一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（满分必刷）.docx

《一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（满分必刷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（满分必刷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（满分必刷）第一部分 单选题(50题)1、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A.2.152B.2.652C.2.685D.2.688【答案】： A 2、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充

2、分发挥其能力和效率【答案】： D 3、根据建设工程工程量清单计价规范，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】： B 4、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（） 。A.现场踏勘B.拟定常规的施工组织设计C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价D.估算整体工程量【答案】： C 5、根据现行标准施工招标文件，下列已完工程，发包人应予计量的是（ ）。A.在工程

3、量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】： C 6、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元A.1820B

4、.2470C.2820D.3470【答案】： B 7、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】： B 8、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（ ）。A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产设备及开办费D.引进技术费【答案】： B 9、已知某建筑材料的供应价格为30000 元/吨，材料运杂费为1000 元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）A.300.0B.316.2C.324.5D

5、.310.0【答案】： D 10、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（ ）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准【答案】： D 11、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。则该工程实际结算款额为（）万元。A.4397.5B.4587.5C.4313.0D.4513.0【答案】： D 12、

6、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500加08)，关于招标控制价的表 述符合规定的是（）。A.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过3%时，应予拒绝C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价【答案】： D 13、关于工程建设其他费，下列说法正确的有（）。A.工程监理费属于建设单位管理费B.实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费C.技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费D.税费包括印花税、增值税、耕地占用税等【答案】： C 14、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建

7、设工程造价指标应采用（）测算。A.典型工程法B.数据统计法C.比例分析法D.汇总计算法【答案】： A 15、下列费用中，属于基本预备费支出范围的是（ ）。A.超规超限设备运输增加费B.人工、材料、施工机具的价差费C.建设期内利率调整增加费D.未明确项目的准备金【答案】： A 16、某建设项目建设期为3 年，各年分别获得贷款2000 万元、4000 万元和2000 万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（ ）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】： C 17、对分包人询价应注意的内容不包括（）A.分包标函是否完

8、整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质【答案】： D 18、以下各项中属于工程计量依据的是（ ）。A.招标文件B.质量合格证书C.设计文件D.中标通知书【答案】： B 19、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】： B 20、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费

9、用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费【答案】： A 21、在建设项目总投资中，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金是（ ）。A.流动资金B.自有流动资金C.流动资产D.铺底流动资金【答案】： A 22、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是 （ ）A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自

10、使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】： A 23、施工阶段投资偏差计算，计箅方法正确的是（ ）。A.已完工程实际投资减去已完工程计划投资B.拟完工程实际投资减去巳完工程计划投资C.拟完工程实际投资减去已完工程实际投资D.已完工程计划投资减去拟完工程实际投资【答案】： A 24、（2012年真题）关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计量的单位D.同一标段的工程量

11、清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】： A 25、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（ ）。A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】： D 26、下列施工机械，其安拆及场外运费不能计算到施工机械台班单价中的是（ ）。A.工地间移动较为频繁的小型机械 B.移动有一定难度的大型机械C.不需安拆且自身又能开行的机械 D.部分中型机械【答案】： B 27、（20

12、13年真题）关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）。A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时允许投标人提问但不允许录音D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启【答案】： D 28、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.建设单位向总承包单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.专业承包单位向建设单位支付【答案】： A 29、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（ ）计算其应纳税额。A.离岸价B.到岸价C.抵岸价D.组成计税价格【答案】：

13、D 30、编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.待核销基建支出D.未交款【答案】： C 31、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（ ）。A. 按签约单价和签约数量B. 按实际采购单价和实际数量C. 按签约单价和实际数量D. 按实际采购单价和签约数量【答案】： A 32、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量相应分部分项的工料单价）B.措施项目费=（措施项目工程量相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服

14、务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】： D 33、投标报价时，综合单价的确定过程中应计算清单单位含量，清单单位含量是指（ ）。A.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的清单工程数量B.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的清单工程数量C.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的定额工程数量D.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的定额工程数量【答案】： C 34、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则

15、每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（ ）工日/m3。A.13.32B.0.075C.0.114D.8.772【答案】： C 35、（2018年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为5%，超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A.418B.427.5C.430D.440【答案】： D 36、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。A. 10%B. 15%C. 20%D. 30%【答案】： C 37

16、、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（ ）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】： B 38、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】： B 39、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。 A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、

17、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗【答案】： D 40、某批进口设备离岸价格为1000万元，国际运费为100万元，运输保险费率为1%。则该批设备关税完税价格应为（ ）万元。A.1100B.1110C.1111D.1111.11【答案】： D 41、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】： D 42、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成B.标高金是总承

18、包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用.利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】： B 43、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（ ）万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94【答案】： B 44、项目评价中，保证项目财务可持续的必要条件是()。A.各年的筹资现金流量满足投资活动要求B.拥有足够的经营净现金流量C.合理安排还本付息期D.各年累计

