梅花山小学校塑胶运动场及梅花山幼儿园工程.docx

《梅花山小学校塑胶运动场及梅花山幼儿园工程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《梅花山小学校塑胶运动场及梅花山幼儿园工程.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、梅花山小学校塑胶运动场及梅花山幼儿园工程 梅花山小学校塑胶运动场及梅花山幼儿园工程 竞争性比选文件 比选编号：SZT2018-CQ-QC-GC-0639 比 选 人：重庆市北碚区梅花山小学校（盖单位公章） 比选代理机构：陕西中技招标有限公司重庆分公司（盖单位公章） 二一八年九月 梅花山小学校塑胶运动场及梅花山幼儿园工程 竞争性比选公告 本比选项目梅花山小学校塑胶运动场及梅花山幼儿园工程已由重庆市北碚区发展和改革委员会以北碚发改2018186号文批准建设，项目业主（比选人）为重庆市北碚区梅花山小学校，项目已具备比选条件，现对该项目施工进行公开竞争性比选。 一、项目简介与比选范围 1、名 称：梅花

2、山小学校塑胶运动场及梅花山幼儿园工程 2、地 点：北碚区将军路88号 3、工 期：90 日历天。 4、最高限价：总价2308173.07 元（其中含安全文明施工费用 55528.66 元） 5、工程概况：改造范围面积3065.21。其中：拆除面积为3000，新建运动场2800，包括新建围墙290.58，挡墙33.18米，栏杆124.35，花台88.7，新建体育器材室51，幼儿园改造412.86。其他要求按相关技术规范标准执行。 6、比选范围：具体详见本工程施工图、图说、工程量清单以及比选文件等中的所有内容。 二、比选申请人资格要求 已进入北碚区应急和限额以下工程建设项目承包商备选库，具备建设行

3、政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 三、公告时间 2018年9 月19 日起至2018年9 月 27 日止 四、比选申请人提交资料：比选申请文件。 五、提交比选申请文件时间及地点 1、时间：2018年 9 月 28 日 14 时 00 分至2018年 9 月 28 日14 时30分。逾期不予接收。 2、地点：重庆市北碚区公共资源综合交易中心（重庆市北碚区冯时行路308号3楼） 六、比选程序 1、业主和监督部门核验比选申请人的法定代表人身份证明和授权委托书(在比选会现场，法定代表人或授权委托人须提供第二代身份证原件)，法定代表人身份证

4、明及授权委托书原件除装入比选文件一并递交外，另需准备一份在开标现场出具。同时核验比选申请人资格（加盖鲜章的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件各一份，原件备查），若比选申请人无法在现场提供比选申请人身 1 份证明、比选申请人不具有有效营业执照和要求具备的资质条件，当场退回比选申请文件。 2、在监督部门的监督下，随机抽取三家比选申请人参加比选。抽取分两轮进行。第一轮由通过资格审查的比选申请人的法定代表人或授权委托人按递交竞争性比选申请文件的签到顺序抽取顺序号；第二轮由比选申请人的法定代表人或授权委托人按第一轮所抽取顺序号的顺序抽签，最终抽取三家比选申请人参加本次比选。若报名且通过资格预选的比

5、选申请人少于或等于三家，则直接参加比选。若提交书面材料且符合本比选公告要求的比选申请人仅有一家，业主可直接与其签订合同。 3、随机开启三家比选申请人的比选文件密封袋，唱出比选报价。按比选申请人须知2.0款的要求审核其总价及清单项目综合单价是否超限价。如果三家比选申请人中出现废选，导致参加最终报价得分计算的比选申请人不足三家的，则按上述第2款的规定，从余下的比选申请人中抽取递补。 4、按比选申请人须知2.7款对三家比选单位进行报价得分计算，评出一、二、三名。如评分相等时，以比选申请报价低的优先，比选申请报价也相等的，由项目业主在比选现场监督部门和各比选申请人的监督下，以随机抽取一家的方式确定中选

