一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库附参考答案（培优B卷）.docx

《一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库附参考答案（培优B卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库附参考答案（培优B卷）.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库附参考答案（培优B卷）第一部分 单选题(50题)1、关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是（ ）。A.级预警用橙色表示B.级预警表示安全状况特别严重C.级预警表示受到事故的严重威胁D.级预警表示生产活动处于正常状态【答案】： D 2、编制项目管理实施规划应包括：履行报批手续；分析项目条件和环境；熟悉相关法规和文件；了解项目相关各方的要求；实施编制活动。正确的顺序为（ ）。A.-B.-C.-D.-【答案】： D 3、对质量控制体系的能力和运行效果进行评价是属于（）。A.动力机制B.反馈机制C.约束机制D.持续改进机制【答案】： B 4、下列安

2、全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。A.安全生产教育培训制度 B.安全生产责任制 C.安全检查制度 D.安全措施计划制度【答案】： B 5、在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的（ ）阶段完成质量需求的识别。A. 设计B. 竣工验收C. 决策D. 施工【答案】： C 6、下列关于项目总承包方的项目管理的目标和任务的描述中，正确的是（ ）。A.项目总承包方项目管理目标是项目的进度、质量、成本、总投资目标B.项目总承包方项目管理工作涉及到项目的实施阶段的全过程C.项目风险管理不属于项目总承包方项目管理工作的任务D.项目总承包方项目管理的工作不涉及项目收尾【答案】： B 7、

3、关于工期延误，下列说法错误的是（?）A.非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误B.关键线路上任何工作(或工序)的延误都会造成总工期的推迟C.共同延误是交叉延误的一种特例D.非关键线路延误是不可索赔延误【答案】： D 8、为了取得施工成本管理的理想成效，应当从多方面采取措施实施管理。这些措施不包括（ ）。A.组织措施B.安全措施C.经济措施D.技术措施【答案】： B 9、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201），除专用条款另有约定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是（ ）。A.通用合同条款B.投标函及其附录C.技术标准和要求D.中标通知书【答案】： D 10、（2019

4、年真题）“施工现场在对人、机、环境进行安全治理的同时，还需治理安全管理措施”，这体现了安全事故隐患的( )原则。A.冗余安全度治理B.直接隐患与间接隐患并治C.单项隐患综合治理D.预防与减灾并重治理【答案】： B 11、有关企业质量管理体系的认证与监督的说法，正确的是（）。A.企业质量管理体系获准认证的有效期1年B.质量认证制度是由公正的第三方认证机构进行认证的C.认证之后，不需要在进行监督检查D.认证注销是强制性行为【答案】： B 12、下列不属于索赔依据的是（ ）。A.合同文件B.工程建设惯例C.法律、法规D.工程会议纪要【答案】： D 13、在沟通过程中作为沟通的出发点和落脚点的沟通要素

5、是（ ）。A.沟通主体B.沟通介体C.沟通客体D.沟通渠道【答案】： C 14、建设工程管理过程实施阶段的管理，即是（ ）。A.开发管理B.施工C.项目管理D.设施管理【答案】： C 15、施工质量事故发生后，按照建质2010111号文的规定，事故现场有关人员应立即向（ ）报告。A.工程建设单位负责人B.工程施工单位负责人C.施工单位项目经理D.总监理工程师【答案】： A 16、关于施工总承包模式，下列说法中正确的是()。A.施工总承包模式下，项目质量的好坏取决于业主方对施工总承包单位的监督B.施工总承包模式的最大缺点在于建设周期较长C.采用施工总承包模式，业主方在投资控制方面有很大的风险D.

