2022年四川省监理工程师之交通工程目标控制自我评估考试题库加答案解析.docx

《2022年四川省监理工程师之交通工程目标控制自我评估考试题库加答案解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省监理工程师之交通工程目标控制自我评估考试题库加答案解析.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之交通工程目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、旁站监理的行为主体是（ ）。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】 B2、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（ ）。A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层【答案】 B3、关于开工预付款的描述错误的是（）。A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%35%B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通

2、常约定为有效合同价的10%C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付【答案】 A4、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算，大中修及技术改造一般按通车后每隔68年进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】 C5、关于桥梁悬臂浇筑挂篮施工要求的说法，不正确的是（ ）。A.如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，

3、应先将墩顶梁段与桥墩临时固结B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡C.挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于2D.浇筑梁段混凝土自前端开始向后浇筑，最后浇筑梁段根部与前一浇筑段的接合部【答案】 C6、掺灰处理膨胀土时，若土的天然含水率偏高，宜采用生石灰粉处置，掺石灰宜分两次进行。拌和深度应达到该层底部，拌和后的土块粒径应小于（ ）mm。A.35B.36.5C.37.5D.38【答案】 C7、期中进度付款时，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的（）内完成核查。A.7天B.10天C.14天D.28天【答案】 C8、费用监理工作的原则不包括（ ）。

4、A.遵法守规的原则B.恪守公正的原则C.坚持质量合格的原则D.坚持费用最低的原则【答案】 D9、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是（ ）。A.高强度钢的焊接裂纹B.拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角C.钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求D.钢桥构件的腐蚀和锈蚀【答案】 B10、生产经营单位的主要负责人未履行中华人民共和国安全生产法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收入百分之（）的罚款。A.三十B.四十C.五十D.六十【答案】 A11、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为

5、22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（ ）。A.产品价格投资额经营成本B.产品价格经营成本投资额C.投资额经营成本产品价格D.经营成本投资额产品价格【答案】 B12、常用的支座不包括（ ）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】 D13、在项目的预可行性研究阶段，是按项目的建设条件、建设规模等，估算建设项目所需要的投资额。其对投资估算精度的一般要求为误差控制在（）以内，因此，其可塑性是比较大的。A.30%B.20%C.10%D.25%【答案】 A14、对于路基地下排水工程，排水垫层

6、的厚度宜不小子300mm ，垫层材料应采用天然砂砾或中粗砂，含泥量应不大于（ ）%。A.2B.3C.5D.6【答案】 C15、围岩的工程性质中，对围岩稳定性影响最大的是（ ）。A.物理性质B.水理性质C.力学性质D.化学性质【答案】 C16、同日施工的两工作段的衔接处理应符合下列规定：前一段拌和整型后，留（ ）不碾压。后一段施工时在前一段的未压部分再加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。A.35mB.58mC.910mD.1012m【答案】 B17、关于衬砌混凝土开裂、拱顶下沉的预防措施，采用模板台车进行模筑混凝土，进行壁后压浆提高混凝土衬砌与围岩之间的（ ）。A.厚度B.压实度C.密实性D

7、.压力【答案】 C18、下列选项属于专项费用的是（ ）。A.行车干扰工程施工增加费B.施工场地建设费C.工地转移费D.职工探亲路费【答案】 B19、根据公路工程标准施工招标文件（2018年版）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，安全生产费按投标价的（ ）以总额为单位计量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】 B20、桥台的台身砌筑砂浆或浇筑混凝土的强度达到设计强度的（ ）以上且背墙的防、排水满足设计要求。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】 C21、下列费用中，属于规费的是（ ）。A.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】 C22、由于发

8、包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的（ ）小时内予以答复。A.立即B.12C.24D.36【答案】 C23、常见的工程项目管理模式有很多种，其中（ ）指的是项目管理公司代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同。A.PMCB.PMC.PPPD.BOT【答案】 A24、有一条200米长沟槽，其土方为1760m3，按流水施工分为四段，每段人工挖土作业队合理组成为20人，为加快进度采用两班倒施工，已知劳动定额为0.5工日/ m3，则挖土施工的流水节拍为（ ）天。A.22B.