6、单位。 七、业主对中选承包商的工作要求 1、中选承包商必须在中选通知书发出后 3 日内与业主单位签订合同，并将合同报区交易中心备案。 八、附件 附件一、比选申请人须知 附件二、比选申请文件填报格式 附件三、工程量清单及综合单价的比选限价 附件四、图纸 附件五、合同 九、联系方式 业主（公章）：重庆市北碚区梅花山小学校 地址： 北碚区将军路88号 联系人：曹老师 电话： 18908338768 采购代理机构：陕西中技招标有限公司重庆分公司 联系人：李老师 电话：023-63061206 13594595654 地址： 重庆市北碚区新区龙晴路7号复城国际1209室 2 附件一 比选申请人须知 条

7、款 号 条款名称 编 列 内 容 本工程施工图、图示、图说、工程量清单以及比选文件范围内的全部内容为本次比选范围。 计划工期： 90 日历天 1.2 计划工期 计划开工日期： 年 月 日（以发包人下达的开工通知为准） 计划竣工日期： 年 月 日 1、符合体育工艺专业规范和国际田径协会联合会“田径场地设施标准手册”的要求； 2、严禁使用有毒溶剂，达到国家室内装饰装修材料胶粘中有害物质限量GB18583-2008要求；塑胶所用材料需报质监部门验收取样复检。 3、达到合成材料跑道面层(GB/T14833-2011)国家标准； 4、透气型塑胶材料要求： 1.3 质量要求 A:面层材料要求无毒,环保 B

8、:塑胶物理机械性能须符合国际田联(IAAF)要求 5、花岗石材材质符合现行行业标准天然石材产品放射性防护分类控制标准(JC 518)规定。 6、达到国家现行有关施工质量验收规范要求和上海市团体标准学校运动场地塑胶面层有害物质限量（T/310101002-C003-2016）要求； 7、工程质量达到国家规范和上海标准的合格要求。 1.4 踏勘现场 不组织，由比选申请人自行踏勘，费用自理。 比选申请人在收到比选公告及附件后，应仔细检查所有内容，如比选申请人要1.5 求澄清比选文有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明、经现场踏勘后发现表述不清以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上1

9、.1 比选范围 件的截止时间 的偏差的内容等应在2018年 9 月 21 日 17 时 00 分前书面通知比选人。 业主书面澄清的时间 2018年 9 月 25 日 17 时 00 分前，比选人将在北碚区公共资源交易网（）上公布，不管潜在比选1.6 3 条 款 号 条款名称 编 列 内 容 申请人是否下载，均视为已全部知晓。 1.7 1.8 分包 构成比选文件的其他材料 比选申请 截止时间 比选报价 不允许 比选人发出的答疑及补遗书 1.9 2.0 2018 年 9 月 28日14时30分（北京时间） 1. 比选申请人的报价应以竞争性比选文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工设计图纸、

10、现场踏勘情况、国家技术和经济规范及标准、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、重庆市建设工程工程量清单计价规则（CQJJGZ-2013）、重庆市建设工程工程量计算规则（CQJLGZ-2013）,重庆市市政工程计价定额（CQSZDE-2008）、重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额（CQJZDE-2018）、重庆市通用安装工程计价定额（CQAZDE-2018）重庆市房屋修缮工程计价定额（CQSXDE-2018）、重庆市建设工程费用定额CQFYDE-2018）及相关配套文件为依据。 2. 比选申请人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。比选申请人没有填入单价或总价

11、的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。比选申请人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。 3.在合同实施期间，比选申请人填写的单价和总价按专用合同条款的规定不予调整，有相关规定的除外。 4.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致以及和实际的数量不一致时，应于本须知1.5中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。比选人提供的电子文件包含各工程量清单的：序号、项目编码、项目名称、计量单位、工作内容、项目特征、工程数量，投标单位均不得擅自更改, 否

