一级建造师之一建工程法规题库包过题库（考点提分）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库包过题库（考点提分）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库包过题库（考点提分）.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库包过题库（考点提分）第一部分 单选题(50题)1、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。在双方就变更内容协商期内合同应（）履行。A.中止 B.终止 C.继续 D.对要求变更的部分中止【答案】： C 2、某建筑施工单位有50名从业人员，根据安全生产法，该单位应当（）。A. 配备兼职安全生产管理人员B. 配备专职安全生产管理人员C. 因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D. 设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【答案】： B 3、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当( )，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行

2、政主管部门或者其他有关部门备案。A.在开工报告批准同时B.自开工报告批准之日起10日内C.自开工报告批准之日起15日内D.自开工报告批准之日起20日内【答案】： C 4、受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照我国民法典的规定，下列选项中正确的是（ ）。A.应视为受要约人撤回承诺B.应视为受要约人撤销承诺.C.若要约人未作出任何表示,则该承诺有效D.因承诺超过规定期限到达，则承诺只能无效【答案】： C 5、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法错误的是（ ）。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B.省级人民政府

3、可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】： C 6、关于劳务派遣，下列说法正确的是（ ）。A.劳务派遣单位与被派遣劳动者签订临时用工劳动合同B.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位每月支付1000元C.派遣单位可以收取派遣人员一定的岗前培训费D.被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利【答案】： D 7、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（ ）。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的

4、合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担【答案】： B 8、甲设计单位自行研发的异形特种结构设计技术获得国家专利，乙建设单位投资700万元建设某一必须使用该专利技术的旅游项目。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（）A.因施工合同估算价超过200万元，故必须公开招标B.釆用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包 C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包 D.若其设计费超过50万元必须公开招标【答案】

5、： B 9、甲企业从银行贷款100万元，约定利息为10%。发放贷款时，银行先将利息扣除，发放给甲企业贷款90万元。贷款期限届满，甲企业应还给银行()万元。A.90B.99C.100D.110【答案】： B 10、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。( 2015真题 )A.一般保证 B.效力待定保证 C.连带责任保证 D.无效保证【答案】： A 11、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在(

6、)到达要约人。A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后【答案】： B 12、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任 D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【答案】： C 13、（2020年真题）下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是（）。A.因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B.火灾造成

7、的损失C.由于超电压造成电气设备本身的损失D.施工用机具失灵造成的本身损失【答案】： B 14、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颍性丧失的情形是（）。（2016）A.申请日前5个月被他人泄密的B.申请日前3个月在学术论文中发表的C.申请日当曰在规定的技术会议上首次发表的D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的【答案】： B 15、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。A.无效 B.成立 C.可

8、变更 D.可撤销【答案】： B 16、某工地发生了安全事故，造成9人死亡，70人重伤，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于( )事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】： B 17、根据建设工程质量管理条例，关于设计单位权利的说法，正确的是（ ）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商D.设计深度由设计单位酌定【答案】： C 18、按照建筑法的规定，以下正确的说法是()A.建筑企业集团公司可以允许所属法人的公司以其名义承揽工程B.建筑

9、企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人【答案】： D 19、某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元,.其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是 ( )。 A. 整个项目按安装工程一切险投保B. 整个项目按建筑工程一切险投保C. 该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保D. 整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保【答案】： B 20、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地

10、基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.5年 C.2年 D.2个采暖期、供冷期【答案】： A 21、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是()。A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补充协议应当作为工程款结算的依据【答案】： C 22、建筑工程合同如果无效，一般

11、应采取()。A.返还财产B.赔偿损失C.作价补偿D.追缴财产，收归国有【答案】： C 23、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿【答案】： D 24、乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5