9、44C.5.5D.11【答案】 C25、（ ）应建立重大风险源的监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】 A26、下列费用中，属于规费的是（ ）。A.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】 C27、拓宽路基应进行沉降观测，观测点应按设计要求设置。高路堤和陡坡路堤路段尚应进行（ ）。A.平面位移监测B.稳定性监测C.地面隆起监测D.土体深层水平位移【答案】 B28、季节性冻土地区路基施工时，下列（ ）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】 B2

10、9、路基施工前，应对路基基底土进行相关试验，每公里至少取（ ）个点。A.2B.4C.6D.8【答案】 A30、质量管理体系审核由（ ）对体系各项活动进行客观评价，这些人员应独立于被审核的部门和活动范围。A.企业内胜任的管理人员B.行业认可的审核人员C.企业领导D.外审专家【答案】 A31、隧道对向开挖的两工作面相距达到（ ）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。A.2B.3C.4D.5【答案】 C32、下列有关专项规划的环境影响评价的说法正确的是:（）A.专项规划的环境影响报告书应当包括环境影响评价的结论B.专项规划的编制机关应当在各专项规划草案报送审批前，举行论证

11、会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见C.专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书一并附送审批机关审查。未附送环境影响报告书的，审批机关不予审批D.设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查。参加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境保护行政主管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专家名单中，以随机抽取的方式确定【答案】 A33、横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（ ）时才设置。A.30minB.45m

12、inC.1hD.1.5h【答案】 A34、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】 B35、公路工程施工标准招标文件（2018 年版）通用合同条款规定，签发缺陷责任期终止证书后，（ ）应审核承包人提交的最终结清申请单。A.发包人B.监理人C.设计人D.勘察人【答案】 B36、监理单位应加强过程质量控制，推行（ ）。制订首件工程、典型施工的监理细则。A.首件责任制B.典型工程制C.重点工程制D.首件工程制【答案】 D37、高速公路、一级公路路床范围为崩解性

13、岩石或强风化软岩时，应进行换填处理，设计有规定时按设计厚度换填，设计未规定时换填厚度宜为（）。A.0.20.5mB.0.30.5mC.0.50.8mD.0.51.0m【答案】 B38、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下

14、书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。A.采石场B.采石场和市环保局为共同被告C.市环保局D.市环保局为被告,采石场为第三人【答案】 A39、费用监理的方法不包括（ ）。A.反馈监理B.前馈监理C.过程监理D.跟踪监理【答案】 D40、在软土地区施工中，关于砂砾、碎石垫层施工说法正确的是（ ）。A.砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂B.砂砾、碎石最大粒径宜小于40mmC.垫层一次铺筑完成D.垫层宽度应与路基坡脚保持同宽【答案】 A41、由原材料成分和性能发生微小变化、工人操作

15、的微小变化造成的质量波动为（）。A.周期性波动B.正常波动C.不规律波动D.异常波动【答案】 B42、工程概算是初步设计文件的重要组成部分，应由项目（ ）负责编制。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.勘察单位【答案】 A43、对于路堑开挖，当挖至路床顶面（ ）时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工，目的是防止地面水破坏路床。A.300500mmB.300400mmC.200400mmD.200600mm【答案】 A44、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（）的安全生产继续

16、教育。A.8学时B.15学时C.20学时D.30学时【答案】 A45、根据必须招标的工程项目规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（ ）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币220万B.材料采购的单项合同估算值为人民币180万C.施工单项合同估算价为人民币360万.监理服务采购的单项合同估算价为人民币80万46、【答案】 A47、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（ ）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】 C48、斜拉桥施工过程中要选择完善的施

17、工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（ ）。A.施工进度符合要求B.工程造价控制在一定范围C.工程质量和结构安全D.按期完工【答案】 C49、下列可表示数据的集中位置的特征量是（ ）。A.中位数B.极差C.标准离差D.变异系数【答案】 A50、下列关于净现值的说法中，正确的是（ ）。A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。C.折现率越大，净现值越大。D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】 A51、某工程组织非节奏流水施工，三

