一级建造师之一建通信与广电工程实务题库完整版及答案免费下载.docx

《一级建造师之一建通信与广电工程实务题库完整版及答案免费下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建通信与广电工程实务题库完整版及答案免费下载.docx（107页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建通信与广电工程实务题库完整版及答案免费下载第一部分 单选题(50题)1、把不同功能的数字音频工作站通过网络系统将广播节目的录制和播出连成一个整体的系统是( )。A.电子新闻的网络化B.电视节目的网络化C.广播中心的网络化D.数字音频的网络化【答案】： C 2、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳人建设项目( )。A.预算B.概算C.决算D.结算【答案】： B 3、太阳电池直流供电系统由直流（ ）、整流设备、蓄电池和太阳电池方阵等组成。A.配电盘B.整流器C.逆变器D.滤波器【答案】：

2、 A 4、我国最为普遍的数字有线电视传输模式是（ ）。A.对称电缆传输B.同轴电缆传输C.光缆传输D.光纤同轴电缆混合网（HFC）【答案】： D 5、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为( )。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】： C 6、广电中心的防火要求：建筑面积（）m2以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A.200B.150C.120D.100【答案】： D 7、走线架应与接地网连接，在接地之前应使用( )测量接地网阻值，地阻应符合设计要求。A.地阻测试仪B.万用表C

3、.兆欧表D.平衡表【答案】： A 8、广播电视中心的场地选择的要求有：远离电磁干扰源、地震断裂带和（）等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】： D 9、信令机制是通信网上任意两个通信实体之间为实现某一通信任务，进行（） 信息交换的机制。A.控制B.计费C.网管D.用户【答案】： A 10、线管不便于直接敷设到位时，采用( )连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】： D 11、 典型六类电缆的弯曲半径应大于( )。A.20mmB.30mmC.40mmD.50mm【答案】： D 12、扬声器系统安装中涉及承重结构改动或增加

4、负荷时，必须经( )确认后方可实施。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.组织单位【答案】： A 13、呼叫质量测试在中型城市宜选( )个测试点。A.20B.30C.50D.80【答案】： B 14、 施工单位的( )依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全员D.一级建造师【答案】： A 15、有线电视传输工程信号传输的方向是( )。A.天线、干线、前端、分配网络和用户终端B.前端、天线、干线、分配网络和用户终端C.前端、干线、天线、分配网络和用户终端D.天线、前端、干线、分配网络和用户终端【答案】： D 16、（）是电视发射机的核心部分。A.编码器B.解

5、码器C.调制器D.解调器【答案】： C 17、在正常情况下，阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池( )。A.正极会产生氧气，而负极会产生氢气B.正极不会产生氧气，而负极会产生氢气C.正极会产生氢气，而负极会产生氧气D.正极会产生氧气，而负极不会产生氢气【答案】： D 18、在太阳能供电系统中，( )是目前在通信系统应用最广泛的一种太阳电池，其效率可达18，但价格较高。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池【答案】： A 19、我国数字同步网中定时基准信号采用（ ）传输。P11A.SDH l55Mb/s 专线B.PDH 2Mb/s 专线C.PDH 8Mb/s 带业

6、务电路D.PDH 140Mb/s 专线【答案】： B 20、通信建设工程安全生产操作规范要求，焊接时，乙炔瓶( )m内严禁存放易燃、易爆物质。A.2B.3C.5D.8【答案】： C 21、天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的（）作保护接地。A.内侧B.外侧C.上方D.下方【答案】： B 22、第三代移动通信WCDMA 标准是在（ ）移动通信技术的基础上发展起来的。A.TDSCDMA B.GSMC.IS95CDMAD.CDMA2000【答案】： B 23、 按照国务院、中央军委关于保护通信线路的规定要求，下列做法正确的是( )。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的

7、地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各3m范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧2m范围内种树【答案】： B 24、关于光缆配盘说法不正确的是（）。A.靠近局站侧的光缆一般长度不低于1KM，并且减少接头B.接头位置应选择在稳固无水地带，避开渠塘.快慢道.交通道口等地C.光缆的端别，干线工程中北向为B 端，南向为A 端D.如果中继段中有特殊类型的光缆，应先确定特殊类型光缆的位置【答案】： C 25、电杆应安装放电间隙式避雷线，电杆上的避雷线安装应断开( ) 间隙。A.50mmB.100mmC.200mmD.400mm【答案】： A 26、在电源系统中，( )可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象