12、万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。A.1B.2C.3D.5【答案】： B 25、施工现场发生安全事故，施工单位应采取的措施不包括（ ）。A. 立即如实上报事故B. 立即启动事故应急预案，组织抢救C. 立即妥善保护事故现场及相关证据D. 立即组织事故调查【答案】： D 26、中级人民法院负责审理的一审行政诉讼案件包括()。A.以省级建设主管部门为被告的案件B.乡镇人民政府违法征收土地案件C.海关处理的案件D.不动产登记纠纷案件【答案】： C 27、下列各项中,关于仲裁员的产生,说法不正确的是()。A.当

13、事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员B.第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定,首席仲裁员从3名仲裁员中推选产生C.当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员D.当事人未在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成的方式或者选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定【答案】： B 28、某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。该意

14、外伤害保险期限自（ ）起至该工程竣工验收合格日止。A.2003年6月5日 B.2003年6月10日C.2003年6月15日D.2003年7月20日【答案】： C 29、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是（）。2017A.甲3月2日的行为属于要约撤回 B.乙3月4日的行为属于新要约 C.甲的要约已被撤销 D.甲乙之间合同成立【答案】： D 30、以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。A.在

15、民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【答案】： C 31、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（ ）。 A. 法院对垫资应当按照工程欠款处理B. 由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C. 法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D. 法院对

16、返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持【答案】： C 32、质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归()所有。A.质权人B.第三人C.出质人D.债务人【答案】： C 33、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】： C 34、关于行政行为特征的说法，错误的是（ ）。A.行政行为

17、的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿行为D.行政行为具有不可裁量性【答案】： D 35、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期（2013）A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【答案】： A 36、关于失业保险的缴纳和领取，下列表述中正确的是()。A.失业人员失业前用人单位和个人累计缴满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为12个月B.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为24个月C.失业人员失业前

18、用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为36个月D.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，可终身领取失业保险金【答案】： A 37、根据建设工程安全生产管理条例，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有（）。2017A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证【答案】： C 38、下列哪一项不属于法人成立应具备的条件（ ）。A.依法成立B.有自己的名称、组织机构C.能够独立承担民事责任D.有主要负责人【答案】： D 39、甲公司与乙公司（建筑企业）于2008年4月签订了一份买卖合同，约定2008年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年

19、5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是（）A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免于承担赔偿乙公司1万元损失的责任D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任【答案】： D 40、甲公司是某项目的总承

20、包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任【答案】： B 41、某工程已具备竣工条件，2008年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2008年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2008年3月20日再次验收合格，2008年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。A.2008年3月2日B.2008年3月7日C.2008年3月20日D.2008年3月31日【答案】： C 42、

21、A水泥场将应该发给B建筑公司的2000t水泥发给了C路桥公司，3日后，A水泥场向C路桥公司索取这批水泥。所产生的债权债务关系是()。A.不当得利之债B.侵权之债C.无因管理之债D.合同之债【答案】： A 43、甲公司以其所有的一处房产作抵押，分别从乙银行和丙银行各贷款100万元。甲公司与乙银行于6月5日签订抵押合同，6月6日办理抵押登记；与丙银行于6月8日签订抵押合同，同日办理抵押登记。后因甲公司无力还款，乙银行、丙银行行使抵押权，对甲公司的房产依法拍卖，拍卖获得价款l50万元。拍卖款的分配方案应为（ ）。A.乙银行分得75万元；丙银行分得75万元B.乙银行分得l00万元；丙银行分得50万元C

22、.丙银行分得l00万元；乙银行分得50万元D.丙银行分得80万元；乙银行分得70万元【答案】： B 44、甲公司将自己厂房租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙公司无购买意向后，甲公司将该厂房卖给丙公司。根据有关的规定，下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是（ ）。A.买卖合同无效，租赁合同继续有效B.买卖合同有效，租赁合同继续有效C.买卖合同有效，租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.买卖合同无效，租赁合同须经丙公司同意后才继续有效【答案】： B 45、根据建筑法，建筑工程实行施工许可制度，办理施工许可证的申请由建设单位提出，建设行政主管部门接到申请后的（）内，应对符合条件的申请者

