一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库（全优）.docx

《一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库（全优）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库（全优）.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库（全优）第一部分 单选题(50题)1、在某工程双代号网络计划中，已知工作E有一个紧后工作G。工作G的最迟完成时间为第14天，持续时间为3天，总时差为2天。工作E的最早开始时间为第6天，持续时间为1天，则工作E的自由时差为()天。A.1B.2C.3D.4【答案】： B 2、在项目建设期间，工程代建单位不存在经营性亏损或盈利，通过与政府投资管理机构签订代建合同，只收取（）。A.工程建设费B.工程建安费C.管理费D.代理费.咨询费【答案】： D 3、关于业主与施工承包商之间的合同文件，应选用美国建筑师学会（AIA）合同条件体系中的（）。A.C系列B.D系列C.

2、A系列D.B系列【答案】： C 4、（2021年真题）根据建设工程质量保证金管理办法，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.2%B.3%C.4%D.5%【答案】： B 5、（2018年真题）因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为（）成本。A.经济B.社会C.环境D.人为【答案】： B 6、根据关于工伤保险率问题的通知，建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的（ ）。A.120% B.150%C.180% D.200%【答案】： B 7、审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是（）。A.各项费用是否符合现行市场价格

3、B.是否存在擅自提高费用标准的情况C.是否符合国家对于环境治理的要求D.是否存在多列或遗漏的取费项目【答案】： D 8、某企业向银行借入一笔资金，年利率12，一年计息4次，则半年的有效利率为( )。A.12.55B.6.09C.6D.12【答案】： B 9、下列有关合同价的描述，错误的是（）。A.合同价在工程发承包阶段确定B.合同价属于市场价格C.合同价等同于最终结算的实际工程造价D.合同价的内涵可能由于计价方法的不同而有所不同【答案】： C 10、应用价值工程原理进行功能评价时，表明评价对象的功能与成本较匹配，暂不需考虑改进的情形是价值系数（）。A.大于0B.等于1C.大于1D.小于1【答案

4、】： B 11、根据现行规定,建筑业一般纳税人适用的增值税税率为（ ）。A.3%B.6%C.9%D.17%【答案】： C 12、根据建筑施工组织设计规范，施工组织总设计应由（）主持编制。A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人【答案】： B 13、（2020年真题）根据国务院关于投资体制改革的决定，企业不使用政府资金投资建设需核准的项目时，政府部门在投资决策阶段仅需审批的文件是（）。A.可行性研究报告B.初步设计文件C.资金申请报告D.项目申请报告【答案】： D 14、项目建设的全过程中，各阶段形成的造价文件是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造

5、价的过程，这是造价的（ ）。A.多次性B.组合性C.复杂性D.方法的多样性【答案】： A 15、根据工程造价咨询企业管理办法（2020 年住房和城乡建设部令第50 号修正）,乙级造价咨询企业中,取得一级造价工程师注册证书的人员不少于（ ）人。A.3 B.4 C.6 D.10【答案】： A 16、（2016年考题）根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限是（ ）个采暖期、供冷期。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】： B 17、下列选项中，属于合作体承包模式的是（ ）。A.对建设单位而言，风险较大B.建设单位的组织协调工作量大C.有利于建设单位控制工程造价D.合

6、作体成员之间的信任度较强【答案】： A 18、采用投资回收期指标评价投资方案的经济效果时，其优点是能够（）。A.全面考虑整个计算期内的现金流量B.作为投资方案选择的可靠依据C.一定程度上反映资本的周转速度D.准确衡量整个计算期内的经济效果【答案】： C 19、根据标准施工招标文件，合同价格是指（）。A.合同协议书中写明的合同总金额。B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额D.承包人完成全部承包工作后的工程结算价格【答案】： D 20、（2018年真题）应用价值工程法对设计方案进行评价时包括下列工作内容：功能评价；功能分析；计算价值系数。仅就此三

7、项工作而言。正确的顺序是（ ）。A.B.C.D.【答案】： B 21、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.4【答案】： C 22、采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将（）的零部件或工序作为研究对象。A.功能评分值高B.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复杂【答案】： B 23、在施工合同示范文本中，争议的解决采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.14B.28C.42D.56【答案】： B 24、根据民法典（合同编），依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响