8、发生。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】： A 27、 （）光纤在1550nm 处的衰减最小，适用于长距离数字传输系统。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】： C 28、中波天线钢塔安装过程中，要求每安装（）塔节，应调整一次塔身垂直度。A.一层B.二层C.三层D.四层【答案】： B 29、为了有利于电磁波传播，天线塔周围( )范围内天线辐射方向宜避开高大的建筑物和其他障碍物，高度不宜高于最下层天线高度的三分之二。A.1kmB.2kmC.3kmD.4km【答案】： A 30、 JETnet常用微管规格有( )两种。A.53.5mm和86mmB.

9、75.5mm和86mmC.53.5mm和108mmD.75.5mm和108mm【答案】： D 31、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应（）抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50B.98C.100D.99【答案】： C 32、广播电视中心低压配电系统接地方式应采用( )系统。A.TTB.TN-C.TN-SD.IT【答案】： C 33、关于移动交换子系统说法不正确的是( )。A.MSC 是NSS 的核心部件B.VlR 是用来存储来访用户信息，一个VlR 为一个MSC 控制区服务C.HLR 是用来存储本地用户信息的数据库，一个HLR 能够控制若干个移动交换区域D.AUC般

10、与HLR 处于同一位置【答案】： D 34、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于（）Mkm。A.2B.3C.5D.10【答案】： D 35、在PTN网络中，以下能同时支持时间和频率同步技术是（ ）。A.基于物理层的同步以太网技术B.基于分组包的TOP技术C.IEEE1588v2精确时间协议技术D.GPS同步技术【答案】： C 36、 广播电视中心机柜单个独立安装或并列安装均应达到横平竖直，其垂直度偏差应不大于( )。A.1B.1.5C.2D.3【答案】： A 37、天馈线系统安装施工中，风力达到4级禁止（）。A.上塔作业B.高空作业C.搬运设备D.吊装天线【答案】：

11、 D 38、光接收机灵敏度和最小过载光功率指输入信号处在1550nm区，误码率达到10-12时设备输入端口处的平均接收光功率的( )。A.最大值B.最小值和最大值C.最小值D.最小值或最大值【答案】： B 39、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地（）备案。A.城市建设管理机关B.城市规划管理机关C.电信运营商D.电信管理机关【答案】： D 40、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括（ ）。A.能够有效组织和督促本单位安全生产工作，建立健全本单位安全生产责任制B.能够有效对安全生产进行现场监督检查C.能够有效开展安全生产检查，及时消

12、除事故隐患D.能够组织制定本单位安全生产事故应急救援预案，正确组织、指挥本单位事故救援【答案】： B 41、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】： A 42、我国GSM通信系统采用900MHz频段时，移动台发、基站收的频段为( )。A.17101785MHzB.18051880MHzC.890915MHzD.935960MHz【答案】： C 43、将交流电转换成直流电的设备是( )。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器(DCDC)D.交流不问断电源(UPS)【答案】： A 44、阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，

13、负极板活性物质总量比正极( )。A.多15B.少15C.多10D.少10【答案】： A 45、在直流供电系统中，应采用（ ）的供电方式。A.交流不间断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】： C 46、卫星通信网络的结构没有( )结构。A.链形B.星形C.网格形D.混合形【答案】： A 47、穿越录音室、演播室的给排水及消防系统的管道均应采取（ ）措施，防止管道固体传声。A.消声B.软连接C.隔振D.双级减振【答案】： C 48、我国现在“户户通”工程广播电视节目传输采用的规范是( )。A.DVB-SB.MPEGC.DTMBD.ABS-S【答案】： D 49、通信

14、工程职业照射限值要求：在每天( )工作期间内，任意连续6min按全身平均的比吸收率(SAR)应小于01Wkg。其中的比吸收率(Specific Absorption Rate，SAR)是指生物体每单位质量所吸收的电磁辐射功率，即吸收剂量率。A.4hB.6hC.8hD.10h【答案】： C 50、电视照明电光源的有效寿命指的是（）。A.不能工作时的全部累计点亮时间B.光通量下降到不能工作时一定区间的时间C.从开始点亮到其光通量下降到一定数值时的全部累计点亮时间D.从开始点亮到其不亮时的全部累计点亮时间【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、通信网中软件设施包括信令、（）、计费等，它们主要是