6、所有施工任务的组织和协调由业主方负责，业主方工作量较大【答案】： B 17、下列属于建设项目信息中技术类信息的是（ ）。A.编码信息 B.工作量控制信息C.风险管理信息 D.设计技术信息【答案】： D 18、关于投标文件的说法，正确的是（）。A.通常投标文件中需要提交投标担保 B.投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求 C.投标书只需要盖有投标企业公章或企业法定代表人名章 D.投标书可由项目所在地的企业项目经理部组织投标，不需要授权委托书【答案】： A 19、关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是( ）。A.工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现B.工程监理

7、单位在经济上可以依附于监理工作的对象C.工程监理单位拥有从事监理工作的监理工程师D.工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突【答案】： C 20、根据FIDIC施工合同条件，下列不属于工程变更内容的是（ ）。A.改变合同中所包括的任何工作的数量B.删减准备交第三人实施的工作C.改变任何工作的质量和性质D.改动工程的施工顺序【答案】： B 21、预付担保的主要形式是（ ）。A.担保公司担保书B.同业担保书C.投标保证金D.银行保函【答案】： D 22、某按变动单价计价的建筑施工合同中，投标时约定的工程量为10000m3，其中人工费占比30%，工程量变化不调整单价，中标合同价为30万元

8、；施工期间人工费平均上涨15%，竣工结算工程量为20000m3，其他条件均无变化，则竣工结算价为（）万元。A.62.7 B.31.35 C.60 D.69【答案】： A 23、下列关于职业健康安全与环境管理体系的维持，说法正确的是（ ）。A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B.内部审核是企业最高管理者对管理体系的系统评价C.合规性评价分公司级和项目组级D.对项目组级的评价至少每年一次【答案】： C 24、针对基坑开挖、脚手架拆除而制定的计划或方案属于（ ）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案【答案】： B 25、按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特

9、征划分的项目管理类型，施工方的项目管理不包括( )的项目管理。A.施工总承包方B.建设项目总承包方C.施工总承包管理方D.施工分包方【答案】： B 26、装配式混凝土建筑预制构件进场时需检查（）。A.生产记录 B.质量验收记录 C.套筒灌浆记录 D.机械连接报告【答案】： B 27、施工总承包模式与施工总承包管理模式的相同之处在于（ ）。A.项目建设周期B.总包单位对分包单位的管理责任C.业主对分包单位的付款方式D.业主对分包单位的选择和认可权限【答案】： B 28、下列环境管理体系内容要素中，属于辅助性要素的是（）。A.环境方针 B.环境因素 C.记录控制 D.内部审核【答案】： C 29、

10、某工程施工过程中，由于材料的检验不严密而引发质量事故，如按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由（ ）原因引发的。A.管理B.社会C.技术D.经济【答案】： A 30、根据政府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中如实填报，人员发生变更的，应在变更后（）个工作日内做相应变更。A.30B.15C.14D.7【答案】： D 31、偏差分析的常用方法包括()。A.表格法B.比较法C.连环替代法D.结构对比分析法【答案】： A 32、关于建设工程安全事故的处理，说法正确的有（ ）。A.事故发生后，事故单位负责人在接到报告后应于 2 小时

11、之内向有关部门进行报告B.事故现场有关人员无论什么情况都不能越级直接汇报至事故发生地有关主管部门C.较大事故应逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门D.未造成人员伤亡的一般安全事故，县级人民政府也必须组成事故调查组进行事故调查【答案】： C 33、关于住宅工程分户验收的说法，正确的是（）。A.分户验收应在住宅工程竣工验收合格后进行 B.住宅工程质量分户验收表要作为住宅质量保证书的附件一同交给住户 C.住宅工程质量分户验收表需要建设单位和设计单位项目负责人分别签字 D.分户验收的内容不包括建筑节能工程质量的验收【答案】： B 34、国际工程施

12、工承包合同争议解决的方式中,最常用、最有效,也是应该首选的是（ ）。A.仲裁B.协商C.调解D.诉讼【答案】： B 35、下列质量风险对策中,属“减轻”对策的是（）。2017A.设立质量事故风险基金 B.正确进行项目规划选址 C.依法实行联合体承包 D.制定并落实施工质量保证措施【答案】： D 36、某企业在通过质量体系认证后由于管理不善,认证机构对其做出了撤销认证的决定。关于该企业重新申请认证的说法,正确的是( )。A.不能再重新提出认证申请B.一年后方可重新提出认证申请C.半年后方可重新提出认证申请D.三个月后方可重新提出认证申请【答案】： B 37、根据建设工程项目管理规范GB/T503

