一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库含答案（达标题）.docx

《一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库含答案（达标题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库含答案（达标题）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库含答案（达标题）第一部分 单选题(50题)1、根据施工合同法律解释，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为竣工日期。A.提交竣工验收申请报告的日期B.转移占有建设工程之日C.工程正式投入使用之日D.试运行合格之日【答案】： B 2、（2021年真题）下列风险等级属于必须要改变设计或采取补偿措施的是（ ）。A.风险很强（K级）B.风险强（M级）C.风险较强（T级）D.风险适度（R级）【答案】： B 3、建设工程流水施工中，某专业工作队在单位时间内完成的工程量称为（ ）。A.流水步距B.流水节拍C.流水强度D.流水节奏【答案】： C 4、（2020

2、年真题）采用权衡分析法权衡分析设置费中各项费用的关系，可采用的措施有（）A.采用节能设计，降低运行费用B.改善设计材质，降低维修频度C.利用整体结构，减少安装费用D.采用计划预修，减少停机损失【答案】： C 5、已知两个互斥方案的内部收益率IRR1和IRR2均大于基准收益率ic，且增量内部收益率为IRR，则（）。A.IRR1大于IRR2时，方案1优于方案2B.IRR1小于IRR2时，方案1优于方案2C.IRR小于ic时，投资额大的方案为优选方案D.IRR大于ic时，投资额大的方案为优选方案【答案】： D 6、应用价值工程进行设计方案评价时，首要步骤是进行（ ）。A.成本分析B.功能评价C.功能

3、分析D.价值分析【答案】： C 7、在工程项目成本管理中，由进度偏差引起的累计成本偏差可以用（）的差值度量。A.已完工程计划成本与拟完工程计划成本B.已完工程计划成本与已完工程实际成本C.已完工程实际成本与拟完工程计划成本D.已完工程实际成本与已完工程计划成本【答案】： A 8、项目融资开展步骤是（ ）A.融资决策分析 投资决策分析 融资结构设计 融资谈判 项目融资执行B.融资决策分析 融资结构设计 投资决策分析 融资谈判 项目融资执行C.投资决策分析 融资决策分析 融资结构设计 融资谈判 项目融资执行D.投资决策分析 融资结构设计 融资决策分析 融资谈判 项目融资执行【答案】： C 9、某工

4、程经偏差分析得到费用绩效指数CPI1，进度绩效指数SPI1，则表明（ ）。A.工程费用超支B.工程进度提前C.已完工程计划费用已完工程实际费用D.拟完工程计划费用已完工程计划费用已完工程实际费用【答案】： D 10、下列投资方案现金流量表中，用来计算累计盈余资金、分析投资方案财务生存能力的是（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.投资各方现金流里表D.财务计划现金流量表【答案】： D 11、在价值工程活动中，价值指数VI的计算结果不同，采取的改进策略也不同。下列改进策略中正确的是（ ）。A.VI1时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是提高功能水平B.VI1时，应将评价对象列为改进

5、对象，改善方向主要是降低功能水平C.VI1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是增加成本D.VI1时，是否将评价对象列为改进对象，应作进一步的分析后再确定【答案】： D 12、AIA系列合同条件的核心是（）A.通用条件B.专用条件C.财务管理表格D.协议书格式【答案】： A 13、某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金的资金成本为12%，企业自有资金的投资机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的条件下，该项目的基准收益率至少应达到（ ）。A.12.0%B.13.5%C.13.8%D.15.0%【答案】： C 14、制定属于政府指导价、政府定价产品范围内的新产

6、品的试销价格（特定产品除外）属于（）的权利。A.行业领头者B.经营者C.政府部门D.造价机构【答案】： B 15、下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（ ）。A.投资各方现金流量表B.资本金现金流量表C.投资现金流量表D.财务计划现金流量表【答案】： C 16、下列关于FIDIC土木工程施工合同条件争端解决的描述不正确的是（ ）。A.争端应提交争端裁决委员会是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的B.如果投标书附录中没有注明成员的数目，且合同双方没有其他协议，则DAB 应包含3 名成员C.合同双方应当共同商定对成员的支付条件，并由责任方支付酬金D.DAB 在收