15、完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的智能化。A.交换B.控制C.传输D.协议E.管理【答案】： BD 2、 DWDM系统主要网络单元有( )。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光纤放大器（OA）D.分插复用器（ADM）E.交叉连接器（DXC）【答案】： ABC 3、光纤传输中光纤自身的损耗有（）。A.连接损耗B.微弯损耗C.吸收损耗D.弯曲损耗E.散射损耗【答案】： C 4、 已建成的电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务经营者应当将空余资源，以( )等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。A.出租B.出售C.资源互换D.抵押E.质押【答案】： ABC 5、

16、双绞电缆的特性阻抗有（）等几类。A.75B.100C.120D.125E.150【答案】： BC 6、属于施工单位安全生产责任的是( )。A.工程概预算应当明确建设工程安全生产费B.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，应提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议C.建立教育和培训情况档案D.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费E.工程开工前，应明确相关单位的安全生产责任【答案】： CD 7、中心束管式光缆结构的缺点有（ ）。A.光缆中光纤余长不易控制B.光缆结构复杂C.光纤数不宜过多D.生产工艺环节烦琐E.成品光缆中松套管会出现后缩【答案】： AC 8、根

17、据工程建设标准强制性条文（信息工程部分），电信枢纽楼内自动报警系统的安装部位应包括（）。A.门卫室B.楼梯间C.营业厅D.电池室E.电信机房【答案】： BCD 9、符合微波天线馈源安装的技术要求的有( )。A.馈源极化方向和波导接口符合馈线走向的要求B.不受外加应力影响C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于25。D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑E.馈线连接的接口清洁且电接触良好【答案】： ABD 10、关于人手孔说法正确的是（ ）。A.在浇筑人孔基础混凝土时，应在对准人孔口圈的位置嵌装积水罐，并从墙体四周向积水罐做20mm泛水B.管道进入人窗口处应呈喇叭口形，管头应伸出在砖墙体内C.管道进入

18、人孔墙体，对面管道高程应对称，一般情况下不能相错1/2管群，分支的部分管道应低于主干管道D.人孔口腔与上覆预留洞口应形成同心圆。口腔内部应抹灰，与上覆搭接处要牢固，内外侧抹八字E.上下穿钉应在同一垂直线上，拉力环在墙体上的位置应与对面管道中心线对正【答案】： AD 11、UPS系统的主要功能是( )。A.有一定的滤波功能B.有一定节能功能C.交流稳压功能D.减少噪声的功能E.有瞬间电网断电的保护功能【答案】： AC 12、 广播电视中心演播室的舞台灯光系统是由( )调光设备和灯光支撑装置等部分组成。A.轻钢吊顶B.电源C.棚灯走道D.灯具E.负荷电路【答案】： BD 13、机房设备通电前的检查

19、包括( )。A.卸下架内保险和分保险，检查架内电源线连接是否正确、牢固无松动B.接通列保险，检查信号系统是否正常，有无告警C.架内无断线混线，开关、旋钮，继电器、印刷电路板齐全，插接牢固D.接通机架总保险，观察有无异样情况E.机架电源输入端应检查电源电压、极性、相序【答案】： AC 14、VSAT网络具有以下（）特点。A.时延小B.通信容量可自适应C.保密性好D.结构易调整E.智能化功能强【答案】： BD 15、通信设备的抗震措施应包括( )。A.通信设备顶部应与列架上梁可靠加固，设备下部应与不可移动的地面加固B.机房的承重房柱应采用“包柱”方式与机房加固件连为一体C.地震多发地区列架必须考虑

20、与房柱加固D.墙终端一侧，如是玻璃窗户无法加固时，应使用扁钢跨过窗户进行加固E.抗震支架要求横平竖直，连接牢固【答案】： AB 16、IPv6的主要优势体现在（）。A.充足的地址空间B.更小的路由表C.加入了对自动配置的支持D.更高的安全性E.局域网管理更加复杂【答案】： ABCD 17、微波通信中，会造成通信中断的电波衰落有( )。A.闪烁衰落B.干涉衰落C.单径衰落D.多径衰落E.波导型衰落【答案】： D 18、 对于已建成的电信设施无空闲资源可利用的路由和地点，应当尽量通过( )技术手段，提高资源利用率，以满足需求。A.技术改造B.扩建C.新建D.改建E.重建【答案】： AB 19、GS