13、26-2017，项目管理规划大纲的编制工作包括：分析项目实施条件、进行项目工作结构分解；明确项目需求和项目管理范围；确定项目管理组织模式、组织结构和职责分工；规定项目管理措施；编制项目资源计划；报送审批确定项目管理目标。正确的编制程序是（ ）。A.- B.-C.- D.-【答案】： C 38、物资采购管理程序中，完成编制采购计划后下一步应进行的工作是（）。2017A.进行采购合同谈判，签订采购合同 B.选择材料设备的采购单位 C.进行市场调查，选择合格的产品供应单位并建立名录 D.明确釆购产品的基本要求、采购分工和有关责任【答案】： C 39、为了加快施工进度，施工协调部门根据项目经理的要求，

14、增加夜班作业，属于管理职能中的（ ）环节。A.筹划B.执行C.决策D.检查【答案】： B 40、资产、负债、所有者权益等会计要素指标，主要通过（）进行核算。A.业务核算B.会计核算C.统计核算D.成本核算【答案】： B 41、施工单位应定期组织事故发生时疏散及抢救方法的训练和演习,这体现了安全隐患治理原则中的（ ）原则。A.预防与减灾并重治理B.单项隐患综合治理C.冗余安全度治理D.直接与间接隐患并治【答案】： A 42、下列项目质量风险中，属于管理风险的是( )。A.项目实施人员对工程技术的应用不当B.社会上的腐败现象和违法现象C.采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺D.工程质量责任单位的质

15、量管理体系存在缺陷【答案】： D 43、质量检查报告应由（）审核签字。A.建设单位项目负责人及有关负责人B.项目经理及施工单位有关负责人C.总监理工程师及监理单位有关负责人D.勘察设计单位项目负责人及有关负责人【答案】： D 44、由不同功能的进度计划构成的计划系统，不包括（ ）。A.控制性进度规划（计划）B.指导性进度规划（计划）C.实施性（操作性）进度计划 D.采购和供货进度计划【答案】： D 45、（ ）取决于各质量责任主体内部的自我约束能力和外部的监控效力。A.动力机制B.约束机制C.反馈机制D.改进机制【答案】： B 46、关于建设工程项目施工成本管理责任体系的说法，正确的是(）。2

16、017A.项目经理部的成本管理体现效益中心的管理职能 B.项目经理部的成本管理贯穿于单位投标和实施.结算过程 C.项目经理部的成本管理除生产成本以外，还包括经营管理费用 D.成本管理责任体系包括公司层和项目经理部的成本管理【答案】： D 47、建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目（）的进度。A. 实施阶段B. 决策阶段C. 项目全寿命周期D. 使用阶段【答案】： A 48、对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的（ ）建设行政主管部门备案。A.省级以上人民政府B.县级以上人民政府C.市级以上人民政府D.国务

17、院【答案】： B 49、建立项目质量控制体系的过程包括：确立系统质量控制网络；分析质量控制界面；制定质量控制制度；编制质量控制计划，其正确的工作步骤是（ ）。A. B.C. D.【答案】： D 50、施工过程中对水污染的防治措施，不妥当的是( )。A.现制水磨石的污水必须经沉淀合格后再排放，最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用B.将某些有毒有害废弃物作土方回填C.化学用品要妥善保管，库内存放，防止污染环境D.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、进度控制的措施包括（）。A.行政措施B.经济措施C.管理措施D.组织措施E.技术措施【答案】

18、： BCD 2、下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有( )。A.周边居民或单位的干预 B.实施控制过程中的风险C.投标策略错误 D.调整税率E.合同条款不严密【答案】： BC 3、关于项目信息管理手册及其内容的说法，正确的有（ ）。A.应编制项目参与各方通用的信息管理手册B.信息管理部门负责编制信息管理手册C.信息管理手册中应包含工程档案管理制度D.信息管理的任务分工表是信息管理手册的主要内容之一E.信息管理手册应随项目进展而做必要的修改和补充【答案】： BCD 4、建设工程项目施工成本计划的编制依据有（ ）。A. 建设投资估算书B. 投标报价文件C. 施工组织设计或施工方案D. 施