7、到书面报告后84 天内对争端作出裁决，并说明理由【答案】： C 17、以下关于工程造价含义的表述中,正确的是（ ）。A.工程造价是工程项目在全寿命周期内预计或实际支出的建设费用B.工程造价与建设项目总投资的统计范围是相同的C.对投资者而言,工程造价是项目投资,是“购买”工程项目所需支付的费用D.工程造价是投资者作为市场供给主体“出售”项目时的价格【答案】： C 18、在项目融资程序中，需要在融資结构设计阶段进行的工作是（）A.起草融资法律文件B.评价项目风险因素C.控制与管理项目风险D.选择项目融资方式【答案】： B 19、下列指标中，反映企业偿付到期债务能力的是（）。A.总投资收益率B.资产

8、负债率C.项目投资回收期D.资本金收益率【答案】： B 20、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是()。A.通风与空调工程B.砖砌体工程C.玻璃幕墙工程D.裱糊与软包工程【答案】： A 21、下列对于评标方法叙述错误的是（ ）。 A.综合评估法一般适用于招标单位对施工没有特殊要求的招标项目B.综合评分相等时，以投标报价低的优先C.按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人D.采用打分法时，评标委员会按规定的评分标准进行打分【答案】： A 22、对于一些紧急工程（如灾后恢复工程等），要求尽快开工且工期较紧时，选择（）较为合适。A.单价合同B.固定总价合同C.可变总价合

9、同D.成本加酬金合同【答案】： D 23、建设工程组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工程量为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水节奏D.流水能力【答案】： D 24、（2019年真题）根某工程合同约定以银行保函替代预留工程质量保证金，签约合同价为 800万元。工程价款结算总额为 780 万元，依据建设工程质量保证金管理办法，该保函金额最大为（ ）万元 。A.15.6B.16.0C.23.4D.24.0【答案】： C 25、关于房产税计税依据的说法，正确的是（ ）A.融资租赁房屋的，以房产原值为计税依据计征房产税B.新建房屋空调设备价值计入房产原值的，应并入房产税计税依

10、据计征房产税C.以房产联营投资，共担经营风险的，以房产原值为计税依据计征房产税D.以房产联营投资，不承担经营风险的，只收取固定收入的，按房产余值为计税依据计征房产税【答案】： B 26、停止使用的固定资产，从停用月份的（）起，停止计提折旧。A.前一个月B.本月C.次月D.第三个月【答案】： C 27、根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师应在其执业活动中在其负责工程造价成果文件上（）。A.加盖人名章和执业印章B.签字并加盖单位公章C.加盖执业印章和单位公章D.签字并加盖执业印章【答案】： D 28、（2021年真题）下列各项费用中，属于费用效率（CE）法中设置费（IC）的是（ ）。A.试运

11、转费B.维修用设备费C.运行动能费D.项目报废付费【答案】： A 29、在单代号网络计划中，设A工作的紧后工作有B和C，总时差分别为2天和5天，工作A、B之间时间间隔为8天，工作A、C之间的时间间隔为6天，则工作A的总时差为（ ）天。A.5B.8C.10D.12【答案】： C 30、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，下列工作中，属于发包人义务的是（ ）。A.发出开工通知B.编制施工组织总设计C.组织设计交底D.施工期间照管工程【答案】： C 31、应用价值工程原理进行功能评价时，表明评价对象的功能与成本较匹配，暂不需考虑改进的情形是价值系数（）。A.大于0B.等于1C.大

12、于1D.小于1【答案】： B 32、我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的人员分别不少于（ ）人。A.12和6B.20和10C.12和8D.10和6【答案】： A 33、下列工程项目管理组织机构中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优结合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（ ）。A.矩阵制B.直线职能制C.直线制D.职能制【答案】： A 34、采用IRR 进行互斥方案比选时，下列说法不正确的是（ ）。A.首先需要进行方案的绝对经济效果检验B.若IRR基准收益率，选择投资额大的方案C.若IRR基准收益率，选择投资额小的方案D.IR

