一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库（名师系列）.docx

《一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库（名师系列）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库（名师系列）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库（名师系列）第一部分 单选题(50题)1、工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的()。A.设计工作流程B.物质流程C.信息处理工作流程D.管理工作流程【答案】： D 2、根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是()。A.工具用具使用费B.职工教育经费C.机械折旧费D.管理人员工资【答案】： C 3、施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划，属于（）成本计划。 2016A.指导性B.实施性C.作业性D.竞争性【答案】： D 4、某工作的最早开始时间是5，最早结束时间9，最迟开始时间7，则该工作的最迟完成时间是（ ）。A. 11

2、B. 12C. 13D. 14【答案】： A 5、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定5月份的计划工作量为2400立方米，计划单价是12元立方米；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2100立方米，实际单价为15元立方米。则该工程的成本偏差(CV)和费用绩效指数(CP1)分别为()。A.0.63万元；1.25B.-0.63万元;0.8C.-0.36万元；0.875D.0.63万元;0.80【答案】： B 6、某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商，该措施属于项目目标控制的（）2015年A.管理措施B.组织措施C.经济措施D.技术措施

3、【答案】： B 7、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（ ）。A.抽样检测B.外观检查C.见证取样检测D.破坏性试验【答案】： C 8、已完成工程量3000 m3，实际单价26元m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，以下正确的是（ ）。A.已完工作实际费用70000元B.费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用C.费用绩效指标1，表明项目运行超出预算费用D.进度绩效指标1，表明实际进度比计划进度拖后【答案】： B 9、关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（ ）。 （2015）A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B.管理评审是最高管理者

4、对管理体系的系统评价C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价【答案】： B 10、按照国际工程的惯例，当建设工程采用指定分包时，（ ）应对分包工程的工期目标和质量目标负责。A.施工总承包管理方B.监理方C.业主方D.业主方和施工总承包方【答案】： A 11、关于建设工程项目质量的政府监督，下列说法中正确的是（ ）。A.对工程质量责任主体的质量行为的检查应包括合同签订是否规范B.在竣工验收阶段，重点是对参与各方主体的质量行为进行监督C.建设单位凭工程质量监督文件申领施工许可证D.工程质量监督档案按单位工程建立，由建设单位负责人签字后归档，

5、按规定年限保存【答案】： C 12、（2019年真题）某建设工程项目在施工中发生下列人工费,完成业主要求的合同外工作,花费3万元，由于业主原因导致施工工效降低,使人工费增加3万元,施工机械故障造成人员误工损失1万元,则施工单位可向业主索赔的合理人工费为（）A.3B.4C.6D.7【答案】： C 13、建立建设工程项目质量控制系统时，首先应完成的工作是()。A.制定系统质量控制制度B.编制系统质量控制计划C.分析系统质量控制界面D.确立系统质量控制网络【答案】： D 14、根据建设工程项目管理规范，项目管理实施规划应包括（ ）。A.项目管理目标规划B.项目采购与资源管理规划C.项目招标和发包工作

6、程序D.职业健康安全和环境管理计划【答案】： D 15、关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。(单项选择题)A.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要 B.大型建设工程项目总进度目标论证首先开展的工作是调查研究和收集资料 C.大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行 D.若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标【答案】： B 16、关于施工现场宿舍设置的说法，正确的是（ ）。 （2015）A.室内净高2.5m B.室内通道宽度0.8m C.每间宿舍居住18人 D.使用通铺【答案】： A 17、下列影响建设工程项目质量的因素中，

7、属于管理因素的是（）。A.人的因素和技术因素 B.人的因素和环境因素 C.决策因素和组织因素 D.技术因素和决策因素【答案】： C 18、关于建设工程施工合同谈判与签约的说法,正确是（ ）。 A.在合同谈判段形成的所有文件都是合同文件的组成部分 B.建设工程施工合同由合同双方达成协议并签字后，即受法律保护 C.双方在合同谈判结束后，即形成正式的合同文件 D.在合同谈判中，双方可以对技术要求进行进一步讨论和确认【答案】： D 19、建设工程项目总承包与施工总承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责（）。A.承建项目的投料试生产B.全部或部分工程的设计C.总价包干D.所有的主体工程、工艺和设备等的