19、盈余资金不出现负值【答案】： D 45、（ ）是指对项目所需设备材料制造过程、质量进行驻厂监督所发生的费用。A.监造费B.勘察费C.设计费D.监理费【答案】： A 46、（2020年真题）因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准【答案】： C 47、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定，下列设施的费用应计入安全施工费的是()。A

20、.安全警示标志牌B.现场防火设施C.现场临时用电接地保护装置D.垂直方向交叉作业防护【答案】： D 48、根据现行标准设计施工总承包招标文件，选用暂估价（A）条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是（ ）。A.发包人B.监理人C.总承包人D.材料供应商【答案】： C 49、某光学仪器原值为50000 元，年工作台班为2000 台班，折旧年限为1 年，年维护费为6000 元，年校验费为7500 元，台班动力费为30 元/台班，场外运费为10 元/台班，忽略残值，则该光学仪器的台班单价为（）元。A.38.

21、0B.41.8C.48.0D.61.8【答案】： D 50、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（ ）。A.建设地点B.产品需求市场C.生产成本D.建造方案【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、（2018年真题）构成进口设备原价的费用项目中，应以到岸价为计算基数的有（）。A.国际运费B.进口环节增值税C.银行财务费D.外贸手续费E.进口关税【答案】： D 2、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说

22、明【答案】： BCD 3、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（ ）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款【答案】： BD 4、根据建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216，以下情形中，属于应对合同价

23、款进行调整的有()。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内停水、停电等造成累计停工超过8小时E:发包人批准的变更估算的增减【答案】： BCD 5、根据标准施工合同文件，关于施工进度与工期，下列说法中正确的有()。A.经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划B.实际进度与合同进度计划发生偏离时，承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告C.监理人在发出开工通知前应获得发包人同意D.发包人增加了合同工作内容，承包人不一定能获得延长工期的许可E:因承包人原因造成竣工延误，承包人支付了逾期违约金，可部分免除修补缺陷义务【答案】：

24、 AC 6、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有()。A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定34次B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分E:应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】： BC 7、下列资料中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（ ）A.未在会同中约定的工程量所在地地方性法规B.工程施工合同文件C.合同中约定的非强制性标准D.现场签证E.合同中未明确规定的地方定额【答案】： BCD 8、关于工程设计对造价的影响，下列说法正确的有（ ）。A.

25、周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应的降低造价C.层数越多单位造价越低D.房屋长度越大单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 9、支持承包人工程索赔成立的基本条件有（）。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】： BCD 10、对工程造价信息分类必须遵循的基本原则有()。A.稳定性B.可扩展性C.兼容性D.动态性E:及时性【答案】： ABC 11、复核工程量是

26、投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人（ ）。A.决定报价尺度B.采取合适的施工方法C.选用合适的施工机具D.决定投入劳动力数量E.选用合适的承包方法【答案】： ABCD 12、采用CFR方式购买进口设备时，卖方的基本义务有()A.在需要办理海关手续时办理货物出口所需的一切海关手续B.提供通常的运输单据C.支付码头卸货费D.支付过境费E.支付货物运至目的港的运费【答案】： AB 13、下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有（ ）。A.低负荷下工作时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作

27、量不饱满所损失的时间E.不可避免的中断时间【答案】： BCD 14、下列属于工程总承包投标文件的有（）。 A.承包人实施计划B.承包人建议书C.价格清单D.资格审查资料E.投标文件的组成【答案】： ABCD 15、（2021年真题）未进行资格预审的招标文件，包括（ ）。A.招标公告B.招标邀请书C.拟分包项目情况表D.投标人须知前附表E.评标办法【答案】： AD 16、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有()。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由

28、承包人作为招标人，组织招标的费用般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人同等条件下优先选择承包人中标E:不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款【答案】： BD 17、（2019年真题）流动资产的构成要素一般包括（）。A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】： ABC 18、总平面设计中，影响工程造价的主要因素是（ ）A.现场条件B.占地面积C.工艺设计D.功能分区E.柱网布置【答案】： ABD 19、在基本建设项目概况表中，构成建设项目建设成本的有（）。 A.建筑安装工程投资支出B

29、.待核销投资支出C.设备工器具投资支出D.待摊投资支出E.其他投资支出【答案】： ACD 20、（2018年真题）与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低总包商承担的风险C.有利于调动总包商的积极性D.有利于简化业主与承包人之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】： ACD 21、下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E:异常恶劣的气候条件【答

30、案】： AD 22、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正，对于澄清、说明或补正需要遵循的原则，下列表述中正确的是（）。A.对同类问题表述不一致可以进行澄清、说明或补正B.允许投标人通过修正显著的差异或保留，使之成为具有响应性的投标C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正D.评标委员会可以提出对含意不明确部分提供几种可能的解释，由投标人进行选择E.评标委员会可向投标人明确投标文件中存在的遗漏和错误【答案】： AC 23、下列关于工程定额的说法中，正确的有（ ）。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动