13、R 就是两方案 NPV 相等时对应的折现率【答案】： C 35、某项目建设期1年，总投资900万元，其中流动资金100万元。建成投产后每年净收益均为150万元。自建设开始年起，该项目的静态投资回收期为（）年。A.5.3B.6.0C.6.3D.7.0【答案】： D 36、根据建筑法，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。A.以两次为限，每次不超过2个月B.以三次为限，每次不超过2个月C.以两次为限，每次不超过3个月D.以三次为限，每次不超过3个月【答案】： C 37、在项目融资活动中，SPC是指具有特定用途的公司。在下列融资方式中需要组建SPC的是（ ）。A

14、.BOT和TOTB.ABS和TOTC.BOT和PFID.ABS和BOT【答案】： B 38、为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的组织措施之一是（）。A.委任执行人员B.论证技术方案C.审查工程付款D.选择合同计价方式【答案】： A 39、（2018年真题）项目融资属于“非公司负债型融资”，其含义是指（）。A.项目借款不会影响项目投资人（借款人）的利润和收益水平B.项目借款可以不在项目投资人（借款人）的资产负债表中体现C.项目投资人（借款人）在短期内不需要偿还借款D.项目借款的法律责任应当由借款人法人代表而不是项目公司承担【答案】： B 40、关于工程项目管理组织机构特点的说法，正确的是（

15、）A.矩阵制组织中，项目成员受双重领导B.职能制组织中指令唯一且职责清晰C.直线制组织中可实现专业化管理D.强矩阵制组织中，项目成员仅对职能经理负责【答案】： A 41、（2020年真题）企业发生的公益性捐赠支出，能够在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的是在年度利润总额（）以内的部分。A.10%B.12%C.15%D.20%【答案】： B 42、（2021年真题）根据国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知，下列各类项目中，不实行资本金制度的固定资产投资项目是（ ）。A.外商投资项目B.国有企业房地产开发项目C.国有企业技术改造项目D.公益性投资项目【答案】： D 43、政府采购程序中，

16、招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于（）。A.3日B.3个工作日C.5日D.5个工作日【答案】： D 44、根据建设工程质量保证金管理办法，下列关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是（ ）。A.缺陷责任期从合同竣工日期起计算B.缺陷责任期一般为6个月，最长不超过2年C.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】： C 45、（2017年考题）利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。A.不能全面反映资本的周转速度

17、B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量C.不能反映投资回收之前的经济效果D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】： B 46、小规模纳税人增值税征收率为（ ），财政部和国家税务总局另有规定的除外。A.3%B.6%C.10%D.17%【答案】： A 47、在比选计算期相同的两个可行互斥方案时采用增量投资内部收益率法，基准收益率为ic，则保留投资额小的方案的前提条件是（）。A.IRR1B.IRR1C.IRRicD.IRRic【答案】： D 48、下列选项中，不属于工程造价咨询企业资质撤销情况的是（）。A.资质许可机关工作人员玩忽职守作出准予工程造价咨询企业资质许可的B.工程造价咨询企业

18、以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的C.不具备行政许可条件的申请人作出准予工程造价咨询企业资质许可的D.工程造价咨询企业资质有效期满，未申请延续的【答案】： D 49、根据国务院关于调整和完善固定资产项目资本金制度的通知，对于电力等其他项目，项目资本金占项目总投资的最低比例是（ ）。 A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】： A 50、（2018年考题）根据民法典与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）个月内予追认。A.1B.2C.3D.6【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、(2018年)工程项目决策阶段编制的项目建议书应包括的内容有（ ）A.环境影

19、响的初步评价B.社会评价和风险分析C.主要原材料供应方案D.资金筹措方案设想E.项目进度安排【答案】： AD 2、建设工程总分包模式的特点有（）。A.总承包单位的责任重，获利潜力大B.建设单位合同结构简单，组织协调工作量小C.建设单位选择总承包单位的范围大，合同总价较低D.总包合同价格可以较早确定，建设单位的风险小E.承包单位内部增加了控制环节，有利于控制工程质量【答案】： ABD 3、根据招标投标法实施条例，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（ ）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.对招标项目指定特定的品牌和原产地C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采