21、M通信系统采用的多址方式为( )。A.跳码扩频B.频分多址C.时分多址D.空分多址E.扩频多址【答案】： BC 20、第五代移动通信系统无线技术的创新包括()等。A.大规模天线阵列B.正交频分复用技术C.新型多址D.全频谱接入E.多输入输出技术【答案】： ACD 21、光(电)缆线路路由复测的主要任务之一是核定防护地段，防护主要是指( )。A.防盗防护B.雷电防护C.白蚁防护D.水浸防护E.机械损伤防护【答案】： BC 22、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经电信管理机关盖章同意的建设方案报( )审批，履行建设手续。A.城市规划部门B.市政管理部门C.电信业务部门D.电

22、信运营商E.电信规划部门【答案】： AB 23、影响无线接通率的因素有（）A.业务信道的拥塞B.控制信道的拥塞C.业务信道分配失败D.其他电气干扰源E.小区参数【答案】： ABC 24、计算机局域网的网络拓扑多用（）结构。A.总线型B.树形C.网形D.环形E.星形【答案】： AD 25、 目前工程中常用的光缆有( )。A.室(野)外光缆B.室(局)内光缆C.缠绕光缆D.海底光缆E.防鼠光缆【答案】： ABD 26、计算机网络按网络覆盖范围大小可分为( )。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网E.专用网【答案】： BCD 27、关于通信网拓扑结构的说法，正确的是()。A.网状网可靠性高B.星

23、形网传输网链路成本高C.总线型网稳定性差D.环形网扩容不方便E.复合型网经济性差【答案】： ACD 28、标志交流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】： AC 29、中央监测中心的数据库中储存（ ）。A.各类用户信息B.所有监控数据C.各类分析报表数据D.所有节目信号数据E.所有全国监测点的关键数据【答案】： C 30、光缆接续现场监测在实际工程中普遍采用OTDR监测法，该方法在精确测量接头损耗的同时，还能测试( )指标。A.光纤通道总衰减 B.光纤单位长度损耗 C.光纤长度 D.光纤偏振模色散 E.光缆对地绝缘【答案】： BC 31、符合微波天线馈源安装

24、的技术要求的有( )。A.馈源极化方向和波导接口符合馈线走向的要求B.不受外加应力影响C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于25。D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑E.馈线连接的接口清洁且电接触良好【答案】： ABD 32、通信行政执法人员依法进行调查、检查或者当场作出行政处罚决定时，( )。A.应当向当事人或者有关人员出示行政执法证件B.应当向当事人或者有关人员出示行政执法文件C.当事人进行口头陈述和申辩的，执法人员应当制作笔录D.当事人提出的事实、理由和证据经复核能够成立的，应当采纳E.通信主管部门不得因当事人申辩而加重处罚【答案】： ACD 33、数字音频无线广播的优点是声音质量好、（）

25、、覆盖面积大、发射功率小。A.抗干扰能力强B.高速移动接收质量好C.互联互通性能好D.频谱利用率高E.无线增益高【答案】： ABD 34、5G网络架构将引入全新的网络技术，（）将成为5G网络的重要特征。A.SDNB.NFVC.IPD.SDHE.WDM【答案】： AB 35、全光网络主要由（）组成。A.同步网B.信令网C.城域网D.接入网E.核心网【答案】： CD 36、通信电源交流供电系统包括（）等部分。 A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器(DCDC)【答案】： BCD 37、 从计算机网络组成的角度看，典型的计算机网络从逻辑功能上可以分为( )。A.资源子

26、网B.通信子网C.负责数据处理的计算机与终端D.负责数据通信处理的通信控制处理机E.通信线路【答案】： AB 38、2G移动通信系统主要由( )部分组成。A.移动交换子系统B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动台E.微波收发信机子系统【答案】： ABCD 39、敷设电源线的基本要求包括（）。A.电源线必须采用整段线料，中间无接头B.馈电采用铜（铝）排敷设时，铜（铝）排应平直，看不出有明显不平或锤痕C.电源线正极应为蓝色标志，负极应为红色标志，保护地应为黄色标志D.铜鼻子的规格必须与铜芯电源线规格一致E.电源线连接时应保持熔丝或空气开关断开，电缆接线端子（或端头）采用绝缘材料包裹严实【答案】：