8、施工与安装【答案】： B 20、建设工程项目策划的最终目的是为了（ ）。A.分析和论证项目的投资目标B.选择项目的融资方式C.使项目建设的决策和实施增值D.确定项目管理的组织形式【答案】： C 21、安全生产责任制是按照安全生产管理方针和“管生产的同时（ ）”的原则，将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产工人在安全生产方面应做的事情及应负的责任加以明确规定的一种制度。A.必须管质量B.必须管进度C.必须管成本D.必须管安全【答案】： D 22、下列建设工程管理工作中，属于工程使用增值的是()。A.确保工程建设安全B.有利于环保C.有利于成本控制D.有利于进度控制【答案】： B 23

9、、下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是（ ）。A.变更技术方案B.调整人员安排C.增加经济投入D.签订附加协议【答案】： D 24、索赔报告的关键部分是( )。A.索赔款项或工期计算部分 B.证据部分C.论证部分 D.总述部分【答案】： C 25、建筑产品的时代性和社会性决定建设工程环境管理具有（ ）的特点。A.协调性B.相关性C.多样性D.适应性【答案】： C 26、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（ ）计算。A.台班费B.台班折旧费C.折算租金D.折算租金乘以规定的降效系数【答案】： B 27、风险对于工程项目管理而言,是指可能出现的影响项目()的不确定因素。

10、A.组织建设B.目标实现C.风险控制D.团队建设【答案】： B 28、关于施工总承包模式特点的说法，正确的是()。A.招标和合同管理工作量大 B.业主组织与协调的工作量大 C.分包合同价对业主是透明的 D.开工前就有较明确的合同价【答案】： D 29、建设工程生产安全事故应急预案中，针对深基坑开挖可能发生的事故，相关危险源和应急保障而制订的计划属于（ ）。A.综合应急预案B.现场处置方案C.现场应急预案D.专项应急预案【答案】： D 30、 履约担保是招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。建设工程履约担保的有效期是（ ）。A.合同签订之日至约定的工程竣工交

11、付之日或保修期满之日B.合同生效之日至工程完工之日C.承包人收到工程预付款之日至工程完工之日D.工程开工之日至约定的工程竣工交付之日或保修期满之日【答案】： D 31、施工成本分析中，假定众多因素中的一个发生了变化，而其他因素不变，然后逐个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。这种施工成本分析方法称为()。A.差额计算法B.构成比率法C.因素分析法D.比较法【答案】： C 32、建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目（）的进度。A. 实施阶段B. 决策阶段C. 项目全寿命周期D. 使用阶段【答案】： A 33、以下建设工程施工合同（示范文本）（GF-201

12、7-0201）通用条款规定的顺序正确的是（ ）。A.合同协议书-专用合同条款及其附件-通用合同条款-技术标准和要求B.合同协议书-通用合同条款-专用合同条款及其附件-技术标准和要求C.专用合同条款及其附件-通用合同条款-技术标准和要求-合同协议书D.合同协议书-技术标准和要求-专用合同条款及其附件-通用合同条款【答案】： A 34、建立健全施工质量（ ），加强施工质量控制，就是为了预防施工质量问题和质量事故，在保证质量合格的基础上，不断提高工程整体质量。A.环境体系B.安全标准C.管理体系D.综合体系【答案】： C 35、关于DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是（）。A.DAB

13、的成员一般是工程技术和管理方面的专家 B.DAB提出的裁决具有终局性 C.特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致 D.DAB由合同一方当事人聘请【答案】： A 36、施工技术参数，如混凝土冬季施工受冻（ ）等技术参数都是应重点控制的质量参数与指标。A.临界强度B.保温系数C.测温数据D.养护标准【答案】： A 37、在实际执行过程中， 最理想的状态是已完工作实际费用（ACWP) 、计划工作预算费用（BCWS) 、巳完工作预算费用（BCWP ) 三条曲线靠得很近、平稳上升，表示项目按预定计划目标进行。如果（ ），则可能出现较大的投资偏差。A.BCWP与ACWP两条曲线越来越靠近B.三条曲线都平稳