12、则，将被认定为废标。 5. 比选申请人按照比选人给出的“工程量清单”的格式及内容填写报价，不得变更其它内容；工程量清单中所列出暂定价（包括暂列 4 条 款 号 条款名称 编 列 内 容 金额、暂估价等），比选申请人不得修改。否则，将被取消比选资格。 6.本工程招标将设置总价最高限价和各分部分项综合单价的最高限价，总价招标控制价为2308173.07元（其中：安全文明施工费 55528.66元）。比选申请人的投标报价不得超过总价最高限价和各分部分项清单综合单价的最高限价，否则，将被认定为废标。 7.安全文明施工费： 7.1根据“渝建发201425号”规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、

13、环境保护费及临时设施费组成。 7.2安全文明施工费：由比选人根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)、重庆市建设工程工程量清单计价规则（CQJJGZ-2013)、关于印发的通知（渝建发201425号）、关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知（渝建价发20146号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额按单位工程分别填报，汇总时在“单位工程汇总表”中的“措施费”项的“安全文明施工费”项中单列计入投标总报价。安全文明施工费暂定金额为 55528.66元 。投标函及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按暂定金额填报，不得浮动，否则视为对比选文件不作实质性响应，

14、其投标文件按废标处理。结算时按照渝建发201425号文及渝建发201635号之规定之规定标准计取，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。在项目实施过程中，由中选人编制安全文明施工方案，由比选人及监理单位核准后方可实施。 8、2016年5月1日起建筑业全面推开营业税改增值税，工程造价中相关内容应按重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知（渝建发201635号）和重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知（渝建发2018195号）的要求执行。 9、比选申请人不得多报或漏报清单子目，项目业主将不予接受，并取消其投标资格。 5 条 款 号

15、条款名称 编 列 内 容 10、 本工程所需材料须采用下表中三者之一的品牌（厂家）的产品或同档次产品，中选人应在采购前将所采购材料的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知招标人及监理单位，经比选人及监理单位认可，封样（若需要）后中选方方可采购进场。由于此次工程涉及到学校安全，为了保证工程质量以及学校使用安全，并有效控制造价，比选人要求比选申请人在主要材料的选购上做到选择质量优良、品牌信用过硬、并经国家相关质量认证的材料，并请各抽选人按比选人的参考品牌三者之一或同等档次品牌自行报价采购，各抽选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整。花岗石为国产天然石材。 序号 1 2 材料名称 普通

16、水泥 水篦子 运动场塑胶(透气型) 推荐品牌或厂家 富皇、富丰、地维 备注 或同档次品牌 或同档次品牌 谐盛、活生、唐邦 3 或同档次品“东大”、“ 帝森”、“首大” 牌 重钢、达钢、水钢 顾地，联塑、百联 或同档次品牌 或同档次品牌 或同档次品牌 或同档次品牌 4 5 6 7 8 9 钢材 PP-R环保给水管 PVC排水管 川路、联塑、百联 BV电线 鸽牌、泰山、玉兔 开关、插座 欧普、TCL、德力西 配电箱电器 不锈钢栏杆 或同档次品牌 或同档次品“正泰”、“施耐德”、“秦巴” 牌 “风顺”、“ 南海天仁”“顺仁304” 或同档次品牌 10 11 电动旗杆 或同档次品“耀星”、“博发”、“

17、红遍天” 牌 6 条 款 号 条款名称 编 列 内 容 11、本工程材料均统一进入报价且原则上由中选人自行采购。投标报价时的材料价格参照重庆市建设工程造价信息近期公布的价格及市场价格并结合自身实力自主报价，中选后不调整，施工时由中选人提供材料的产地、生产企业、数量、规格、技术经济参数报比选人书面认可后才能采购，否则一切后果由中选人承担。本工程中材料的品牌、质量、厚度、颜色等各方面要求以设计和最高限价要求为准，若设计与最高限价要求不一致的，以标准高的或质量好的为准，若设计、预算中未明确相关要求的，以国家相关标准或学校要求为准。 12、运动场标线采用进口划线漆，已包含在塑胶材料价内，由比选申请人结