18、个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、5、7d，则该工程的流水施工工期是（ ）d。A.35B.36C.37D.38【答案】 D52、作为路面结构中的承重层，且具有足够的强度和刚度，指的是（ ）。A.面层B.基层C.垫层D.联结层【答案】 B53、某公路工程质量事故造成3000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】 C54、预制安装墩台身和盖梁的施工中使用受力装置和受力临时结构时应进行专门设计和验算，并经（ ）审批。A.监理工程师B.施工单位负责人C.施工单位技术负责人

19、D.建设单位【答案】 A55、建设单位编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收，没有编制竣工决算的工程项目不得进行竣工验收。竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）内报出。A.三个月B.四个月C.五个月D.六个月【答案】 A56、洞外平面控制网、高程控制网应不定期复测，复测周期不大于（ ）个月。A.3B.4C.5D.6【答案】 D57、落实安全生产方针政策、法律法规最有效的手段是（ ）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.科学规划【答案】 C58、（ ）在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.

20、设计单位【答案】 B59、三辊轴整平机应按作业单元分段整平，作业单元长度宜为1030m。振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的间隔时间不宜超过（ ）。A.9minB.12minC.15minD.18min【答案】 C60、填方路基中，路基填筑中利用土方的工程量计量规则是（）。A.计算压实体积，计量单位为 m3B.计算压实面积，计量单位为 m2C.计算天然体积，计量单位为 m3D.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量需要另行计量【答案】 A61、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答

21、案】 A62、由于工程遇到战争、瘟疫、骚乱等合同约定的特殊风险，导致合同无法继续履行而出现的支付结果为（ ）。A.常规支付B.违约支付C.合同解除支付D.合同终止【答案】 C63、真空预压施工的第一步是（ ）。A.抽真空系统施工B.排水系统施工C.密封系统施工D.抽气【答案】 B64、某公路工程年度施工产值8000万元，应配置（ ）专职安全人员。A.1B.2C.3D.4【答案】 B65、隧道对向开挖的两工作面相距达到（ ）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。A.2B.3C.4D.5【答案】 C66、当总体风险评估等级达到（ ）及以上时，将其中高风险的施工作业活动（

22、或施工区段）作为评估对象。A.级B.级C.级D.级【答案】 C67、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。A.每个预制块件应一次浇筑完成不得间断B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板【答案】 B68、用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后（ ）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.15B.30C.45D.60【答案】 B69、下列

23、关于桥梁施工缝的处理，说法错误的是（）。A.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，且宜留置在结构受剪力和弯矩较小并便于施工的部位B.对处理层混凝土的强度，当采用水冲洗凿毛时，应达到2.5MPaC.有抗渗要求的混凝土，其施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带D.重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，宜在施工缝处补插锚固钢筋【答案】 B70、工程项目管理的核心任务是（ ）。A.制定计划B.目标控制C.组建管理机构D.完成任务【答案】 B71、如果监理人根据检查或检验结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收材料或设备，相应拒付材料和设备的预付款，这属于监理人员在费用

24、监理中的（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价确认权和变更工程造价的确定权C.施工索赔事件发生后的费用审查权、物价上涨现象发生时的价格调整权D.在质量控制、进度控制等工作中的拒付权、扣款权【答案】 D72、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理D.加强工程延期和索赔管理【答案】 A73、地下水因素对围岩分级有一定的影响。遇有地下水时，

25、根据围岩等级，一般采用（）。A.升级处理B.不做处理C.降级处理D.无法判断【答案】 C74、填石路堤施工时，路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过（ ）m的弯折。A.30B.40C.50D.60【答案】 C75、下列选项不属于施工合同段总体预案内容的有（）。A.指导思想、实施原则和工作目标B.预案的启动、实施和演练C.实施预案的应急组织机构与职责D.与现场处置方案之间的联动方式【答案】 D76、下列关于水运工程计量规范的一般规定，说法正确的是（）。A.水工工程仅指水下工程B.当设计未作明确规定时，施工水位的确定有潮港采用工程所在地施工季节的历年平均水位C.当设计未作明确规定时，施工水位的确定