27、 ABD 40、保证通信线路及其配套设施的安全，应采取的保护要求包括( )。A.不准在危及通信线路安全的范围内进行爆破、堆放易爆易燃品或设置易爆易燃品仓库B.在通信电线上搭挂广播喇叭和收音机、电视机的天线要通知施工单位C.不准在设有过江河电缆标志的水域内抛锚、拖锚、挖沙、炸鱼及进行其他危及电缆安全的作业D.不准在危及电杆、拉线安全的范围内取土和架空线路两侧或天线区域内建屋搭棚E.不准攀登电杆、天线杆塔、拉线及其他附属设备【答案】： ACD 41、塑料管道施工中，可直接敷设在天然地基上的管材有( )。A.双壁波纹管 B.栅格管 C.梅花管 D.ABS管 E.硅芯管【答案】： BD 42、需要C级

28、120kA模块型SPD时不能采用( )的方法。A.三个C级40kA模块型SPD并联B.三个C级40kA模块型SPD串联C.两个C级80kA模块型SPD并联、适当冗余D.一个C级40kA和一个C级80kA模块型SPD并联E.一个C级120kA模块型SPD直接使用【答案】： ABCD 43、（ ）基站间的同步是必须得。A.TD-SCDMAB.CDMA2000C.WCDMAD.GSME.CDMA【答案】： AB 44、 通信主管部门应当对案件进行全面、客观、公正的调查，收集证据；必要时依照法律、法规和规章的规定，可以进行检查。证据包括( )。A.书证B.物证C.证人证言D.视听资料E.施工单位的鉴定

29、结果【答案】： ABCD 45、移动通信基站话务不均衡的原因是( )。A.天线挂高不合理B.小区过覆盖C.建筑物原因覆盖不足D.容量有限E.发射功率过小【答案】： ABC 46、通信电源系统集中供电方式由( )组成。A.交流供电系统B.直流供电系统C.机房照明系统D.接地系统E.集中监控系统【答案】： ABD 47、架空线路工程中，按建筑方式分类的拉线应包括（）。A.落地拉线B.高桩拉线C.吊板拉线D.撑杆E.风暴拉线【答案】： ABC 48、网络指标从移动终端感知来讲主要有（）。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.容量【答案】： ABCD 49、下列关于管道线路工程施工

30、说法正确的是（）A.子管可跨人手孔敷设B.管孔占用先下后上，先侧后中，逐层使用C.敷设光缆时在管道进出口采取保护措施D.人手孔内光缆接头盒应设置与水线以上E.光缆接头距离两侧出口处的光电缆长度不小于400mm【答案】： BCD 50、对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力考核的要点包括( )。A.建立健全安全生产责任制B.保证安全生产费的有效使用C.消除生产安全事故隐患D.有效进行现场安全监督检查E.及时制止现场违章操作【答案】： BC 第三部分 大题(50题)1、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参

31、会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。施工期间正值雨季，项目负责人针对雨季施工注意事项进行了重点检查。建设单位为了加快施工进度，要求对已经完成的基站，提前加电开通，尽快验收交付投产。在专项质量检查中，检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数值偏高，要求项目部进行分析并及时整改。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.针对雨期施工的注意事项有哪些

32、？【答案】：1.答：（1）不妥之处1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安全技术交底应该在开工前进行。（2）不妥之处2：现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）不妥之处4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.答：有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行

33、作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业； 2、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月2

34、0日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】：1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件

35、二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26天乙施工单位可索赔费用：新增8公里光缆施工费用：8100010=80000元新增8公里光缆材料费用：8500=4000元租赁机械费：72000=14000元人工费：8080=6400元共计：80000+4000+14000+6400=104400元 3、背景资料：某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋深1.5米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结

36、束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？参考P267案例1L420072问题13.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？参考P291案例1L4200083问题15.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】：1.P209（本小题4分）距离施工现场近（1分）；运输材料、设备、机具便利（1分）；通

37、信、信息传递方便（1分）；人身及物资安全（1分）。2.（本小题6分，1项2分，满分6分）跨距200米的跨河施工；直埋光缆沟的沟深控制；光缆接续；建设工程教育网与电力电缆交越处的施工。3.P278（本小题4分）出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低（2分）。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等（2分）。4.（本小题2分）拉线坑回填土中有冻土（1分），第二年冻土解冻引起土质松软（1分）。 4、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程

38、的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用

39、照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在

40、施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】：(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延