8、合同生效的，则（）。A.不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力B.影响合同的生效时间C.合同不成立D.视为合同生效【答案】： A 25、（2015年考题）订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（）。A.合同订立B.合同成立C.合同生效D.合同有效【答案】： B 26、下列对于债务偿还顺序的说法正确的是（ ）。A.先偿还硬货币的债务B.先偿还软货币的债务C.先偿还利率较低的债务D.先偿还固定利率的债务【答案】： A 27、工程竣工结算审查时，对变更签证凭据审查的主要内容是其真实性、合法性和（）A.严密性B.包容性C.可行性D.有效性【答案】： D

9、28、根据标准设计施工总承包招标文件，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（ ）天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求。A.14B.28C.56D.90【答案】： D 29、某企业为筹集资金,发行面额为500 元的8 年明券,票面率为10%,发行费用率为5%,企业所得税税率33%:发行300 万元优先股,筹费用为4%,息年利率为12%,则该企业的加权平均资金成本率为（ ）。A.9.09% B.9.42% C.9.72% D.10.46%【答案】： A 30、英国有关工程造价的工程量测算方法和标准都是由（ ）负责。A.政府建设主管部门B.专业学会或协会C.政府财政主管部门D.大

10、型工程咨询公司【答案】： B 31、根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（ ）A.需要向原中标人采购工程、货物或者服务B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择C.需要采用不可替代的专有技术D.采购人依法能够自行生产【答案】： B 32、根据民法典合同编，债权人领取提存物的权利期限为（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】： D 33、（2018年真题）对于实行项目法人责任制的项目，属于项目董事会职权的是（）。A.审核项目概算文件B.组织工程招标工作C.编制项目财务决算D.拟定生产经营计划【答案】： A 34、（2013年考题）根据建

11、筑工程施工质量验收统一验收标准，下列工程中，属于分项工程的是（）。A.电气工程B.钢筋工程C.屋面工程D.桩基工程【答案】： B 35、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（ ）。A.砖砌体工程B.土方开挖工程C.钢筋工程D.给排水工程【答案】： D 36、（2018年真题）以产量表示的项目盈亏平衡点与项目投资效果的关系是（）。A.盈亏平衡点越低，项目盈利能力越低B.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强C.盈亏平衡点越高，项目风险越小D.盈亏平衡点越高，项目产品单位成本越高【答案】： B 37、（2015年考题）关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程

12、序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定【答案】： C 38、对于实行项目法人责任制的项目，属于项目董事会职权的是（）。A.审核项目概算文件B.组织工程招标工作C.编制项目财务决算D.拟定生产经营计划【答案】： A 39、下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制【答案】： B 40、企业计算应纳所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（ ）。A.向投资者支付的股息B.向银行支付的短期借款利息C.由公益性赞助支出D.税收滞纳金【答案】： B 41、（

13、2017年考题）下列价值工程对象选择方法中,以功能重要程度作为选择标准的是（）。A.因素分析法B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法【答案】： B 42、某企业从银行借入1年期的短期借款500万元，年利率12%，按季度计算并支付利息，则每季度需支付利息（）万元。A.15.00B.15.15C.15.69D.20.00【答案】： A 43、根据合同法，债权人逾期未领取提存物的，提存物的所有权归（ ）。A.提存机构B.国家C.债权人D.债务人【答案】： B 44、对于需要国家重点扶持的高新技术企业，减按（）的税率征收企业所得税。A.12%B.15%C.20%D.25%【答案】： B 45、当

14、初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（ ）以上时，应重新向原审批单位报批可行性研究报告。A.5B.10C.15D.20【答案】： B 46、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（ ）。 A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.建立有效的信息反馈系统C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.计划应有适当的松弛度【答案】： B 47、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数（ ）A.流水强度和施工过程B.流水节拍和施工段C.工作面和施工过程D.流水步距和施工段【答案】： A 48、根据建设工程安全生产管理条例