26、无潮港采用工程所在地的平均潮位D.水工工程与陆域工程界线的划分应根据工程部位、结构要求确定，并应以保证水工建筑物结构及各组成部分的完整性为原则【答案】 D77、“一岗双责”是指既要做好自己本岗位的工作，也要做好本岗位所涉及的（）。A.安全工作B.技术工作C.组织工作D.管理工作【答案】 A78、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（ ）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】 D79、水准点复测与加密规定中，高速公路、一级公路宜加密，每（

27、）m有一个水准点。A.300B.250C.150D.200【答案】 D80、根据公路水运工程监理工程是资质管理办法的规定，对不能自觉遵守监理人执业道德、缺乏监理工作责任心的，将根据情节分别给予通报批评、停止执业、取消监理资格并收缴证书及（ ）不得再申报监理人的处罚。A.3年内B.5年内C.10年内D.终身【答案】 B81、下列关于爆破施工的说法中，正确的是（ ）。A.光面爆破的炮眼起爆顺序是先引爆周边眼，再引爆掏槽眼、辅助眼B.光面爆破应根据围岩特点合理选择周边孔间距、周边孔的最大抵抗线C.爆破周边眼的控制爆破施工应采用光面爆破法D.周边孔宜采用导爆索网络同时起爆，不可分段起爆【答案】 C82

28、、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（ ）。A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录D.施工单位是平安工地建设的实施主体【答案】 B83、因设计缺陷造成的质量问题，由（）提出处理方案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】 C84、路面结构层次中，（ ）主要承受由面层传来的车辆荷载的垂直力。并扩散到下面的功能层和土基中去。A.面层B.基层C.垫层D.联结层【答案】 B85、软土地区路基施工中，厚度小于（ ）的软土宜采用浅层置换。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.0【答案】 B

29、86、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（ ）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】 D87、关于沥青的选用说法不正确的是（）。A.对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用黏度大的沥青B.对冬季寒冷的地区，宜选用黏度小、低温延度大的沥青C.对温度日温差、年温差大的地区应选用针入度指数大的沥青D.对旅游公路应选用黏度较大的沥青等级【答案】 D88、无机结合料稳定材料的养护期宜不少于7d，养护期宜延长至上层结构开始施工的（ ）。A.当天B.

30、前1天C.前2天D.前3天【答案】 C89、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。A.建设单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目经理D.安全总监【答案】 B90、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.单价子目B.总价子目C.暂列金额D.暂估价【答案】 C91、工程费用监理的措施中，经济措施和（）相结合是控制工程费用的有效手段。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.环保措施【答案】 B92、以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（）A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等

31、重大工程的施工过程中C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定【答案】 C93、下列不属于施工组织设计贯彻应做好的工作是（ ）。A.施工组织设计的技术交底B.制定工程价款支付比例C.实行项目岗位责任制D.制定各项管理制度【答案】 B94、现场安装焊缝长度为1300mm时，每条焊缝应为（ ）处。A.0B.1C.2D.3【答案】 B95、（ ）又称桥跨结构，是跨越河流、山谷或构筑物等障碍的主要结构，直接承受自重荷载、车辆、人员和其他活载等。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属构造物【答案

32、】 C96、施工单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（ ）的罚款。A.1万元以下B.1万元以上2万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以下【答案】 B97、施工阶段围岩分级，采用围岩坚硬程度、围岩完整程度和地下水状态3项因素进行评定，细分为（ ）个子因素。A.10B.11C.12D.13【答案】 D98、路面应具有下述一系列性能，以下描述正确的是（）。A.强度和刚度：指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能B.稳定性：指路面在自然因素和行车荷载多次重复作用下，材料不致迅速衰变、结构不致因疲劳而破坏的性