20、用无差别的资格审查标准E.设定的技术和商务条件与合同履行无关【答案】： BC 4、（2019年考题）关于可变更或可撤销合同的说法，正确的有（）。A.因重大误解订立的合同属于可变更或可撤销合同B.违反法律、行政法规强制性规定的合同为可撤销合同C.可撤销合同的撤销权并不因当事人的放弃而消灭D.可撤销合同被撤销前取得的财产不需返还E.当事人请求变更的合同，人民法院或仲裁机构不得撤销【答案】： A 5、根据注册造价工程师管理办法，下列事项中，属于一级注册造价工程师业务范围的有（）。A.项目可行性研究投资估算与批准B.项目评价造价分析C.建设工程计价依据的编制与管理D.造价指标的编制与管理E.建设项目设

21、计方案优化【答案】： BCD 6、（2020年真题）根据合同法*关于要约和承诺的说法，正确的有（）。A.要约通知发出时间即表明要约生效B.承诺应当在要约确定的期限内到达要约人C.要约一旦发出不得撤销D.承诺通知到达要约人时生效E.承诺的内容应当与要约的内容一致【答案】： BD 7、下列项目策划内容中，属于项目构思策划内容的有（）。A.工程项目定义B.工程项目定位C.工程项目系统构成D.工程项目融资策划E.工程项目决策【答案】： ABC 8、（2015年考题）下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目合同结构B.工程项目建设水准C.工程项目目标设定D.工程项目系统构成E.

22、工程项目借贷方案【答案】： AC 9、根据标准设计施工总承包招标文件，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形有（）。A.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查B.发包人未按合同约定及时支付预付款、进度款C.发包人按合同约定提供的基准资料错误D.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点E.异常恶劣气候的条件导致工期延误的【答案】： ABCD 10、（2014年考题）固定节拍流水施工的特点有（）A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距均相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业【答案】： AB

23、C 11、根据标准施工招标文件的相关规定，在履行合同过程中发生争议，采用争议评审方式的，发包人和承包人应在（），协商成立争议评审组。A.开工日后的28天内B.订立施工合同后C.开工之日D.施工合同生效后E.争议发生后【答案】： A 12、（2017年真题）关于工程竣工结算的说法，正确的有（ ）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算B.工程竣工结算均有总承包单位编制C.建设单位审查工程竣工结算的递交程序和资料的完整性D.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度【答案】： CD 13、关于工程造价基本概念的理

24、解正确的是（）。A.从业主的角度看，工程造价就是工程的发包价格B.静态投资包含动态投资C.动态投资包含静态投资D.静态投资就是建设项目总投资E.非生产性工程项目的总投资就是固定资产投资【答案】： C 14、根据我国招标投标法及招标投标实施条例，下列说法中，正确的有（ ）。A.投标人少于5个的，招标人应当重新招标B.评标委员会中，技术经济方面的专家不得少于二分之一C.联合体投标时，其共同投标协议应在确定中标单位前提交给招标人D.开标时间就是提交投标文件的截止时间E.招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。【答案】：

25、D 15、（2016年考题）采用净现值法评价计算期不同的互斥方案时，确定共同计算期的方法有（）A.最大公约数B.平均寿命期法C.最小公倍数D.研究期法E.无限计算期法【答案】： CD 16、下列影响因素中，属于确定基准收益率基础因素的有（）。A.资金成本 B.投资风险 C.周转速度 D.机会成本 E.通货膨胀【答案】： AD 17、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数 V1，则正确的策略是（ ）。 A.剔除不必要功能或降低现实成本B.剔除过剩功能及降低现实成本C.不将评价对象作为改进对象D.提高现实成本或降低功能水平E.降低评价对象的现实成本【答案】： B 18、工程项目决策阶段编制的项目建