14、的上升C.BCWP与BCWS两条曲线越来越靠近D.三条曲线离散度不断增加【答案】： D 38、关于进度计划编制和调整的说法，错误的是（ ）。A.总进度规划、项目子系统进度规划与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调B.预测性进度规划、指导性进度规划与实施性进度计划之间的联系和协调C.设计方编制的进度计划、施工和设备安装方编制的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调D.业主方编制的整个项目实施的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调【答案】： B 39、对竣工工程进行现场成本，完全成本核算的目的是分别考核（ ）。 A.企业经营效益，企业社会效益 B.项目管理绩

15、效，项目管理责任 C.项目管理责任，企业经营效益 D.项目管理绩效，企业经营效益【答案】： D 40、施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种（ ）成本计划。A. 指导性B. 实施性C. 作业性D. 竞争性【答案】： D 41、在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（）。A.项目决策策划B.制定纠偏措施C.目标分解D.收集实际数据【答案】： C 42、某项目在进行资金成本分析时，其计算期实际工程款收入为220万元，计算期实际成本支出为119万元，计划工期成本为150万元，则该项目成本支出率为（）。2017A.30.69% B.54.09% C.68.18% D.79.33%【答

16、案】： B 43、有关搭接网络计划中关键工作的表述，说法错误的是（ ）。A.在搭接网络计划中，关键工作是总时差最小的工作B.当计划工期等于计算工期时，工作的总时差为零是最小的总时差C.当要求工期大于计算工期时，总时差最小的为负值D.当有要求工期，且要求工期小于计算工期时，总时差最小的为负值【答案】： C 44、关于职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行的说法，正确的是（ ）。A.管理评审是由最高管理者对管理体系的系统评价B.内部审核是监理单位对施工单位的审核C.项目组级评价由管理者代表组织D.公司级评价每半年一次【答案】： A 45、通过对施工全过程、全面的质量监督管理，保证整个施工过程及其

17、成果达到项目决策所确定的质量标准，这是施工阶段质量控制的目标中（ ）的控制目标。A. 施工单位B. 建设单位C. 监理单位D. 设计单位【答案】： B 46、关于物资采购交货日期的说法，正确的是（ ）。 （2015）A.凡委托运输部门送货的，以供货方运产品时承运单位签发的日期为准B.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准C.采购方提货的，以采购方收获戳记的日期为准D.凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准【答案】： A 47、根据当地气象资料的分析和预测，事先针对可能出现的风、雨、严寒等不利（ ），制定相应的施工技术措施。A.施工条件B.环境因素C.施工部位D

18、.施工因素【答案】： A 48、某基础工程合同价为3000万元，合同总工期为30个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程600万元，业主同意工期顺延。根据比例分析法，承包商可索赔工期（）个月。A.3B.4C.8D.6【答案】： D 49、下列施工企业作业质量控制点中，属于“待检点”的是（ ）。A.隐蔽工程B.重要部位C.特种作业D.专门工艺【答案】： A 50、某工程网络计划中，某工作自由时差为3天，总时差为7天。进度检查是发现该工作持续时间延长了5天，则该工作实际进度（）。A.将使总工期延长5天，但不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天C.既不影

19、响总工期，也不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长1天【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、根据质量管理体系基础和术语（GB/T19000-2016/ISO9000：2015），质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动，这些活动主要包括（ ）。A.设定目标B.质量策划C.测量检查D.评价分析E.纠正偏差【答案】： ACD 2、项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使的管理权力有()。A.调整项目投资目标B.组织项目管理班子C.调配并管理进入工程项目的人力.物资D.选择施工作业队伍E.进行合理的

20、经济分配【答案】： BCD 3、（2020年真题）下列施工机械使用费控制措施中，属于控制台班数量的有（）。A.加强施工机械设备内部调配B.加强机械设备配件管理C.加强设备租赁计划管理D.提高机械设备利用率E.按油料消耗定额控制油料消耗【答案】： ACD 4、安全生产管理预警体系中，属于安全生产内部管理不良预警系统的有（ ）。A.事故预警B.人的行为活动管理预警C.政策法规变化的预警D.技术变化的预警E.质量管理预警【答案】： B 5、关于分项工程质量验收合格应符合的规定， 表述正确的有（ ） 。A.所含的检验批均应符合合格质量的规定B.所含的检验批的质量验收记录应完整C.具有完整的施工操作依据

