一级造价师之建设工程计价题库包过题库含答案【预热题】.docx

《一级造价师之建设工程计价题库包过题库含答案【预热题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库含答案【预热题】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库含答案【预热题】第一部分 单选题(50题)1、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（）。 A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目【答案】： C 2、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是（ ）A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够

2、的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标【答案】： C 3、根据 FIDIC施工合同条件的规定，当工程量变化时，下列条件会采用新的费率和价格的是（ ）。A.该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定的工程量的10%B.该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过中标合同金额的0.1%C.工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过5%D.该项工作是工程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目”【答案】： A 4、下列对工程结算价款纠纷处理的是（ ）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订

3、的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】： D 5、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

4、D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝【答案】： D 6、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】： C 7、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】： C 8、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。 A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括

5、人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】： B 9、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。A.因合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年不为负，故项目第1年具有财务生存能力C.因第3年大于，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年为负，故项目第4年不具有财务生存能力【答案】： A 10、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是()。A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的610倍B.征收无收益的土地，不

6、予补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【答案】： B 11、在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是（）。A.项目名称B.费率C.项目价值D.服务内容【答案】： B 12、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】： A 13、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.

7、实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 14、（2021年真题）关于招标文件的澄清和修改，下列说法正确的是（ ）。A.招标文件的澄清仅应发给提出疑问的投标人B.招标文件的澄清中应指明澄清问题的来源C.招标文件的澄清影响到投标截止时间不足的，应相应推后D.发出的招标文件只可澄清不可修改【答案】： C 15、下列机

8、械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下的工作的时间【答案】： B 16、在施工机械台班单价的组成中，对于安拆简单的轻型施工机械，安拆费及场外运费的运输距离应按（ ）km计算。A.10B.15C.20D.30【答案】： D 17、某包工包料工程签约合同价为3000万元（暂列金额为0万元），其中，直接工程费用为1500万元，则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为()万元。A.150B.300C.450D.900【答案】： B 18、在拟定常规的施工

9、组织设计时需注意问题，下列说法正确的是（ ）。A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算D.计算人、材、机资源需要量时，通常不需要考虑节假日、气候等的影响【答案】： C 19、关于预付款担保的说法，正确的是（ ）。 A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】： D 20、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（ ）。A.分部分项工程费与措施费总额的10%15%为参考B.分部分项工程费的10%15

10、%为参考C.分部分项工程费与措施费总额的15%20%为参考D.分部分项工程费的15%20%为参考【答案】： B 21、已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元A.2286B.6400C.1600D.5714【答案】： D 22、某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（ ）万元。A.280.56B.281.12C.336.67D.337.35【答案】： A 23、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（ ）。A.为了保护环境而

11、正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值【答案】： B 24、国际竞争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）。A.清标 B.审标 C.评标 D.定标【答案】： C 25、（2016年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防

12、护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】： B 26、FIDIC施工合同条件下，业主对实施、完成和修复工程所接受的金额称为接受的 合同款额，它表明于（ ）。A.招标书 B.投标书C.中标函 D.合同协议书【答案】： C 27、确定投标有效期应考虑的因素不包括()A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间【答案】： C 28、关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（ ）。A.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程

13、费+设备及工器具购置费C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费【答案】： B 29、（2019年真题）关于设计概算的说法，正确的是（ ）。A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制D.概算应考虑货款的时间价值对投资的影响【答案】： D 30、下列关于无形资产的计价原则，描述错误的是（ ）。A.投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或合同协议约定的金额计价B.购入的无形资产

14、，按照实际支付的价款计价C.企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中实际支出计价D.无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算【答案】： D 31、（2018年真题）某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】： B 32、采用定额单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是（）。A

15、.计算人、材、机费用B.计算企业管理费、利润、规费、税金等C.复核工程量的准确性D.套用定额预算单价【答案】： B 33、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】： A 34、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2 的类似工程预算成本为216 万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、