26、议书应包括的内容有（）。A.环境影响的初步评价B.社会评价和风险分析C.主要原材料供应方案D.资金筹措方案设想E.项目进度安排【答案】： AD 19、下列选项中属于进出口关税的纳税人有（）。A.进口货物的收货人B.出口货物的发货人C.进境物品的所有人D.进口货物的发货人E.出口货物的收货人【答案】： ABC 20、（2017年真题）与传统融资方式相比较，项目融资的特点有（ ）。A.信用结构多样化B.融资成本较高C.可以利用税务优势D.风险种类少E.属于公司负债型融资【答案】： ABC 21、对PPP项目进行物有所值（VFM）定性评价的基本指标有（）。A.运营收入增长潜力B.潜在竞争程度C.项目

27、建设规模D.政府机构能力E.风险识别与分配【答案】： BD 22、根据招标投标法实施条例，属于评标委员会应当否决投标的情形有（ ）。A.投标文件中有计算错误B.投标文件未经投标单位负责人签字C.投标人不符合招标文件规定的资格条件D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标报价低于招标控制价或高于工程成本【答案】： CD 23、根据建筑施工组织设计规范，单位工程施工组织设计中的施工部署应包括（）A.施工资源配置计划B.施工进度安排和空间组织C.施工重点和难点分析D.工程项目管理组织机构E.施工现场平面布置【答案】： BCD 24、工程造价咨询企业的业务范围包括（）。A.审批建设项目可行性研究中的投

28、资估算B.确定建设项目合同价款C.编制与审核工程竣工决算报告D.仲裁工程结算纠纷E.提供工程造价信息服务【答案】： BC 25、根据建设工程安全生产管理条例下列安全生产责任中，属于建设单位安全责任的有（ ）。A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用并纳入工程概算B.对采用新结构的建设工程，提出保障施工作业人员安全的措施建议C.拆除工程施工前，将拟拆除建筑物的说明、拆除施工组织方案等资料报有关部门备案D.建立健全安全生产责任制度，制定安全生产规章制度和操作规程、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案E.提供施工现场相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，并保证资料的真

29、实.准确.完整【答案】： AC 26、（2013年考题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差最小B.总时差最小C.时间间隔为零D.最迟完成时间与最早完成时间之差最小E.开始节点和完成节点均为关键节点【答案】： BD 27、（2017年真题）根据标准施工招标文件中的合同条款，需要由承包人承担的有（ ）。A.承包人协助监理人使用施工控制网所发生的费用B.承包人车辆外出行驶所发生的场外公共道路通行费用C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线返工所发生的费用D.监理人剥离检查已覆盖合格隐蔽工程所发生的费用E.承包人修建临时设施需要临时占地所发生的费用【答案】： AB 28、(2

30、014年)下列关于价值工程的说法，正确的有（ ）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段C.价值工程将产品的价值、功能和成本作为一个整体考虑D.价值工程需要将产品的功能定量化E.价值工程可用来寻求产品价值的提高途径【答案】： ACD 29、下列评价指标中，可用于评价投资方案盈利能力的动态指标是()。A.净产值B.净现值C.净年值D.投资收益率E.偿债备付率【答案】： BC 30、关于工程竣工结算的说法，正确的有（）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算B.工程竣工结算均由总承包单位编制C.建设单位审查工程竣工结算的递交程序和资料的完备性D

31、.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度【答案】： CD 31、项目盈亏平衡分析中，若其它条件不变，可以降低盈亏平衡点产量的有（ ）。A.提高设计生产能力B.降低固定成本C.降低产品售价D.降低单位产品变动成本E.提高营业税金及附加率【答案】： BD 32、下列评价方法中，用于互斥投资方案静态分析评价的有（ ）。A.年折算费用法B.增量投资收益率法C.增量投资回收期法D.净年值法E.增量投资内部收益率法【答案】： ABC 33、根据建筑法的相关规定，关于建筑工程相关许可的说法中正确的有（ ）。 A.建设工程施工许可证应当

32、由施工单位申请领取B.建筑法规定的建筑许可是指建筑工程施工许可C.建筑法规定因故中止施工的建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告D.根据我国建筑法，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工E.获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期以三次为限，每次不超过2个月【答案】： CD 34、下列关于国际上案例法系和成文法系的说法中，正确的有()。A.英国和美国的法系属于成文法系B.成文法系合同附件多，合同约定更为具体C.对于民事关系行为，案例法系突出合同最高制约性D.成文法系的合同条文逻辑关系更加严谨E.案例法系在裁决纠纷时更注重合同的文字表达【答案】： C 35、根