33、能C.耐久性：指路面在日光、大气、温度、湿度等自然因素影响之下，其整体强度不致迅速降低的性能D.粗糙度则用路面纵向凹凸量的偏差值表示【答案】 A99、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（ ）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】 D100、下列说法中，正确的是（ ）。A.地基表层压实度要求，二级公路一般土质应不小于95%B.地基表层压实度要求，三、四级公路应不小于80%C.路基基底原状土试验，每公里应不少于3个点D.原地面坑洞处，需要在清除沉积物后，分层回填【答案】 D101、某工程合同价为2000万元，合同价的50为可调部分。可调部分，人工费占35，材料费55，

34、其余占10。结算时，人工费价格指数增长20，材料费价格指数增长20，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（ ）万元。A.2110B.2100C.2180D.2200【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)102、对于隧道施工组织设计的编制的说法，错误的有（）。A.施工组织设计由业主单位编制B.编制的依据是合同书要求条款、设计文件、业主和施工会议确定的有关文件要求C.对结构复杂、地质条件差、施工难度大或采用新工艺、新技术的项目，要进行专业性研究，通过专家审定，报监理单位审批后采用D.在编制过程中，要充分发挥各职能部门的作用，共同来编制施

35、工组织设计E.遵守合同条款要求，保证工程质量和施工的安全【答案】 AC103、（ ）属于桥梁的附属结构。A.桥墩B.桥台C.支座D.桥面系E.伸缩缝【答案】 D104、下列钻爆中装药作业的规定，正确的是（）。A.严禁装药与钻孔平行作业B.装药时应使用木质或竹质炮棍进行装药C.严禁作业人员穿戴化纤衣物D.用块状材料、煤粉或其他可燃材料作炮泥E.膨胀岩土地段隧道和寒区隧道，炮泥材料宜采用水炮泥、黏土炮泥【答案】 ABC105、符合高路堤与陡坡路堤施工质量要求的有（ ）。A.高路堤路段应优先安排施工，宜预留2个雨季或6个月以上的沉降期B.高路堤宜采用强度高、水稳性好的材料C.高路堤施工中应按设计要求

36、预留高度与宽度，并进行动态监控D.高路堤填筑过程中应进行沉降和稳定性观测E.高路堤宜每填筑3m冲击补压一次，或每填筑46m强夯补压一次【答案】 BCD106、施工单位原因的延误防范措施包括（）。A.加强组织管理，理顺施工单位的内部管理体系B.编制进度计划时，应留有一定的余地，应考虑正常情况下气候原因对施工的影响C.保证工程建设资金的及时到位D.应做好征地拆迁工作，避免造成工程的延误E.施工人员的安排应合理，以满足施工需要【答案】 AB107、对于集料的压碎值要求，说法正确的有（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.二级和二级以下公路基层不大于35%C.二级和二级以下公路底基层不大于40%D.

37、二级公路的基层不大于30%E.对于高速公路和一级公路不大于30%【答案】 BC108、应用于一级公路的水泥混凝土路面施工的是（ ）。A.计算机自动控制强制式拌和楼（机）B.强制式搅拌站（机）C.滑模摊铺机施工工艺D.三辊轴机组施工工艺E.小型机具施工工艺【答案】 AC109、中华人民共和国安全生产法规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责包括（ ）。A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度.操作规程和生产安全事故应急救援预案B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况C.组织新员工参与本单位应急救援演练D.督促落实本单位重大危险源的安全管

38、理措施E.每年检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议【答案】 ABD110、按引发的原因不同，工程变更的情况一般可归纳为（）。A.因设计不合理而引起的工程变更B.为满足地方政府的要求而不得不进行的工程变更C.为优化设计方案而出现的工程变更D.因承包人风险原因而引起的工程变更E.因承包人的施工质量事故而引起的工程变更【答案】 ABC111、索赔成立的基本条件包括（）。A.有明确的合同依据（或法律依据）B.责任双方达成共识C.有具体的损害事实D.索赔期限符合合同约定E.索取的费用和（或）工期与损害事实相符【答案】 ACD112、人民法院作出的除权判决，其效力