21、、 质量检查记录D.主控项目 和一般项目 的质量经抽样检验合格E.观感质量验收应符合要求【答案】： AB 6、表格法是进行费用偏差分析的常用方法，其特点包括（）。A.灵活，使用性强B.信息量大C.可借助于计算机处理D.一般在项目较高管理层应用E.形象直观，一目了然【答案】： ABC 7、下列关于施工项目成本核算方法的说法，错误的是（ ）。A.施工项目成本核算的方法主要有表格核算法和会计核算法B.会计核算法的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好C.成本核算的方法须单独使用，不允许交叉使用D.项目财务部门一般采用会计核算法E.表格核算法的缺点是难以实现较为科学严密的审核制度，精度不高，覆盖面较小【

22、答案】： BC 8、应急预案的体系包括( )。A.总体应急预案B.综合应急预案C.专项应急预案D.现场应急预案E.现场处置方案【答案】： BC 9、在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定条件是（ ）。A.该工作的总时差为零B.该工作的自由时差为零C.该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等D.该工作的自由时差最小E.该工作的持续时间最长【答案】： AC 10、环境管理体系要求及使用指南G B / T 240012016的标准包括( )A.总要求B.范围C.规范性引用文件D.术语和定义E.组织所处的环境【答案】： BCD 11、施工合同交底的主要目的和任务有（ ）。A.将各种合

23、同事件的责任分解落实到各种工程小组或分包人B.明确各项工作和各个工程的工期要求C.明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限D.争取对自身有利的合同条款E.明确完不成任务的影响和法律后果【答案】： ABC 12、可以为施工承包商提供履约担保书的单位有( )。A.建设行政管理机关B.监理协会C.保险公司D.发包人E.担保公司【答案】： C 13、施工现场必须有针对性地悬挂醒目的安全警示牌的部位有()。A.主要施工部位B.主要作业点C.危险区域D.主要通道口E.材料堆放点【答案】： ABCD 14、关于施工组织设计的编制与审批，下列说法正确的有（ ）。A.施工组织设计应由项目负责人主持编制B.施工组

24、织总设计应由建设单位技术负责人审批C.单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批D.普通工程的施工方案应由项目技术负责人审批E.对达到一定规模的危险性较大的分部（分项）工程需编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经建设单位技术负责人签字后实施【答案】： ACD 15、对于不做结构性能检验的混凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应按规定进行实体检验，其检验内容包括（）。A.预埋铁件型号、数量B.外形尺寸偏差C.受力钢筋的数量、规格、间距D.受力钢筋的保护层厚度E.混凝土强度【答案】： CD 16、下列关于施工承包合同文件中进度控制条款的内容理解正确的是（ ）

25、。A.施工进度计划需经发包人批准后实施B.发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见C.发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，可以减轻承包人应承担的责任D.因发包人导致工期延误的，由发包人承担增加的费用，但不包括承包人的利润E.因承包人原因导致工期延误的，承包人支付逾期竣工违约金后，即可免除其继续完成工程及修补缺陷的义务【答案】： AB 17、关于判别网络计划关键线路的说法，正确的有（）。A.相邻两工作间的间隔时间均为零的线路 B.双代号网络计划中无虚箭线的线路 C.总持续时间最长的线路 D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路 E.时标网络计划中无

26、波形线的线路【答案】： C 18、关于建设工程项目总进度目标的论证工作，在项目的实施阶段，项目的总进度包括（ ）。A.设计前准备阶段的工作进度B.招标工作进度C.施工前准备工作进度D.保修工作进度E.使用期工作进度【答案】： ABC 19、某工程网络计划中，工作N的自由时差为5天，计划执行过程中检查发现，工作N的工作时间延后了3天，其他工作均正常，此时（）。A.工作N的总时差不变，自由时差减少3天 B.总工期不会延长 C.工作N的总时差减少3天 D.工作N的最早完成时间推迟3天 E.工作N将会影响紧后工作【答案】： BCD 20、管理环境因素主要是指项目参建单位的( )和各参建单位之间的协调等

