的说法中，正确的是()。A.行政复议机关只审查具体行政行为的合法性B.行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则D.对于正确的处罚决定不得提请复议E.复议决定一般不为终局裁决【答案】： C 7、以下各项纠纷中，属于仲裁法调整范围的有( )。A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合

24、同纠纷B.建设单位与监理单位之间的监理合同纠纷C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷【答案】： ABCD 8、根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目， 可以邀请招标的有（）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】： ACD 9、（2019年真题）根据招标投标法

25、实施条例关于投标保证金的说法，正确的有（）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.招标人应当在中标通知书发出后，5日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期存款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还【答案】： AB 10、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）（2016）A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业

26、有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约朿力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 11、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。2014A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 12、根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。( 2015真题 )A.企业应当为未成年工定期进行健康检查 B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业 E.企业不

27、得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 13、根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（ ）。A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C.按照招标人的要求倾向特定投标人 D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【答案】： ABD 14、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（ ）。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B.在施工现场斗殴受伤C.在施工现场因工作原因受到事故伤害D.施工期间醉酒坠落致残E.在办

28、公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 15、有下列情形之一的，当事人可以解除合同（ ）。A. 因不可抗力致使不能实现合同目的B. 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C. 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D. 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E. 当事人一方履行不合要求的【答案】： ABCD 16、仲裁协议是合同的组成部分，有下列（ ）情况的，仲裁协议无效。A. 约定的事项超出法律规定的仲裁范围的B. 无民事行为能力人订立的仲裁协议C. 限制民事行为能力人订立的仲裁协议D. 一方采取胁迫手段，迫使对方订立

29、仲裁协议的E. 仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的【答案】： ABCD 17、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。2018真题A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： B 18、甲将一设备出租给乙，租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在租赁设备还有20天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便

30、解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的是（ ）。A. 甲可以解除合同B. 甲提前解除合同要承担违约责任C. 甲和乙应共同承担给丙造成的损失D. 丙只能自认倒霉E. 乙应当承担给丙造成的损失【答案】： A 19、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（ ）。A. 乙以甲的名义在媒体上发布招标公告B. 乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标C. 为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D. 乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E. 乙接受某一投标人

31、委托，指派王某编制该工程投标书【答案】： BC 20、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。则下列说法中，不正确的是（ ）。A.甲单位只能自行承担这一损失B.甲单位可以要求施工单位支付4万元C.甲单位有权要求施工单位支付1万元D.甲单位应当要求施工单位支付5万元E.甲单位有权要求施工单位支付2万元【答案】： ABD 21、债的产生根据有（ ）。A.合同B.侵权C.支付价款D.不当得利E.无因管理【答案】： ABD 22、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案,具体包括的内容有()。A.特种设备的设计文件B.特种

32、设备产品质量合格证明C.特种设备的运行故障和事故记录D.特种设备使用证书E.特种设备的定期检验和定期自行检查记录【答案】： ABC 23、根据劳动法的规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（ ）。A.不得安排未成年人从事矿山井下作业B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动E.用人单位应当对未成年人定期进行徤康检查【答案】： A 24、根据民法典，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（ ）。A. 交通运输工具B. 建筑物C. 生产设备、原材料D. 正在建造的船舶E. 建设用地使用权【答案】： B

33、 25、关于行政纠纷的说法,正确的有（?）2017年A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是行政机关D.只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】： C 26、根据水污染防治法的规定，有()行为的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款。A.向水体排放油类、酸液B.向水体排放剧毒废液C.在水体清洗装贮过油类的容器D.向水体排经过处理的废水E.利用渗井、渗坑、裂隙或者溶洞排放废水【答案】：

34、 ABC 27、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（ ）。A. 甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B. 甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位C. 甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质丁企业D. 甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位一笔债权转让给丙公司E. 甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位【答案】： ABD 28、在建设工程施工合同中，根据民法典的规定，认定无效的情形包括（ ）。A. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的B. 承包人未取得建筑施工企业资质等级的C. 承包人超越资质等级的D. 建设工程必须进

35、行招标而未招标或者中标无效的E. 建设工程合同应当采用书面形式，否则认定无效【答案】： ABCD 29、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。（2014）A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： BD 30、下列关于地役权的说法，正确的有（ ）。A.地役权属于用益物权B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可

36、自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记，不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的， 地役权对受让人具有约束力【答案】： AC 31、关于人民调解的说法，正确的是()。（2014）A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【答案】： AC 32、下列有关保证合同的说法，正确的是（ ）。A.保证合同可以是单个的，也可以是最高额保证B.保

37、证的方式不属于保证合同的内容C.没有约定保证方式的，视为一般保证D.一般保证中，没有约定保证期间的，保证期间为1 年【答案】： AC 33、根据民法典，要约失效的情形有（ ）。A. 受要约人拒绝要约的通知到达要约人B. 受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更C. 要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知D. 发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人E. 受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知【答案】： ABCD 34、软件合法复制品所有人所享有的权利包括()。A.为了防止复制品损坏而制作备份复制品B.不经该软件著作权人许可，向任何第三方提供修改后的软件C.根据使用的需要把该

38、软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内D.将备份复制品有偿提供给他人使用E.为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改【答案】： AC 35、根据建筑法规定,超越本单位资质等级承揽工程的,法律责任的承担方式有()。A.责令停止违法行为,处以罚款B.可以责令停业整顿,降低资质等级C.情节严重的,吊销资质证书D.有违法所得的,予以没收E.情节特別严重的,依法追究刑事责任【答案】： ABCD 36、关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证 B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 C.法律、行政法规和省

39、、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申领施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金 E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可【答案】： AD 37、法津规定当事人因（ ）而订立的合同，受损害一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。A. 重大误解B. 显失公平C. 期诈、胁迫D. 变更、修正E. 乘人之危【答案】： ABC 38、关于总承包的分类,下列选项中正确的有()A.建筑工程的发包单位不得将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位B.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大

40、类C.工程总承包应当按照从事工程总承包的企业与建设单位签订的合同进行D.施工总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业E.工程总承包是指发包人将全部施下任务发包给具有施下总承包资质的建筑业企业【答案】： BCD 39、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（）。2017真题A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂 C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】： CD 40、关于施工许可制度和开工报告制度的

41、说法，正确的有（ ）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可申请两次延期C.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件D.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证E.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续【答案】： ABD 41、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。2017A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务，建设

42、单位是债权人，施工企业是债务人 D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人 E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】： BC 42、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有 ( )。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投人D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和 安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 43、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国民法典的规定，正确的说法有( )。（2012）A.质量