39、有：()A.确认票据权利的效力B.宣告票据无效的效力C.作为支付凭证的效力D.强制执行的效力【答案】 BC113、参与分配制度是为了保障债权人在债务人的财产不足以清偿所有债务时，能够参加到别人已进行的执行程序中，使自己的债权获得平等的受偿。下列关于参与分配说法正确的有哪些？()A.被执行人为公民、法人或其他组织B.只能是针对金钱和物的债权的执行C.被执行人的财产不足以清偿所有债务D.申请参与分配的债权人必须取得执行根据【答案】 CD114、采用非水溶性的粉状外加剂时，应保证其（ ）。A.结块B.不得结块C.分散均匀D.搅拌充分E.不得搅拌【答案】 BCD115、下列选项属于工程费用监理人员的素

40、质要求的有（）。A.公路工程技术知识B.公路工程管理知识C.公路情况调研知识D.市场经济法律知识E.费用监理业务知识【答案】 ABD116、施工进度计划管理的主要任务是（ ）。A.努力完成工程任务招揽计划B.确保项目施工按合同工期要求交工及竣工验收C.合理地利用有限的人力、物力和财力，最大限度地挖掘施工中的潜力D.施工计划安排要结合工程任务的多少和工程规模的大小及工地现场分布情况进行统筹计划，使其发挥最大的经济效益E.能保证施工机械和劳动力得到合理和充分利用【答案】 ABCD117、毛某诉张明房屋纠纷一案，经某中级人民法院一审判决后，毛某不服，但没有上诉，而是于收到判决书20日后，向该省高级人

41、民法院申请再审。该省高级人民法院接到其再审申请后，经审查，认为该判决确有错误，遂指令作出生效判决的中级人民法院再审。该中级人民法院裁定撤销原判决，决定按二审程序对该案进行再审，同时，要求毛某在接到通知一周内向法院交纳案件受理费。下列说法正确的是：A.毛某可以向作出生效判决的法院的上级法院提出再审申请B.中级人民法院应该适用第一审程序审理该再审案件C.该中级人民法院在接到再审指令之后，应当作出裁定，中止原判决的执行，而不是裁定撤销原判决D.再审案件一律免交案件受理费，所以再审法院要求毛某交纳案件受理费没有法律依据【答案】 ABC118、对于路面基层（底基层）施工阶段的质量控制，石灰土稳定砂砾基层

42、、水泥石灰稳定土基层施工，以下说法正确的有（）。A.多雨地区，应避免在雨季进行施工B.石灰土稳定砂砾、水泥石灰稳定土宜用中心站集中拌和的办法施工C.石灰土稳定砂砾、水泥石灰稳定土不可用路拌法D.当铺筑层不只一层时，先铺筑的一层，将表面轻轻地耙松E.当基层压实采用1215t三轮压路机碾压时，每层的压实厚度不应超过20cm【答案】 ABD119、关于桥涵工程环境保护监理要点，说法正确的有（）。A.在桥涵工程开工前，应审批施工方案中的环保措施B.根据工程情况，确定本阶段环保监理的巡视旁站计划，对建设单位环保措施的执行效果进行检查C.基坑开挖的弃土堆放地点应事先经监理工程师同意D.对发生泄漏或任意排放

43、的，应当场责令施工单位改正，并旁站监督整改过程E.需要围堰施工的，应事先取得当地水利部门的许可，手续完备并经审查后才能施工【答案】 ACD120、下列安全隐患排查治理的说法正确的有（ ）。A.生产经营单位是隐患治理的责任主体B.隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级C.生产经营单位安全负责人对本单位隐患治理工作全面负责D.施工单位应建立事故隐患排查制度E.施工单位应落实事故隐患排查治理和防控责任制度【答案】 ABD121、以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm.深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m)进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D.修补应为裂缝.板角断裂.边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m)乘以0.1m影响宽度计算【答案】 BC