15、，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A.15B.20C.30D.10【答案】： C 49、（2018年考题）根据价格法政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时，应当建立（）制度，征求消费者.经营者和有关方面的意见。A.听证会B.专家咨询C.评估会D.社会公示【答案】： A 50、政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）A.全过程造价管理B.全方位造价管理C.全寿命期造价管理D.全要素造价管理【答案】： B 第二部分 多

16、选题(50题)1、根据工程造价咨询企业管理办法属于工程造价咨询业务范围的工作有（）。A.项目经济评价报告编制B.工程竣工决算报告编制C.项目设计方案比选D.工程索赔费用计算 E.项目概预算审批【答案】： ABD 2、某工程开工至第三个月末累计已完工程计划费用1200万元，已完工程实际费用1500万元，拟完工程计划费用1300万元，此时进行偏差分析可得到的正确结论有（）A.进度提前300万元B.进度拖后100万元C.费用节约100万D.工程节约300万元E.费用超过300万元【答案】： B 3、关于工程项目后评价的说法，正确的有()。A.项目后评价应在竣工验收阶段进行B.项目后评价的基本方法是对

17、比法C.项目效益后评价主要是经济效益后评价D.过程后评价是项目后评价的重要内容E.项目后评价全部采用实际运营数据【答案】： BD 4、（2015年考题）根据价格法，经营者有权制定的价格有（）。A.资源稀缺的少数商品价格B.自然垄断经营的商品价格C.属于市场调节的价格D.属于政府定价产品范围的新产品试销价格E.公益性服务价格【答案】： CD 5、工程项目施工过程中，发生( )时，应及时修改、补充施工组织总设计。A.施工合同发生调整B.工程设计有重大修改C.主要施工方法有重大调整D.主要施工资源配置有重大调整E.施工环境有重大改变【答案】： BCD 6、（2019年）根据九部委联合发布的标准材料采

18、购招标文件和标准设备采购招标文件, 关于当事人义务的说法,正确的有( ) 。A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B.支付迟延交货违约金不能免除交方继续交付合同材料的义务C.采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交方据以验收E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价留的10%【答案】： BD 7、根据合同法，下列各类合同中属于无效合同的有()。A.恶意串通损害第三人利益的合同B.一方以欺诈手段订立的合同C.一方乘人之危订立的合同D.损害社会公共利益的合同E.订立合同时显失公平的合同【答案】： AD 8、（2019年真题）施工成本分析的基本方法有（ ）

19、。A.经验判断法B.专家意见法C.比较法D.因素分析法E.比率法【答案】： CD 9、（2018年真题）对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需的费用，施工单位应当用于（ ）A.安全生产条件改善B.专职安全管理人员工资发放C.施工安全设施更新D.安全事故损失赔付E.施工安全防护用具采购【答案】： AC 10、(2010年)价值功能活动中不必要功能包括()。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能E.不足功能【答案】： BCD 11、根据政府采购法实施条例，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的情形是指（ ）。A.就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息B.对

20、供应商采取不同的资格审查或者评审标准C.对供应商采取不同的采购方式D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商E.采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品【答案】： ABD 12、当事人在订立合同过程中有过错，给对方造成损失，应当承担缔约过失责任的情形有（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商的B.泄露对方商业秘密的C.提供虚假情况的D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的E.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的【答案】： ABCD 13、根据工程造价咨询企业管理办法，关于甲级工程造价咨询企业资质标准的说法，正确的有（ ）。A.专职专业人员中取得一级造价工程师注册证书的人员不少于6人B.技

21、术负责人从事工程造价专业工作15年以上C.企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元D.企业技术负责人应当从事工程造价专业工作10年以上E.具有中级以上专业技术职称或二级造价工程师注册证书的人员不少于10人【答案】： ABC 14、建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有（）。A.中标通知书 B.施工进度计划 C.施工方案 D.施工组织设计 E.监理规划【答案】： AD 15、根据建筑法，关于施工许可证有效期限的说法中，正确的有（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工B.建设单位应当自领取施工许可证之日起2个月内开工C.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月