23、颁发施工许可证。A.7日B.30日C.2个月D.3个月【答案】： A 46、甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在施工过程中由于脚手板断裂致使丙公司3名施工工人从高空坠落丧生，根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（ ）。 A. 甲公司承担主要责任B. 丙公司承担主要责任C. 甲公司和丙公司共同承担责任D. 甲公司和丙公司承担连带责任【答案】： D 47、根据民事诉讼法，不属于起诉必须符合的条件有（ ）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，

24、证据确实充分【答案】： D 48、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司（丙公司不知甲公司与乙公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是（）。A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效B.甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效C.甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的合同有效【答案】： C 49、根据建设工程质量管理条例规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和

25、（ ）。A. 建设工程质量监督机构B. 勘察单位C. 建设行政主管部门D. 设计单位【答案】： A 50、根据绿色施工导则，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（ ）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、（2019年真题）根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）A.优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当采用中水养护B.现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政处来水C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水D.大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立

26、雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位E.力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30%【答案】： BD 2、下列属于刑法中主刑范畴的有()A.有期徒刑B.没收财产C.罚金D.管制E.拘役【答案】： AD 3、根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及( )派人参加。A.监察机关B.人民法院C.公安机关D.人民检察院E.工会【答案】： ACD 4、根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择的( )人民法院管辖。（2012）A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订

27、地【答案】： BCD 5、根据招标投标法实施条例，有关投标人重大事项报告，说法正确的是（ ）。A.投标人发生合并的，应当及时书面报告招标人 B.投标联合体通过资格预审后需要增加成员的，应当书面告知招标人 C.投标人在参加联合体后，需要以自己名义另行投标的，应当书面告知招标人 D.投标人分立但资质等级未发生变化的，应该书面告知招标人 E.存在控股、管理关系的两个单位，需要在同一标段投标的，应当报告招标人【答案】： AD 6、根据建设工程质量检测管理方法，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（）。A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测

28、资质C.检测机构不得转包检测业务D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】： AC 7、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有（ ）。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制标准C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 8、按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的

29、有（ ）。A.行为人意思表示真实 B.行为人必须具有完全民事行为能力C.行为内容合法 D.行为形式合法E。行为不违反社会公共利益【答案】： ACD 9、根据中华人民共和国合同法规定，有（ ）情形的，合同无效。A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.损害社会公共利益 E.违反法律、行政法规的强制性规定【答案】： BCD 10、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（ ）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【答案】： ACD 11、根据建设工

30、程安全生产管理条例，关于项目专职安全生产管理人员责任的说法，正确的是（）。A.负责施工现场安全生产日常检?查并做好检查记录B.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况E.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，当场予以纠正或做出处理决定【答案】： ABC 12、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。 2016A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间不包括最低工资内 C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具

31、体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】： BD 13、根据建设工程质量管理条例，设计单位的质量责任包括()。A.科学设计B.选择有特殊要求的材料C.指定供应商D.解释设计文件E.参与质量事故调查【答案】： ABD 14、（2020年真题）根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构的职责有（）。A.建立健全本单位安全生产责任制B.查处在建项目违规违章情况C.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准D.组织开展安全教育培训与交流E.参加生产安全事故的调查和处理工作【答案】： CD 15、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业

32、订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权 C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力 E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 16、根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）。A.有权代理B.隐名代理C.委托代理D.法定代理E.居间代理【答案】： CD 17、关于工程监理的说法，正确的有（ ）。A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系B.建设单位委托进行工程监理

33、的必须是具有相应资质等级的工程监理单位C.监理单位可以转让监理业务，但须经建设单位书面同意D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系E.工程监理实行总监理工程师负责制【答案】： D 18、合同内容约定不明确,不能达成补充协议,按照交易习惯不能解决时,根据民法典,下列说法正确的有()A.质量要求不明确,可按照国家标准、行业标准履行B.履行期限不明确,债务人可以随时履行,但应当给对方必要的准备时间C.价款不明确的,可按照合同签订时履行地的市场价格履行D.履行地点不明确,给付货币的,在给付货币一方所在地履行E.履行费用负担不明确的,由债权人承担【答案】： ABC 19、下列情形中，属于我国法