16、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（ ）万元。A.245.44 B.244.4 C.287.4 D.302.8【答案】： B 35、（2010年真题）下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】： B 36、投标报价过程中，确定分部分项工程和单价措施项目综合单价时，确定计算基础主要的工作内容是（）。A.确定消耗量指标和生产要素单价B.分析清单项目的工程内容C.计算工程内容的工程数量D.计算清单单位含量【答案】： A 37、措

17、施项目清单中的安全文明施工费（）。 A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【答案】： D 38、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（ ）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】： B 39、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ ）。A.为完成工程项目建造、生产

18、性设备及配套工程安装所需的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】： D 40、某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为（ ）万元。A.6000B.6300C.6600D.6615【答案】： D 41、下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（ ）。A.工程进度计划与措施B.分包计划C.投标文件格式符合要求

19、D.联合体投标人已提交联合体协议书【答案】： B 42、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的( )。A. 10%B. 15%C. 20%D. 25%【答案】： C 43、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计40万元，专用工具费率为2，废品损失率为8，利润率为10，增值税税率为16。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（ ）万元。A.5.08B.6.09C.7.11D.7.75【答案】： D 44、某建设项目工程费用为7000 万元，工程建设其他费用为2000 万元，建设期利息为600 万元。若基本预备费

20、费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475【答案】： C 45、关于建设期利息，下列说法错误的是（ ）。A.建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息B.总贷款分年均衡发放，当年借款在年中支用考虑C.当年贷款只计半年利息，而以前年度的本利和则按全年计息D.利用国外贷款的利息计算中，不用考虑国内代理机构向贷款方收取的转贷费和管理费等【答案】： D 46、（2020年真题）承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（）颁发前发生的工程变更。A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【

21、答案】： A 47、最高投标限价中的暂列金额，通常应以（ ）为计算基数。A.分部分项工程费与可计量措施项目费B.分部分项工程费与措施项目费C.分部分项工程费.措施项目费和其他项目费D.分部分项工程费【答案】： D 48、某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是（ ）万元。A.28047B.36578C.37093D.37260【答案】： C 49、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（ ）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家

22、具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】： C 50、（2017年真题）已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、关于工程计量，下列说法错误的有（ ）。A.工程计量可选择按月或按工程形象进度分段

23、计量B.承包人原因造成的返工工程量应予计量C.单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定D.总价合同约定的项目计量应以实际完成的工程量为依据E.工程计量可以依据工程量清单及说明【答案】： BD 2、关于施工招标文件，下列说法中正确的有（ ）。A.应规定开标的时间、地点和程序B.不应说明评标委员会的组建方法C.应说明拟采用的定标方式D.招标文件中规定的某项技术标准可要求某一特定的专利E.应说明要求承包人提交的履约担保和合同的签订时限【答案】： AC 3、根据房屋建筑与装饰工程计量规范（GB 50854-2013）的规定，脚手架计算时，计量单位m2 是指（）A.外墙面积B.建筑面积

24、C.垂直投影面积D.脚手架与外墙的接触面积E.建筑物超高部分的建筑面积【答案】： BC 4、下列关于共同费用分摊计人新增固定资产价值的表述，正确的是（）。A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B. 土地征用费按建筑工程造价比例分摊C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊 D.生产工艺流程系统设计费按需安装设备价值总额作比例分摊E.地质勘察费按建筑工程造价比例分摊【答案】： BC 5、按照用途的不同，建设工程造价指标可分为（ ）。A.单价指标B.工程经济指标C.工程量指标D.单位工程造价指标E.消耗量指标【答案】： ABC 6、关于定额与工程量清单计价的说法，正确的有()。A.定额