27、因素A.质量管理体系B.设计技术因素C.建筑市场因素D.质量管理制度E.经济因素【答案】： AD 21、下列工程项目中，必须进行招标的有（ ）。A.使用外商资金的项目B.大型污水排放项目C.大型体育场馆D.采用专用技术作为施工主要技术的工程项目E.国家融资项目【答案】： BC 22、建设工程项目总进度目标论证的工作包括项目的工作编码，编码有各种方式，编码时应考虑的因素有（ ）。A.对不同周期的标识 B.对不同计划层的标识C.对不同计划对象的标识 D.对不同工作的标识E.对不同功能的标识【答案】： BCD 23、施工方项目管理规划的内容一般包括( )。A.质量控制的方法和手段B.进度控制的方法和

28、手段C.投资控制的的方法和手段D.安全管理的策略E.风险管理的策略【答案】： ABCD 24、对于不做结构性能检验的混凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应按规定进行实体检验，其检验内容包括（）。2018真题A.预埋铁件型号、数量B.外形尺寸偏差C.受力钢筋的数量、规格、间距D.受力钢筋的保护层厚度E.混凝土强度【答案】： CD 25、现场处置方案中应急处置的内容主要包括()。A.事故应急处置的程序B.现场应急处置措施C.事故报告的基本要求D.事故后果影响消除E.抢险过程和应急救援能力评估【答案】： ABC 26、根据工程变更的具体情况可以分析确定工程变更的责任和费用补偿。以下说明正确

29、的是（ ）。A.由于政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，一般不应该由业主承担责任B.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任C.施工方案变更要经过业主的批准，不论这种变更是否会对业主带来好处（如工期缩短、节约费用）D.业主向承包人授标前（或签订合同前），可以要求承包人对施工方案进行补充、修改或做出说明，以便符合业主的要求E.在授标后（或签订合同后）业主不能为了加快工期、提高质量等要求变更施工方案【答案】： BD 27、我国工程网络计划技术规程推荐的常用工程网络计划类型包括（ ）等类型。A.非肯定型网络计划B.单代号双时距搭接网

30、络计划C.双代号网络计划D.单代号网络计划E.单代号搭接网络计划【答案】： CD 28、不论采用何种运行模式，门户的主持者必须建立和动态地调整与完善有关项目信息门户运行必要的组织件，它包括（ ）。A.编制远程工作环境下共同工作的工作制度和信息管理制度B.项目参与各方的任务职能C.项目用户组的建立D.项目决策期、实施期和运营期的文档分类和编码E.系统管理员的工作任务和职责【答案】： ACD 29、进行成本分析时，比较法的应用通常采用的形式是（）。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与上期实际指标对比C.本期实际指标与拟完成指标对比D.与本行业平均水平对比E.与本行业先进水平对比【答案】：

31、 ABD 30、下列工程索赔证据中，属于书证的有（）。A.工程现场照片 B.合同协议书 C.质量责任鉴定 D.往来信件 E.司法判决书【答案】： BD 31、下列建设工程职业健康安全卫生的措施表述正确的是（ ）。A.宿舍室内净高不得小于2.3米B.每间宿舍居住人员不得超过16人C.现场食堂应设置独立的制作间、储藏间D.高层建筑施工超过8层以后，每隔四层宜设置临时厕所E.现场发生食物中毒或急性职业中毒时，必须在3小时内上报【答案】： BCD 32、根据建设工程安全生产管理条例的规定，对达到一定规模的危险性较大的分部工程，需要编制专项施工方案，且签字后实施，签字人包括（ ）。A.施工单位技术负责人