33、据民法典（合同编），应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方可以中止履行的情形包括（）。A.经营状况严重恶化B.提供伪劣标的物C.转移财产，以逃避债务D.抽逃资金，以逃避债务E.丧失商业信誉【答案】： ACD 36、根据招标投标法实施条例，下列选项中属于视为投标人相互串通投标的情形有（）。A.不同投标人之间约定中标人B.不同投标人的投标文件相互混装C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜E.不同投标人协商投标报价等投标文件的实质性内容【答案】： BD 37、下列税种中，属于财产税的有()。A.契税B.土地增值税C.城市维护建设税D.增值税E.耕地占

34、用税【答案】： AB 38、（2013年考题）项目资本金可以用货币出资，也可以用（）作价出资。A.实物B.工业产权C.专利技术D.企业商誉E.土地所有权【答案】： AB 39、根据价格法，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的（ ）。A.购销差价B.批零差价C.利税差价D.地区差价E.季节差价【答案】： ABD 40、按工程造价构成编制的资金使用计划可分为（）。A.建筑安装工程费使用计划B.设备工器具费使用计划C.工程建设其他费使用计划D.工程建设直接费用使用计划E.工程建设措施费用使用计划【答案】： ABC 41、下列关于盈

35、亏平衡分析的有关表述中，正确的是（ ）。A.盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强B.盈亏平衡分析揭示了有效控制风险的途径C.盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源D.盈亏平衡分析可分为单因素盈亏分析和多因素盈亏平衡分析E.生产量等于销售量是线性盈亏平衡分析的前提条件【答案】： C 42、（2018年考题）采用总投资收益率指标进行项目经济评价的不足有（）。A.不能用于同行业同类项目经济效果比较B.不能反映项目投资效果的优势C.没有考虑投资收益的时间因素D.正常生产年份的选择带有较大的不确定性E.指标的计算过于复杂和繁琐【答案】： CD 43、资金使用成本又称为资金占

36、用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括（ ）。 A.支付给股东的各种股息和红利B.向债权人支付的贷款利息C.发行股票或债券支付的印刷费D.支付给其他债权人的各种利息费用E.发行手续费、律师费【答案】： ABD 44、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差(CV) 0，进度偏差(SV)已完工程计划费用C.拟完工程计划费用 D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用已完工程计划费用【答案】： A 45、（2018年考题）工程项目多方案比选的内容有（）。A.选址方案B.规模方案C.污染防治措施方案D.投产后经营方案E.工艺方案【答案】： ABC 46、下列选项中，属于效力待定合同的有()A

37、.损害社会公共利益的合同B.限制民事行为能力人订立的合同C.无权代理人代订的合同D.显失公平的合同E.因重大误解而订立的合同【答案】： BC 47、(2012年)建设工程总分包模式的特点有()。A.总承包商的责任重，获利潜力大B.业主合同结构简单，组织协调工作量小C.业主选择总承包商的范围大，合同总价较低D.总包合同价格可以较早确定，业主的风险小E.承包商内部增加了控制环节，有利于控制工程质量【答案】： ABD 48、（2017年真题）与传统融资方式相比较，项目融资的特点有（ ）。A.信用结构多样化B.融资成本较高C.可以利用税务优势D.风险种类少E.属于公司负债型融资【答案】： ABC 49、与传统融资方式相比较，项目融资的特点有（）。A.信用结构多样化 B.融资成本较高 C.可以利用税务优势 D.风险种类少 E.属于公司负债型融资【答案】： ABC 50、根据标准施工招标文件，除专用合同条款另有约定外，因不可抗力导致后果，下列关于合同双方承担原则说法正确的是（ ）。A.已运至施工场地的材料和工程设备的损害由发包人和承包人共同承担B.发包人承担所有人员伤亡的损失C.承包人设备的损坏由发包人承担D.合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任E.停工期间应监理人要求清理和修复工程的金额由发包人承担【答案】： D