18、合自身情况自主报价，结算时不作调整。 13、塑胶采用粒径为1-1.5mm颗粒，由比选申请人结合自身情况自主报价，结算时不作调整。塑胶操场具体塑胶及EPDM颜色数量及列距由建设方确定，比选申请人结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 14、运动场原材料和成品送检,送检时须三方同时到场，检测报告须符合国家现行体育工艺专业规范和国际田径协会联合会“田径场地设施标准手册”的专业要求，塑胶铺装材料必须符合GB/T14833-2011合成材料跑道面层和室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量(GB 18583-2008)标准。同时，达到国家现行有关施工质量验收规范要求（参照上海市团体标准学校运动场地塑胶面层有

19、害物质限量T/310101002-C003-2016），并达到合格标准。 15、比选申请人只有严格按比选人提供的工程量清单进行了报价，才能视为总体报价完整。未填写单价与合价的视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价与合价中，并且必须按施工图及施工图说明完成工程量清单中未填入单价与合价的工程项目，但不能得到额外的结算与支付。 16、本工程施工周期如不可避免地与学校行课时间重叠，故本工程施工方必须从确保安全出发，采取切实有效的封闭施工措施，同时设置醒目的施工警示标志以及在黑夜情况下有足够光亮度的照明设施等， 7 条 款 号 条款名称 编 列 内 容 以保障老师、学生、施工作业人员和其他有关人员的安

20、全，相关费用由比选申请人自行测算并纳入投标报价中，结算时不作调整。中选人未能在规定工期内完工，可能导致工程延期产生的所有费用由各比选申请人行考虑，结算时不作调整。 17本工程实行总价包干，后期不作任何调整。 18、本工程改造完成后，中选人必须按原样恢复原有设施及环境等原貌，各比选人结合结合设计施工图及现场踏勘情况自行考虑，结算时不作调整。 19、运动场的质量及环境监测以及原材料检测和成品检测、田协检测、空气质量检测费用均由中选方承担，包含在总价中，不做调整。 20、本工程人工费及人工调整由各比选申请人根据重庆市建设工程费用定额CQFDE-2018及定额相关规定，并结合市场行情自主测算计入各分部

21、分项工程量清单综合单价中，中选后不再调整。 21、建设工程竣工档案编制费按渝建发201426号文执行。 22、企业管理费和组织措施费按渝建发201427号文执行。 2.1 比选申请文件 纸质比选申请文件一式3份，正本1份，副本2份，当正副本不一致的份数 比选申请 有效期 30日历天（自比选申请截止之日起计算） 按照附件二的填报格式要求，将法定代表人身份证明书、授权委托书时，以正本为准。 2.2 2.3 装订要求 （须另外手持一份在开标现场出示）、比选申请函、已标价工程量清单等装订成册，并应编制目录。 2.4 比选申请文件的密封 递交比选申请文件的地点 比选时间 和地点 比选申请文件由申请人自行

22、封装，密封并在封装袋上加盖比选申请人单位公章。 北碚区公共资源综合交易中心（重庆市北碚区冯时行路308号3楼） 比选时间：同比选申请截止时间 比选地点：北碚区公共资源综合交易中心（重庆市北碚区冯时行路308号3楼） 2.5 2.6 8 条 款 号 条款名称 综合评估法 编 列 内 容 1、比选基准价：抽选中的合格比选申请人的比选总报价的算数平均值为比选基准价。 2、在算出比选基准价基础上，比选总报价与比选基准价相比，每增加2.7 比选办法 1%扣 2 分，每减少1%扣 1 分，满分100分，扣完为止。按插入法计算得分（保留至小数点后两位）。 3、按得分高低排序，得分最高者为第一中选候选人。 4