19、工成本预测资料E. 施工招标公告【答案】： BCD 5、企业员工的安全教育的形式主要包括（ ）。A.新员工上岗前的三级安全教育B.改变工艺和变换岗位安全教育C.经常性安全教育D.事故现场安全教育F.主管部门组织的安全作业培训【答案】： ABC 6、工程施工阶段建设监理工作的主要任务是施工阶段的()。A.质量控制B.进度控制C.投资控制D.信息管理E.安全生产管理【答案】： ABC 7、根据施工现场文明施工的要求，施工现场文明施工制度包括（）。A.岗位聘任制度 B.门卫值班管理制度 C.宣传教育制度 D.消防管理制度 E.检查考核制度【答案】： BCD 8、有关矩阵组织结构特点及应用的表述，正确

20、的有()。A.设有纵向和横向两个工作部门B.一个工作部门有多个矛盾的指令源C.适宜用于大的组织系统D.是一种传统的组织结构模式E.一个工作部门只有唯一的指令源【答案】： AC 9、验收包括许多内容，如( )等A.施工机具验收B.全部工程竣工验收C.单项工程验收D.隐蔽工程验收E.材料和机械设备的现场验收【答案】： BCD 10、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A.业主方是建设工程项目生产过程的总组织者 B.建设工程项目各参与方的工作性质和工作任务不尽相同 C.建设工程项目管理的核心任务是项目的费用控制 D.施工方的项目管理是项目管理的核心 E.实施建设工程项目管理需要有明确的投资、进

21、度和质量目标【答案】： AB 11、在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括( )。A.因机械故障停工维修而导致的窝工费B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费E.由于完成额外工作增加的机械使用费【答案】： BC 12、关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。A.各类进度计划的编制程序，审批程序属于组织措施的范畴B.管理措施涉及管理的思想和方法、承发包模式、合同管理等C.风险管理属于进度控制经济措施的范畴D.在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析E.应用信息技术属于

22、进度控制管理措施的范畴【答案】： AB 13、总进度纲要的主要内容包括项目实施的总体部署和（ ）。A.总进度规划B.各子系统进度规划C.确定里程碑事件的计划进度目标D.总进度目标实现的条件和应采取的措施等E.二级进度计划【答案】： ABCD 14、对业主而言，成本加酬金合同的优点有（）A.可以通过分段施工缩短工期B.适用于技术简单、结构方案容易确定的工程C.适用于时间紧迫的抢险救灾工程D.根据自身力量和需要，深入介入控制工程施工和管理E.通过确定最大保证价格约束工程成本【答案】： AD 15、根据建设项目工程总承包管理规范（GB/T 503582017）规定，项目总承包的工作中“项目管理收尾”

23、工作的主要内容有（ ）。A.办理项目资料归档 B.进行项目总结C.办理决算手续 D.取得履约证书E.解散项目部【答案】： AB 16、采用过程控制的方法控制施工成本时，控制的要点有（ )。A.人工费、材料费按量价分离原则进行控制B.材料价格由项目经理负责控制C.零星材料采用定额控制方法进行控制D.提高劳动生产率，降低工程耗用人工工日，是控制人工费的主要手段E.对分包费用的控制，重点是做好分包工程询价、验收和结算等工作【答案】： AD 17、对于个施工项目而言，其成本计划是一个不断深化的过程。在这一过程的不同阶段形成深度和作用不同的成本计划，按其作用可分为（ ）。A. 竞争性成本计划B. 实施性

24、成本计划C. 分部分项工程施工成本计划D. 单位工程施工成本计划E. 指导性成本计划【答案】： AB 18、施工项目经理的职责包括（）。A. 确保项目建设资金的落实到位B. 贯彻执行有关的法律法规C. 确保工程质量D. 预防重大工程质量安全事故的发生E. 确保工程工期【答案】： BC 19、关于统计核算的表述，正确的有（ ）。A.核算的目的在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施进行调整B.核算的范围比会计、业务核算要广C.是施工成本分析的重要依据D.它的计量尺度比会计宽，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计量E.可以计算当前的实际水平，确定变动速度，可以预测发展的趋势【答案】： D 20