25、计价介于国家调控价与市场价之间B.清单项目划分一般按“综合实体”进行分项C.清单计价突出了施工措施费的市场竞争性D.清单计价的工程量中包含了合理的施工损耗E:定额与清单计价合同价格的调整方式不同【答案】： BC 7、（2019年真题）一般不作为无形资产入账，但当涉及转让事项时才做无形资产核算的有（）。A.自创专利权B.自创专有技术C.自创商标权D.出让方式取得土地使用权E.划拨方式取得土地使用权【答案】： BC 8、下列费用项目中，以“关税完税价格+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有（ ）。A.外贸手续费B.关税C.银行财务费D.进口环节增值税E.车辆购置税【答案】： D

26、 9、关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（ ）。A.单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示B.单项工程指标反映工程费用，以每m2、m3、m、座等单位投资表示C.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力投资表示D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示【答案】： A 10、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（ ）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨

27、厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】： ABC 11、计算国产非标准设备原价时，常用的计算方法有（ ）。A.成本计算估价法B.系数估算法C.系列设备插入估价法D.分部组合估价法E.定额估价法【答案】： ACD 12、下列各项中属于初步评审标准中资格评审标准内容的是（）。A.投标人名称与营业执照一致B.报价唯一C.投标文件格式符合要求D.具备有效的安全生产许可证E.资质等级符合规定【答案】： D 13、采用造价信息调整价格差额，以下表述中正确的是（ ）。

28、A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价涨幅以基准单价为基础计算B.人工单价发生变化，承发包双方应按照实际的市场人工单价调整合同价款C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，材料单价跌幅以基准单价为基础计算D.造价信息调整价格差额的方法适用于公路、水坝等工程E.施工机械台班单价变化超过建设主管部门规定的范围时，按照其规定调整合同价款【答案】： AC 14、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正，对于澄清、说明或补正需要遵循的原则，下列表述中正确的是（）。A.对同类问题表述不一致可以进行澄清、说明或补正B.允许投标人通过修正显著的差

29、异或保留，使之成为具有响应性的投标C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正D.评标委员会可以提出对含意不明确部分提供几种可能的解释，由投标人进行选择E.评标委员会可向投标人明确投标文件中存在的遗漏和错误【答案】： AC 15、建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含有（）。A.各类单项价格指数 B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数 D.工程建设其他费用指数E.各类单位工程价格指数【答案】： BCD 16、下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有()。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性

30、货款的项目E:使用国际金融机构货款的项目【答案】： ABCD 17、（2007年真题）某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【答案】： BCD 18、在使用概算指标法编制设计概算时，若想直接套用概算指标编制概算，则拟建工程应在（ ）等方面与概算指标相同或相近。A.消耗定额B.结构特征C.地质及自然条件D.投资主体E.建筑面积【答案】： BC 19、评标委员会在向招标人提交的书面评标报告中应当记载的内容有（ ）A.基本情况和数据表B.评标委员会成员名单C.

31、开标记录D.经评审的投标人排序E.招标文件答疑【答案】： ABCD 20、下列关于工程造价信息的说法中，正确的有（ ）。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完成或在建工程的各种造价信息E.人工成本不能作为处理建筑工人劳动工资纠纷的依据【答案】： AB 21、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求()。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移

32、民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E:厂区地形力求平坦，避免山地【答案】： ACD 22、根据建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013），关于计日工费的确认和支付，下列说法中正确的有（ ）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该项目的工程数量和单价B.己标价工程量清单中有该类计日工单价的，按该单价计算C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，按承包人报价计算D.计日工价款应列入同期进度款支付E.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行【答案】： ABD 23、根据FIDIC合同条件的约定，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件说法正

33、确的是（）。A.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动大于1B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动大于10C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.1D.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01E.由于工程量的变更直接造成该部分工程单位工程量费用的变动超过1【答案】： BD 24、（2014年真题）土地使用权的取得方式影响竣工决算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使

34、用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】： AD 25、关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有（ ）。A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工中的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】： CD 26、采用概算指标法编制建筑工程设计概算，直接套用概算指标时，拟建工程符