23、、如评分相等时，以比选申请报价低的优先，比选申请报价也相等的，由比选人在比选现场监督部门和各比选申请人的监督下，随机确定一家为中选单位。 2.8 是否接受联合体比选投标 比选 投标预备会 偏离 不接受 2.9 不召开 3.0 不允许 1.本工程不支付预付款； 2.工程全部竣工且经验收合格，支付至中选价的70%； 3.1 付款方式 3.工程结算审计完成后支付至审定金额的97%，余3%留作质量保修金，质保期满后三十日内无息退还（工程保修期按国家工程质量保修条款规定执行）。 1.承包（包干）范围内的结算原则： 本工程采用总价包干方式，包干范围为施工图、图示、图说、工程量清单及比选文件范围内的全部内容

24、。 结算总价=合同价+工程变更项目结算价 3.2 结算方式 2.工程变更项目价款结算办法： 设计变更部分以及暂定工程量部分，当工程量清单报价中有适应于变更工程项目的比选申请综合单价，则按该项目的比选申请人综合单价计价。比选申请报价时，某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除 9 附件二 比选申请文件填报格式 目 (一) 比选申请函 （二）法定代表人身份证明及授权委托书 （三）申请人已标价工程量清单 15 录 （一）比选申请函 （比选人名称）： 1我方已仔细研究了 （项目名称）施工比选文件的全部内 容，愿意以人民币（大写） （￥ 元）的比选总报

25、价，其中安全文明施工费暂定金额为￥ 元。该工程项目经理为 。工期 日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工 。 程中的任何缺陷，工程质量达到 2我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请文件。 3如我方中选： （1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合 同。 （2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 4我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。 5 比选申请人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 地址： （签字） （其他补充说明）。 电话： 传真： 年 月 日 16 （二）法定代表人身份证明及授权委托书 法定代表

26、人身份证明 项目名称： 比选申请人名称： 单位性质： 地址： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （比选申请人名称）的法定代表人。 特此证明。 法定代表人身份证复印件 正面 法定代表人身份证复印件 反面 比选申请人： 年 月 日 （盖单位章） 注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容，在此基础上增加内容的不影响其有效性。 17 授权委托书 本人 （姓名）系 （比选申请人）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义递交、撤回、修改 （项目名称）竞争性比选申请资料，其法律后果由我方承担。 委托期限： 。 代理人无转委托

27、权。 承 包 商： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 身份证号码： 委托代理人： （签字） 身份证号码： 联系方式: 年 月 日 附:法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件(复印件上加盖单位公章) 粘贴法定代表人身份证复印件（反面） 粘贴法定代表人身份证复印件（正面） 粘贴委托代理人身份证复印件（正面） 粘贴委托代理人身份证复印件（反面） 18 （三）申请人已标价的工程量清单 （注：综合单价分析表在提交比选申请文件时无须提供；中选人在签订施工合同前须向比选人提交综合单价分析表，并作为施工合同附件；已标价的工程量清单封面应加盖比选申请人公章，否则取消其比选资格） 19 理人员。承包人

28、在招投标期间提供虚假资料骗取中选资格。 16.2.2承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）、承包人在施工中没有领会发包人意图或不明确施工要求而又不向发包人求证明确，致使施工不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。 （2）、未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程转包和分包，一经发现，发包将处以本工程承包人合同总价10%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延。 （3）、承包人应按有关规定交纳农民工工资保证金。承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资，由此引发的任何责任由承包人全部承担；出现拖欠农民工工资行为，发包人有权从承包人工程进度

29、款或履约保证金中扣减直接支付给农民工，承包人并承担工程合同总价0.1%的违约责任。 （4）、发包人认为承包人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，发包人有权要求承包人更换，发包人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；承包人拒绝按发包人要求更换，该种材料改为第三方供货，发包人收取承包人该类材料费的20%作为违约金，并按承包人实际支付的费用从承包人的结算价款中扣除。 （5）承包人在招投标期间提供虚假资料骗取中选。发包人在合同实施期间发现承包人在招投标期间提供了虚假资料，发包人将从支付给承包人的工程款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的1