25、、（2020年真题）下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（）A.分析装配式混凝土结构和现浇混凝土结构对施工进度的影响B.采用网络计划技术优化工程施工工期C.分析无粘结预应力混凝土结构的技术风险D.通过比较钢网架高空散装法和高空滑移法的优缺点选择施工方案E.通过变更落地钢管脚手架为外爬式脚手架缩短工期【答案】： AD 21、建设工程项目施工成本由直接成本和间接成本所组成，其中直接成本主要有（ ）。A. 差旅交通费B. 施工机具使用费C. 材料费D. 人工费E. 管理人员工资【答案】： BCD 22、建设工程索赔成立的前提条件有( )。（2013）A.与合同对照，事件已造成了承包人工程

26、项目成本的额外支出或直接工期B.造成费用增加或工期损失的原田，按合同约定不属于承包人的行为责任险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围E.索赔费用计算正确，并且容易分析【答案】： ABC 23、关于建设工程现场文明施工管理的说法，正确的有( )。A.施工现场必须实行封闭管理，设置进出大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度B.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人C.沿工地四周连续设置围挡，市区主要道路和其他涉及市容景观的工地围挡的高度不得低于1.8mD.施工现场设置排水系统，泥浆、污水，废水有组织地排入下

27、水道和排水河道E.现场建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员【答案】： AB 24、导致施工质量发生事故的管理原因包括（ ）。A.检验制度不严密B.水文地质情况判断错误C.质量管理措施落实不力D.采用了不适合的施工方法E.监理单位的质量管理体系不完善【答案】： AC 25、建设工程项目的全寿命管理包括()。A.售后管理B.开发管理C.设施管理D.项目管理E.保修管理【答案】： BCD 26、网络进度计划的工期调整可通过（）来实现。（2018年真题）A.调整关键工作持续时间B.缩短非关键工作的持续时间C.增加非关键工作的时差D.增减工作项目E.调整工作间的逻辑关系【答案】： AD 27、有关

28、支付担保相关规定的表述，说法正确的有（ ）。A.发包人的支付担保实行分段滚动担保B.支付担保可实行银行保函形式C.支付担保的额度为工程合同总额的1025D.工程款支付担保的作用在于，通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，确保工程费用及时支付到位E.是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保【答案】： ABD 28、关于建筑市场诚信行为记录的说法，正确的有（）。（2018年真题）A.不良行为记录信息的公布期限最短为1年B.由地方建设行政主管部门统一公布C.良好行为记录信息的公布期限一般为3年D.不良行为记录信息公布时间是行政处罚决定做出后7日内E.不良行为记录信

29、息公布期限可以根据整改审查结果延长【答案】： CD 29、建设工程项目实施阶段策划的工作内容包括（ ）。A.项目实施的组织策划B.项目实施的技术策划C.项目实施的合同策划D.项目实施的信息策划E.项目目标的分析和再论证【答案】： ABC 30、竣工质量验收的条件包括（ ）。A.完成大部分工程设计和合同约定的内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位已按合同约定支付工程款D.对于住宅工程，进行分户验收并验收合格E.有工程使用的主要建筑材料进场试验报告【答案】： BCD 31、项目建设涉及的工种甚多，包括大量的地下作业、用电作业、（ ）等较危险的工程，并且各工种经常需要交叉或平行作业。这就

30、是职业健康安全与环境管理的协调性。A.爆破作业B.场内运输C.施工机械D.起重作业E.高空作业【答案】： ACD 32、建设工程项目施工准备阶段，建设监理工作的主要任务有（）。A.审查分包单位资质条件 B.检查施工单位的试验室 C.审查工程开工条件 D.签署单位工程质量评定表 E.审查施工单位提交的施工进度计划【答案】： ABC 33、（2020年真题）在招标文件中要求中标人提交履约担保的形式有（）A.房屋抵押权证B.保证金C.由保险公司开具的履约担保书D.有价证券E.商业银行开具的担保函【答案】： BC 34、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF20130201），合同文本由（）组成。（2