34、律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的 C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的 E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】： AC 20、根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有 ( )。A. 施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B. 施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C. 工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D. 施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E

35、. 施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】： ABCD 21、生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案，备案提交资料包括（ ）。A.备案申请表B.评审或论证意见C.文本及电子文档D.安全文明施工费用的使用情况E.风险评估结果和应急资源调查清单【答案】： ABC 22、关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）（2016）A.安全生产许可的有效期为3年B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前一个月办理延期手续D.施工

36、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期E.安全生产许可证有效期延期3年【答案】： AB 23、根据中华人民共和国合同法，出卖人交付的标的物不符合质量要求应承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，双方当事人可采用的方式有（ ）。A.达成补充协议B.按照合同有关条款确定C.按照交易习惯确定D.根据标的损失要求承担E.根据标的的数量要求承担【答案】： ABCD 24、下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（ ）。A. 已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险B. 提前竣工的，保险责任自行终

37、止C. 因延长工期的，保险责任自行延长D. 施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续E. 未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证【答案】： ABD 25、关于代理的说法，以下哪项选项是正确的( )。A.代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.表见代理是有权代理E.为了维护被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】： AC 26、使用各单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。A.经检验达不到安全技术标准规定的 B.属国家命令淘汰

38、或者禁止使用的 C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置【答案】： ABC 27、（2020年真题）关于人民调解的说法，正确的有（）。A.人民调解达成调解协议的，可以采取口头协议的方式B.人民调解制度是一种司法辅助制度C.当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起30日内向人民法院申请司法确认D.人民调解的组织形式是居民委员会E.人民调解达成的调解协议，具有强制执行效力【答案】： ABC 28、根据建筑施工企业安全生产管理机构设罝及专职安全生产管理人员配备办法，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，

39、正确的有（）。2018真题A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人【答案】： AC 29、当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有( )。A.建筑工程法规B.建筑材料检验报告C.工程竣工验收现场录像D.双方往来的电子邮件E.代理意见【答案】

40、： A 30、下列权利中属于物权中用益物权的是（ ）。A. 村民李某的宅基地使用权B. 公民张某商品房的建设用地使用权C. 质押权人对质押物的使用权D. 村民房某对荒山的承包经营权E. 施工方由于建设需要，需经过乙厂的道路运送建筑材料。甲与乙签订合同约定，甲利用乙单位的道路运送建筑材料并向乙支付一定费用【答案】： ABD 31、下列建设工程项目必须实行工程监理的有（ ）A.国家南水北调工程B.单栋高层住宅楼建设工程C.国际组织无息贷款援建水利工程D.城市天然气主管线改造工程E.小型公用事业工程【答案】： ACD 32、根据行政复议法的规定，下列选项中不可申请行政复议的有（ ）。A. 建设行政主

41、管部门吊销建筑公司的资质证书B. 行政机关决定对相关财产予以查封C. 监察机关给予机关工作人员降级处分D. 建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E. 行政拘留【答案】： CD 33、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。2018真题关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。2018真题A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【答案】： CD 34、根据住建部(建安办函【2017】12 号)相关规定，针对( )等危险性较大的分部

42、分项工程应印发施工安全要点。A.基坑工程施工 B.脚手架施工C.模板支架施工 D.起重机械使用E.高空作业【答案】： ABCD 35、关于土地权属的说法，正确的有（）。 2016A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地集体所有 C.城市市区土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有 E.宅基地归农民个人所有【答案】： BC 36、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。2018真题 A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保的B.未经建设单位同意，施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 37、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）（法释201820号），关于建设工程开工日期确定的说法正确的有（）。A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工