30、0%的金额作为违约金。 16.2.3 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定： 承包人有下列行为之一，发包人有权解除合同，且发包人有权要求承包人赔偿由此给发包人造成的一切损失： （1）发包人发现并有充分的证据证明承包人不能履行施工合同约定的义务和职责。 （2）承包人在施工过程中，擅自改变设计、建设标准造成工程建设标准降低，建设内容减项。 （3）未经发包人同意将工程转包给其他单位的。 （4）在发包人按合同约定足额支付工程款的情况下，承包人拖欠民工工资，导致涉及单位或个人向发包人、建设主管部门或其它机构投诉的；同时发包人有权从应付给承 45 包人的进度款项中扣除后直接支付给施工民工

31、。 （5）因承包人原因致使合同无法履行或合同终止的。 （6）承包人未按经批准的进度计划组织施工，月实际进度与计划进度相比，延后8天以上时，可视为承包人违约，发包人可要求解除合同，并没收全部履约保证金。承包人承担全部责任，并赔偿给发包人造成的一切损失。 （7）因承包人原因造成连续停工5天及以上，发包人有权终止合同，责令承包人退场，并没收全部履约保证金，同时上报行业主管部门以不良履约记录备案、公布。 （8）凡施工过程中发包人要求新增、减少的项目，承包人必须无条件接受并实施，按投标书中约定的计价办法计价结算。如不接受，招标人有权取消授标或立即终止合同，同时招标人将没收中选人的履约保证金，并对已完成合

32、格工程支付70%的工程款，并要求其退场。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不采用 。 17.2因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。 18. 保险 18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切保险，费用由承包人承担。 18.2其他保险 关于其他保险的约定： 不采用 。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是

33、 。 18.3通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定： 承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。 19 争议解决 19.1. 争议评审 46 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。 19.2 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定：不采用 。 选定争议评审员的期限：不采用 。 争议评审小组成员的报酬承担方式：不采用 。 其他事项的约定：不采用 。 19.3 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定： 不采用 。 20仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁； （2

34、）向 合同履行地 人民法院起诉。 21、其他要求 1、本工程土石比例由各中选人根据现场踏勘情况及地勘资料自行测算，结算时不作调整。平基土石方量由中选人结合设计施工图及现场踏勘情况自行测算，结算时不作调整。 2、施工水用电由学校指定接头接入，由中选人自行测算纳入投标报价，结算时不调整。 3、易撒易漏物质的运输必须采用密闭方式，其相应费用纳入投标报价；弃渣费、密闭运输费等费用由中选人根据现场踏勘自行测算纳入投标报价，结算时不调整；所有的运距，由中选人踏勘现场后自行纳入投标报价，结算时不调整。 4、工程弃土（石、渣）的弃置点、运距由中选人自行考虑,结算时不作调整。弃渣费、弃渣运输费、渣场处置费、密闭

35、费等全部费用均包含在相应的工程量清单综合单价中，包干使用，结算时不做调整。 5、中选人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 6、建筑材料若涉及二次转运费用和出渣，由中选人踏勘现场后自行纳入投标报价，结算时不调整。 47 7、有检验、试验、调试及空气检测费用，由中选人结合自身情况自主报价，包含在总价中，结算时不作调整。 8、本工程中涉及的材料品牌，按招标文件所列品牌三者选其一或同档次品牌。工程中需要，但招标文件、合同、施工图和设计说明都未明确的，由发包方临时指定，结算时不作

36、调整。 9、混凝土采用相当于富皇、富丰、地维三者之一或同档次品牌。大企业商品砼,中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整； 10、卫生间大便器、小便器采用 “九牧”、“箭牌”、“东鹏”牌三者之一或同档次品牌产品，并按成品价格进入报价，结算时不作调整； 11、本工程中，幼儿园教室、办公室、走廊、器材室、门卫室均做墙裙，高度为踢脚线加内墙砖1.3米。幼儿园卫生间满贴内墙砖，高度到吊顶位置，墙砖、地面砖采用东鹏、诺贝尔、冠军牌三者之一或同档次品牌产品，墙砖规格为300*600，墙裙砖横贴，所有墙裙均要圆弧金属扣条压顶，转角处要用圆弧金属扣条连接，有棱角要打磨光滑。中选人结合自身情况自主报价，结算时