22、内开工D.施工许可证最多可延期两次，每次不超过3个月E.施工许可证最多可延期三次，每次不超过2个月【答案】： CD 16、（2019年）某人向银行申请住房按揭贷款50万元，期限10年,年利率为48% ,还款方式为按月等额本息还款，复利计息。关于该项贷款的说法,正确的有( ) 。A.宜采用偿债基金系数直接计算每月还款额B.借款年名义利率为4.8%C.借款的还款期数为120期D.借款期累计支付利息比按月等额本金还款少E.该项借款的月利率为0.4%【答案】： BC 17、(2016年)价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有()。A.环比评分法B.替代评分法C.强制评分法D.逻辑评分法E.循环

23、评分法【答案】： ACD 18、（2014年考题）建筑工程一切险中物质损失的除外责任有（）A.台风引起水灾的损失B.设计错误引起损失C.原材料缺陷引起损失D.现场火灾造成损失E.维修保养发生的费用【答案】： BC 19、根据招标投标法实施条例，属于评标委员会应当否决投标的情形有（ ）。A.投标文件中有计算错误B.投标文件未经投标单位负责人签字C.投标人不符合招标文件规定的资格条件D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标报价低于招标控制价或高于工程成本【答案】： CD 20、根据标准施工招标文件的相关规定，在履行合同过程中发生争议，采用争议评审方式的，发包人和承包人应在（），协商成立争议评审组

24、。A.开工日后的28天内B.订立施工合同后C.开工之日D.施工合同生效后E.争议发生后【答案】： A 21、职工应当认定为工伤的情形包括（ ）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.患职业病的C.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的D.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的E.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的【答案】： ABCD 22、根据建筑法，关于施工许可证有效期限的说法中，正确的有（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工B.建设单位应当自领取施工许可证之日起2个月内开工C.建设单位应当自领

25、取施工许可证之日起3个月内开工D.施工许可证最多可延期两次，每次不超过3个月E.施工许可证最多可延期三次，每次不超过2个月【答案】： CD 23、(2012年)根据民法典，下列各类合同中，属于无效合同的有()。A.恶意串通损害第三人利益的合同B.一方以欺诈手段订立的合同，损害国家利益C.一方乘人之危订立的合同D.损害社会公共利益的合同E.订立合同时显失公平的合同【答案】： ABD 24、资金使用成本又称为资金占用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括（ ）。 A.支付给股东的各种股息和红利B.向债权人支付的贷款利息C.发行股票或债券支付的印刷费D.支付给其他债权人的各种利息费用E.发行手续费

26、、律师费【答案】： ABD 25、在工程经济分析中，影响资金等值的因素有（）。A.资金额度B.资金发生的时间C.资金支付方式D.货币种类E.利率的大小【答案】： AB 26、某工程开工至第三个月末累计已完工程计划费用1200万元，已完工程实际费用1500万元，拟完工程计划费用1300万元，此时进行偏差分析可得到的正确结论有（）A.进度提前300万元B.进度拖后100万元C.费用节约100万D.工程节约300万元E.费用超过300万元【答案】： B 27、按现行规定，属于契税征收对象的行为有（）。A.房屋建造 B.房屋买卖 C.房屋出租 D.房屋赠予 E.房屋交换【答案】： BD 28、下列施工

27、项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】： AD 29、采用净现值法评价计算期不同的互斥方案时，确定共同计算期的方法有（ ）A.最大公约数法B.平均寿命期法C.最小公倍数法D.研究期法E.无限计算期法【答案】： CD 30、(2015年)建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有( )。A.合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小B.合同数量少，组织协调工作量小C

28、.总合同价不易在短期内确定，影响造价控制的实施D.建设周期长，增加时间成本E.工程招标任务量大，需控制多项合同价格【答案】： C 31、工程网络计划优化是指（） 的过程。A.寻求工程总成本最低时工期安排B.使计算工期满足要求工期C.按要求工期寻求最低成本D.在工期保持不变的条件下使资源需用量最少E.在满足资源限制条件下使工期延长最少【答案】： ABC 32、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差(CV) 0，进度偏差(SV)已完工程计划费用C.拟完工程计划费用 D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用已完工程计划费用【答案】： A 33、按现行财务制度规定， 施工承包单位对施工机械计提