32、B.项目经理C.总监理工程师D.项目技术负责人E.专业监理工程师【答案】： AC 33、（2020年真题）根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（）。A.脚手架工程B.拆除爆破工程C.深基坑工程D.地下暗挖工程E.高大模板工程【答案】： CD 34、各级政府质量监督机构对建设工程质量监督的依据是国家、地方和各专业建设管理部门颁发的（ ）。A.法律B.法规C.实施细则D.规范E.标准【答案】： ABD 35、项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，管理权力有（ ）。A.选择施工作业队伍B.进行合理的经济分配C.签署合同D.购置设备E.调配

33、进入项目的人、财、物【答案】： AB 36、项目风险管理过程中,风险识别工作包括（ ）。A.分析风险因素发生的概率B.确定风险因素C.编制项目风险识别报告D.分析各风险的损失量E.收集与项目风险有关的信息【答案】： BC 37、由不同功能的进度计划构成的计划系统包括（）A.控制性进度规划(计划)B.选派项目经理阶段的预算成本计划C.设计进度计划(规划)D.指导性进度规划(计划)E.实施性(操作性)进度计划【答案】： AD 38、在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括( )。A.因机械故障停工维修而导致的窝工费B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费C.非承包商责任导致工效降

34、低增加的机械使用费D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费E.由于完成额外工作增加的机械使用费【答案】： BC 39、建设工程施工劳务分包合同中国，关于劳务报酬最终支付的说法，正确的有（）。A.全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料B.工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实C.工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后28天内进行核实D.工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款E.工程承包人和劳务分包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按合同有关争议的约定处理【答案】： ABD 40、项目人力资源管理计划应包括()。

35、A.人力资源控制计划B.人力资源考核计划C.人力资源配置计划D.人力资源培训计划E.人力资源需求计划【答案】： CD 41、在进度动态控制中，对于大型建设工程项目应通过()的编制对项目进度目标进行逐层分解。A.各子系统进度计划B.工程总进度计划C.工程总进度规划D.各子项目进度计划E.总进度纲要【答案】： ABCD 42、根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)GF2003 0214的规定，关于劳务报酬的表述，正确的有（）。A.约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的成本计算B.约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算C.变动劳务报酬(含管理费)D.约定不同工作成果的计

36、件单价(含管理费)，按确认的工程量计算E.固定劳务报酬(含管理费)【答案】： BD 43、施工准备阶段建设监理工作的主要任务包括()。A.审核分包单位资质条件B.建立计量支付签证台账C.检查施工单位的试验室D.核验施工测量放线E.制订材料和设备供应计划【答案】： AC 44、招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。A.履约保证金B.履约担保书C.银行保函D.投保保函E.报税支票【答案】： ABC 45、与诉讼相比采用DAB方式解决工程纠纷的优点是（ ）。A.公正B.费用较低C.及时解决纠纷D.裁决有更强的约束力E.终局性【答案】： ABC 46、物资采

37、购工作应符合有关合同和设计文件所规定的（），并符合工程进度、安全、环境和成本管理等要求。A.数量B.规格C.技术要求D.质量标准E.范围【答案】： ACD 47、下列关于工程保险的说法中，正确的是（）A.承包人租赁给劳务分包人使用的机械由劳务分包人购买保险B.运至施工场地的用于劳务施工的材料和设备，由承包人办理保险并支付费用C.劳务分包人需为自有的人员办理保险并支付保险费用D.承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险E.劳务分包人自有的施工机械由承包人办理保险并支付费用【答案】： BCD 48、承包商可以提出索赔的事件有（ ）。A.发包人违反合同给承包人造成时间、

38、费用的损失B.因工程变更造成的时间、费用损失C.发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加D.贷款利率上调造成贷款利息增加E.发包人延误支付期限造成承包人的损失【答案】： ABC 49、关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有（ ）。A. 将相关资源和活动作为过程进行管理B. 领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向C. 全员参与D. 以事实为依据做出决策E. 以产品为关注焦点【答案】： ABCD 50、在建工程项目的全寿命周期中，决策阶段管理工作的主要任务是确定项目定义，具体包括（）。A.确定项目实施的组织B.确定建设任务和建设原则C.确定和落实项目的施工单位D.确定和落实建设资金E.确定项目的投资目标、进度目标、质量目标等【答案】： ABD