37、不作调整。 12、幼儿园办公室、教室和走廊屋顶均做石膏线条，中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 13、幼儿园卫生间均采用铝合金板吊顶，品牌选用“新飞”、“格勒”、“师丹”三者之一或同档次品牌，中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 14、门除设计图标明用玻璃门或防火门的以外，体育器材室用钢质门，幼儿园的所有门均为套装门，品牌选用“美心”、“大川”、“盼盼”三者之一或同档次品牌的产品，中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整；玻璃门必须设置防撞标志，中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 15、照明线（缆），从配电箱电源起点到各用电部位的电线（缆）长度，由中选人根据设计施

38、工图和现场踏勘自行测算，并结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 16、包含所有照明灯具、电扇等，室内日光灯采用金属吊杆，中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整； 17、配电箱价格按成品纳入投标报价，各中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整；配电箱元件采用 “秦巴”、“正泰”、“施耐德”牌三者之一或同档次品牌的产品，中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整； 18、综合布线采用“西蒙”、“康普”、“万泰”、“施耐德”三者之一或同档次 48 品牌产品，中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 19、拆除旧教学楼时，将原有监控系统和广播系统整体移入幼儿园，塑胶运动场新增广播和监控系统

39、，并入综合楼广播监控系统，公共广播系统采用“迪士普”、“ITC”、“天玛”三者之一或同档次品牌产品，视频安防监控系统采用“海康”、“大华”、“宇视”三者之一或同档次品牌产品，中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 20、拆除旧教学楼时，需将楼内1台柜机，14台挂机经清洗、加氟后移机到综合楼，具体位置由发包方指定，中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 21、施工图标示的弱电线路从起点到各部位的长度，由中选人根据设计施工图自行测算，并结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 22、幼儿园操场铺装的人造草皮已包含在塑胶运动场面积内，中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 23、幼儿

40、园外墙拆除原有墙砖搓沙抹灰找平后喷涂真石漆，颜色和图案由发包方确定，参照设计效果图，中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 24、不锈钢护栏壁厚不小于1.2mm,安装位置在运动场周围。幼儿园操场护栏采用彩色栅栏式（金属材质），颜色由发包方指定，中选人结合自身情况自主报价，结算时不作调整。 25、新建实心围墙70米，内侧全部水泥砂浆抹灰腻子找平，喷涂真石漆，颜色由发包方指定。一部分靠近高速公路一侧，其中一部分靠近富鑫苑小区，均需拆除旧围墙再新建，中选人结合现场踏勘情况自行测算，结算时不作调整。 26、新建隔片围墙77米，内外全部水泥砂浆抹灰腻子找平，喷涂真石漆，颜色由发包方指定，靠近原教师

41、宿舍，需拆除原有围栏，中选人结合现场踏勘情况自行测算，结算时不作调整。 27、对原有围墙内侧、挡墙、校门外右侧挡墙，均需水泥砂浆抹灰腻子找平，喷涂真石漆，颜色由发包方指定。中选人结合现场踏勘情况自行测算，结算时不作调整。 28、升旗台背后长40米的围墙、挡墙、需水泥砂浆腻子抹灰找平后喷涂岩片漆，岩片漆颜色、纹理由发包方指定，校门前右侧区域清除杂物、杂草，花木品种由发包方确定，中选人结合现场踏勘情况自行测算，结算时不作调整。 29、旗杆采用电动旗杆，高度为12米。升旗台及四周贴芝麻灰花岗岩，校门梯步贴铁锈红花岗岩。做法按设计进行，校门口梯步台阶面要做防滑槽，台阶面带半圆，选“进川”、“益进”、“弘昌”品牌三者之一或同档次品牌产品的天然石材，颜色、纹理由 49 第 30 页 共 30 页