31、014）A.通用合同条款B.合同协议书C.标准和技术规范D.专用合同条款E.中标通知书【答案】： ABD 35、（2019年真题）根据建筑施工组织设计规范,施工管理计划包括（）A.进度管理计划B.质量管理计划C.安全管理计划D.运营管理计划E.环境管理计划【答案】： ABC 36、编制工程建设监理规划的依据有()。A.建设工程的相关法律.法规及项目审批文件；B.与建设工程项目有关的标准.设计文件和技术资料；C.监理大纲.委托监理合同文件以及建设项目相关的合同文件：D.施工组织设计；E.监理工作的方法和措施。【答案】： ABC 37、建设项目工程总承包方的工作中，属于施工阶段的工作有（ ）。A.

32、移交工程资料B.进行竣工决算C.办理决算手续D.进行项目总结E.对项目部人员进行考核评价【答案】： AB 38、下列工程合同风险中，属于信用风险的是（）。A.物价上涨B.知假买假C.偷工减料D.违法分包E.拖欠工程款【答案】： BCD 39、下列关于项目管理的目标说法正确的是()。A.业主方项目管理目标包括进度目标.质量目标.投资目标B.供货方项目管理目标包括进度目标.质量目标.投资目标C.施工方和设计方及业主方的项目管理目标都包含总投资目标D.工程总承包方和施工方的项目管理目标都包含安全目标和成本目标E.以上说法都不正确【答案】： AD 40、工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有（

33、 ）。 （2015）A.合同基本数据查询B.合同执行情况统计分析C.合同通用条件的编写D.合同结构的选择E.合同辅助起草【答案】： AB 41、关于判别网络计划关键线路的说法，正确的有（）。 2016A.相邻两工作间的间隔时间均为零的线路 B.双代号网络计划中无虚箭线的线路 C.总持续时间最长的线路 D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路 E.时标网络计划中无波形线的线路【答案】： C 42、投标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件,投标人应特别注意其中的( )。A.招标工程的范围和详细内容B.招标人的责权利C.施工技术说明D.投标文件的组成E.重要的时间安排【答案】： AD 43、影响

34、工程质量的因素中，对人控制的目的在于（ ）。A.避免人的失误B.全面提高人的素质，以适应工程需要C.便于对影响工程质量的因素进行综合控制，D.调动人的主观能动性，以便用人的工作质量去保证工程质量E.预防为主，防止质量事故【答案】： AD 44、建设工程施工劳务分包合同中国，关于劳务报酬最终支付的说法，正确的有（）。A.全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料B.工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实C.工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后28天内进行核实D.工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款E.工程承包人

35、和劳务分包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按合同有关争议的约定处理【答案】： ABD 45、建设项目工程总承包方的项目管理目标包括()。A.施工方的质量目标B.工程建设的安全管理目标C.项目的总投资目标D.工程总承包方的成本目标E.工程总承包方的进度目标【答案】： BCD 46、获准认证后的质量管理体系，维持与监督管理的内容包括（ ）。A.企业通报B.监督检查C.监督认证D.认证暂停E.认证撤销【答案】： ABD 47、在施工成本分析中，常用的比率法有()。A.差额比率法B.相关比率法C.动态比率法D.静态比率法E.构成比率法【答案】： BC 48、（），是战略性成本计划的进一步开展和深化，是

36、对战略性成本计划的战术安排。A.竞争性成本计划B.指导性成本计划C.实施性成本计划D.预测性成本计划E.适应性成本计划【答案】： BC 49、（2019年真题）施工质量管理的PDCA循环中，检查C（check）包括（）。A.监理单位的平行检查B.作业者的自检C.作业者的互检D.政府部门的监督检查E.专职管理者的专检【答案】： BC 50、为了( )，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等有关法律、行政法规，住房和城乡建设部制定了房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定（住建部令第5号）。A.加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督B.建设目标的实现C.提高工艺水平D.保护人民生命和财产安全E.规范住房和城乡建设主管部门及工程质量监督机构（以下简称主管部门）的质量监督行为【答案】： AD