31、定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械台班消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程费定额和设备、工器具购置费定额【答案】： CD 24、由于发包人原因导致工期延期期间承包商可索赔现场管理费，现场管理费率的确定可以选 用的方法包括（）。 A.合同百分比法B.现场统计法C.原始估价法D.历史数据法E.平均成本法【答案】： ACD 25、根据标准施工招标文件，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括()。A.投标人名称B.招标人名称C.标段名称D.投标报价E:履约保证金的递交情况【答案】： ACD 26、在设

32、计阶段影响工程造价的其他因素包括（）。A.住宅单元的组成、户型和住户面积B.住宅建筑结构C.设计单位和设计人员的知识水平D.项目利益相关者的利益诉求E.风险因素【答案】： CD 27、（2020年真题）发包人未按规定程序支付竣工结算款项的，承包人可以（）。A.催发包人支付B.获得延迟支付利息的权利C.直接将工程折价D.直接将工程拍卖E.就工程拍卖价款获得优先受偿权【答案】： AB 28、在确定人工定额消耗量时，规范时间包括（ ）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【答案】： CD 29、关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是()。

33、A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E:按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值【答案】： BD 30、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。 A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织采购、供应和保管材料过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地

34、管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： CD 31、下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有()。A.超高施工增加B.建筑物的临时保护设施C.大型机械设备进出场及安拆D.已完工程及设备保护E:施工排水、降水【答案】： AC 32、根据“关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知”的规定，其他项目费的内容包括（ ）。A.暂列金额B.计日工C.暂估价D.总承包服务费E.总承包管理费【答案】： ABCD 33、国际工程通用的合同标准文件对工程价款的支付做出了不同的规定，下列选项中 说法正确的有（ ）。A. AIA合同规定进度款的支付时间为约定付款日后7天内B. FID

35、IC “新红皮书”规定进度款的支付方式为按月支付C. NEC合同无进度款最小支付限额的规定D. AIA合同规定结算款的支付时间为业主收到付款证书后56天内E. FIDIC “新红皮书”规定，业主收到最终付款证书后再超过42天不支付，承包商 有权追究业主违约责任【答案】： AB 34、根据房屋建筑与装饰工程计量规范（GB 50854-2013）的规定，脚手架计算时，计量单位m2 是指（）A.外墙面积B.建筑面积C.垂直投影面积D.脚手架与外墙的接触面积E.建筑物超高部分的建筑面积【答案】： BC 35、下列关于专利及专有技术使用费的说法，正确的有（ ）。A.专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依

36、据B.协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算C.项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费D.协议或合同规定在建设期支付的专利及专有技术使用费应在生产成本中核算E.为项目配套的专用设施投资如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作固形资产处理【答案】： ABC 36、施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括（）。A.非实体性材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的施工废料D.不可避免的仓储损耗材料E.不可避免的施工操作中损耗材料【答案】： C 37、进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确

37、计算式是()。A.进度偏差=实际工程量*（实际单价-计划单价）B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间C.进度偏差=计划单价*（拟完工程量-实际工程量）D.进度偏差=（拟完工程量-实际工程量）*实际单价E:进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间【答案】： BC 38、下列有关流动资金估算公式正确的是（ ）。A.流动资金=流动资产-流动债B.流动资产=应收账款-预付账款+存货+库存现金C.流动负债=应付账款+预收账款D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）现金周转次数E.存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品【答案】： AC 39、关于招标的范围，下列说法正确的有()。A

38、.关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标C.使用国有资金占控股主导地位的项目应当公开招标D.在建设工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标E:关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时须进行招标【答案】： CD 40、关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有()。A.专业工程暂估价应包括除规费、税金以外的管理费和利润等B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容C.投标报价若超过公布的招标控制价则按废标处理D.招标控制价原则上不得超过批准的设计概算E:

39、招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%5%计算【答案】： AC 41、关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有()。A.反映社会平均先进水平B.坚持统一性和差别性相结合C.价格的灵活可调性D.综合、简化E:简明适用【答案】： B 42、关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有()。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类贷款利率的应予支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E:建

40、设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日【答案】： ACD 43、投标文件应当对招标文件做出实质性响应的内容有（ ）。A.报价B.工期C.投标有效期D.质量要求E.招标范围【答案】： BCD 44、按定额的编制程序和用途，建设工程定额可划分为()。A.施工定额B.企业定额C.预算定额D.补充定额E:投资估算指标【答案】： AC 45、下列土地使用权获取方法中，属于取得国有土地使用权的基本方法的有()A.出让方式B.租赁方式C.划拨方式D.转让方式E.竞拍方式【答案】： AC 46、建设工程概算的编制方法主要有（ ）。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指

41、标法D.概算指标法E.类似工程预算法【答案】： BD 47、根据我国建设工程施工合同(示范文本)，下列关于工程预付款的叙述中，正 确的是（ ）。A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30%C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15%D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天【答案】： B 48、下列各费用项目中属于措施费的是（ ）。A.财务费B.施工降水费C.管理人员工资D.已完工程及设备保护费E.广告费【答案】： BD 49、有关施工招标文件包括的内容，以下表述中正确的是（）。A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件【答案】： AB 50、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有()。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工