35、合的条件是（ ）。A.拟建工程和概算指标中工程建设地区相同B.拟建工程和概算指标中工程建设地点相同C.拟建工程和概算指标中工程的工程特征、结构特征基本相同D.拟建工程和概算指标中工程的建造工艺相差不大E.拟建工程和概算指标中工程的建筑面积相差不大【答案】： BC 27、关于联合体投标，下列说法正确的有（ ）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABCD 28、采用指标估算法时.影响

36、投资估算精度的因素有（ ）。A.价格变化B.技术水平的变化C.现场施工条件的变化D.工艺流程的变化E.项目特征的变化【答案】： AC 29、由于发包人原因导致工期延期期间承包商可索赔现场管理费，现场管理费率的确定可以选 用的方法包括（）。 A.合同百分比法B.现场统计法C.原始估价法D.历史数据法E.平均成本法【答案】： ACD 30、挂贴墙面花岗石板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有()。A.花岗石板材B.水泥砂浆C.钢龙骨D.脚手架E:安全网【答案】： ABC 31、在基本建设项目概况表中，构成建设项目建设成本的有（）。 A.建筑安装工程投资支出B.待核销投资支出C.设备工器

37、具投资支出D.待摊投资支出E.其他投资支出【答案】： ACD 32、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有()。A.材料费=材料净重*每吨材料综合价B.加工费=设备总重量*设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量*辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E:当期销项税额=销售额*适用增值税率【答案】： BC 33、根据标准施工招标文件，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有()。A.已运至施工场地的材料的损害B.承包人的停工损失C.因工程损害造成的第三者财产损失D.停工期间承包人因监理人要求照管工程的费用E:承包人设备的损坏【答案】： ACD 34、下

38、列费用中属于工程建设其他费用中专项评价费的是()。A.可行性研究费B.勘察设计费C.安全预评价费D.水土保持评价费E.地震安全性评价费【答案】： CD 35、柱网布置是建筑设计阶段影响工程造价的主要因素之一。对于工业建筑，柱网的选择主要取决于()A.吊车的类型及吨位B.屋顶的承重结构C.墙体的类型D.厂房的高度E.厂房中有无吊车【答案】： ABD 36、关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.进行流动资金估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借贷利息应计入建设期

39、贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算【答案】： AB 37、工人工作时间中的损失时间包括（ ）。A.准备与结束工作时间B.施工本身造成的停工时间C.非施工本身造成的停工时间D.休息时间E.偶然工作时间【答案】： BC 38、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】： AB 39、关于设计概算的编制，下列说法正确的是（）。A.国家发展改革委核定概算且安排部分投资的，原则上超支不补，如超概算，由项目主管部门自行核

40、定调整并处理B.设计概算以初步设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行精确计算C.因项目建设期价格大幅上涨导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改革委申请调整概算D.概算调增幅度超过原批复概算5%的，概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论进行概算调整E.设计概算的编制应采用单位工程概算、建设项目总概算二级概算编制形式【答案】： AC 40、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。 A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，应重新申请B.由同一专业的单位组成的联

41、合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效D.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书E.联合体投标的，只能以联合体中牵头人的名义提交投标保证金【答案】： BCD 41、与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低承包商承担的风险C.有利于调动总包的积极性D.有利于简化业主与承包商之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】： ACD 42、经初步评审后，未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标，具体情形包括()。A.同一投标人提交两个以

42、上不同的投标报价，且招标文件不允许提交备选投标B.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件C.投标人提交的投标保证金不符合招标文件的有关要求D.投标人提交的施工方案与技术措施不是最优方案E.投标报价低于成本【答案】： ABC 43、在合同价款纠纷的解决途径中，结果对双方均有约束力的途径包括（）。A.协商达成一致的和解协议B.仲裁C.诉讼D.监理或造价工程师暂定E.管理机构的解释或认定【答案】： ABC 44、下列关于各类工程计价定额的说法中，正确的有()。A.预算定额以现行劳动定额和施工定额为编制基础B.概预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成C.概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标D.投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础E:单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费【答案】： ABC