29、折旧一般应采用（ ） 。A.双倍余额递减法B.平均年限法C.年数总和法D.挣值分析法E.工作量法【答案】： B 34、根据合同法，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物的，则（）。A.无论价格升降，均按新价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行C.无论价格升降，均按原价格执行D.遇价格上涨时，按照原价格执行E.价格下降时，按照新价格执行【答案】： D 35、根据合同法规定，属于效力待定合同的有（ ）。A.限制民事行为能力人订立的合同经法定代理人追认的B.行为人超越代理权限以被代理人名义订立的合同C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同D.房屋租赁人将其租赁的房屋出售所签订的买卖合同E

30、.法定代表人越权权限订立合同且相对人为善意相对人【答案】： BD 36、(2010年)下列关于投资方案经济效果评价指标的说法中正确的有()。A.投资收益率指标计算的主观随意性强B.投资回收期从建设开始年算起C.投资回收期指标不能反映投资回收之后的情况D.利息备付率和偿债备付率应分月计算E.净现值法与净年值法在方案评价中能得出相同结论【答案】： AC 37、（2018年考题）应用价值工程,对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有（）。A.优点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法【答案】： CD 38、下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有（）。A.工程项

31、目组织系统B.工程项目系统构成C.工程项目建设水准D.工程项目建设规模E.工程项目融资方案【答案】： BCD 39、价值工程活动过程中，分析阶段的主要工作有()。A.价值工程对象选择B.功能定义C.功能评价D.方案评价E.方案审批【答案】： BC 40、根据建设工程安全生产管理条例，下列工程中，需要编制专项施工方案并组织专家进行论证的有（ ）。A.高大模板工程B.模板工程C.降水工程D.地下暗挖工程E.土方开挖工程【答案】： AD 41、下列关于施工成本管理的内容中，描述正确的是（ ）。A.固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提B.目标利润法属于成本计划的编制方法C.“三算对比”

32、主要是进行预算成本、目标成本和设计概算的对比D.工期-成本同步分析法是编制成本计划的方法E.计划成本通过目标成本与预算成本的比较来确定【答案】： AB 42、根据标准设计施工总承包招标文件规定，竣工付款申请单应包括内容是指（ ）。A.竣工结算合同总价B.未返还的预付款价款C.发包人已支付承包人的工程价款D.应扣留的质量保证金E.应支付的竣工付款金额【答案】： ACD 43、价值工程方案评价中，可针对方案进行综合评价的定量方法有（ ）A. 头脑风暴法B. 直接评分法C. 加权评分法D. 优缺点列举法E. 专家检查法【答案】： BC 44、为有效地组织流水施工，施工段的划分应遵循的原则是()。A.

33、同一专业工作队在各施工段上的劳动量应大致相等B.各施工段上的工作面满足劳动力或机械布置优化组织的要求C.施工过程数大于或等于施工段数D.施工段的界限应尽可能与沉降缝等相吻合E.流水步距必须相等【答案】： ABD 45、偿债备付率指标中“可用于还本付息的资金”包括（）。A.无形资产摊销费B.增值税及附加C.计入总成本费用的利息D.固定资产大修理费E.固定资产折旧费【答案】： AC 46、下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目合同结构B.工程项目建设水准C.工程项目目标设定D.工程项目系统构成E.工程项目融资方案【答案】： AC 47、工程计价的依据有多种不同类型，其中

34、工程单价的计算依据有（）。A.材料价格B.投资估算指标C.机械台班费D.人工单价E.概算定额【答案】： ACD 48、关于工程结算，主要包括的内容有（ ）。A.竣工结算B.分阶段结算C.专业分包结算D.合同中止结算E.劳务分包结算【答案】： ABCD 49、根据建筑法的相关规定，下列建筑工程承发包行为中属于法律允许的是（ ）。A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包或肢解以后转包给他人B.两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程C.分包单位将其承包的部分工程发包给他人D.建筑企业集团公司可以允许其他公司以其名义承揽工程E.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可【答案】： B 50、根据标准施工招标文件，资格审查的内容主要包括（）。A.营业执照的有效性B.企业财务状况C.定额使用审查D.设备材料价格审查E.近年发生的诉讼及仲裁情况【答案】： AB