关于房屋转让的合同10篇范本.docx
《关于房屋转让的合同10篇范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于房屋转让的合同10篇范本.docx(17页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、关于房屋转让的合同10篇范本关于房屋转让的合同篇1甲方(转让方):身份证号:乙方(受让方):身份证号:甲方自愿将其申请获批的经济适用住房一套(含附属物,按甲方预开发商签订的购房合同约定为准)转让给乙方,为明确双方的权利和义务,经双方平等协商,双方就具体转让事宜达成以下协议条款,供双方遵守、执行:一、所转让房屋的基本状况。甲方获批的经济适用房为南宁市小区栋单元号房,房屋户型为三室两厅一卫,该房屋建筑面积约为为(最终以房产证为准),房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权证时间等以甲方与开发商签订的购房合同约定为准。二、转让价款。1、甲方所购房屋单价为元,总价为元整,甲方同意按照此单价和
2、总价转让给乙方。该房应缴纳的超标面积差价款元由乙方承担。2、为证明双方诚意,乙方向甲方支付该购房指标转让费元整(此款不在购房款内)。此款在甲方向乙方办理完房产证过户手续当日支付。3、该房应缴纳的购房款和相关税费由乙方全部承担,甲方在接到付款要求时,及时通知乙方,乙方接到甲方通知后,及时将款项支付甲方,由甲方及时支付。4、因甲方为名义购房人,乙方为房屋实际所有人,甲方有义务办理好房屋买卖中的所有手续。甲方取得的购房合同、交纳房款的收据和发票、交纳税费的票据、产权证及与购房有关文件,应在取得当日将上述原件交付乙方。三、房产交付。甲方接到开发商交付通知后,应通知乙方一齐验房,并按开发商与甲方签订的购
3、房合同标准验收,如验收不合格的,甲方应责令开发商整改,直至贴合合同约定后才能收房。甲方收房后,应将该房交付乙方,由乙方占有和使用,同时乙方获得该房的所有权并享有一切权益。甲方应协助乙方办理装修及物业管理方面的一切手续。四、办理过户手续约定。甲方应按购房合同的约定办理房产证,并承诺自取得房屋所有权证之日起5年内将产权证过户到乙方名下。如政策允许提前办理过户手续的,甲方在接到乙方通知后10日内与乙方一齐办理过户手续。过户费用及政府收取的土地收益金等费用由乙方承担。五、个性约定1、甲方保证在办理产权证时,产权证上只能是甲方名字,不能将其他人列为共有人,并保证能按照本协议约定办理产权过户手续。2、未经
4、乙方同意,甲方不得将房产证挂失及将房产转让、抵押或因甲方原因被查封等,保证该房产无权利瑕疵(银行按揭贷款设定的抵押除外)。3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的,乙方有权要求甲方将房产抵押给乙方,甲方应予办理。4、房产交付时有质量问题或不贴合原购房合同及本协议约定的,甲方须与开发商协调解决或自行解决。5、房产过户给乙方后三年内,乙方再向外转让该房产的,同等条件下,甲方有优先购买权。6、甲方取得房产证后,应乙方要求,甲方同意办理公证委托,委托乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续,公正费用由乙方承担。六、违约职责。1、本协议签订后,如甲方拒绝履行该协议或解除本协议的,甲方应向乙方退回交纳的
5、所有款项(包括已支付甲方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等,下同)和房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,并向乙方支付违约金万元。2、如因甲方拒绝交房或办理产权证过户手续的,每逾期一日,按照房屋总价款每日千分之一向乙方支付违约金,超过约定期限达60日仍未履行的,乙方有权解除本协议,甲方应向乙方退回交纳的所有款项和房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,并向乙方支付违约金万元。3、如甲方擅自将房屋转让或赠与给其他人,造成乙方不能获得房屋产权,或有第三人主张该房屋产权而构成诉讼的,视为甲方违约,按本条第二款赔偿乙方。4、如因乙方不按本协议约定时间向银行支
6、付按揭贷款本息所造成的后果由乙方自身承担。5、本协议签订后,未经乙方同意甲方不得与开发商或银行就本协议涉及的购房合同和借款合同等做任何条款修改,否则视为甲方违约,如因此而影响乙方权益的,乙方有权终止本协议,甲方按本条第二款赔偿乙方。6、乙方不能按照本协议约定支付甲方指标转让费的,每逾期一日,按照房屋总价款每日千分之一向甲方支付违约金,超过约定期限达60日仍未履行的,甲方有权解除本协议,没收乙方所交款项。7、双方应诚信履行本协议,任何一方违反本协议约定,经指出不能及时纠正,导致另一方权益受到侵害的,应向守约方支付违约金20万元。七、其他约定。1、本协议双方签字之日起生效。2、本协议一式二份,甲乙
7、双方各执一份。甲方:乙方:年月日年月日关于房屋转让的合同篇2转让方(简称甲方):周良身份证:32042119631026受让方(简称乙方):金坚身份证:320483199002239甲方及共有人共同商量决定将自有的一套闲置安置房有偿转让给乙方。为此,经双方充分协商,自愿达成如下房屋转让协议,以资双方共同遵守。一、乙方详细了解并确定购买甲方的安置房,具体房号为富民景园二期62幢804室。该房屋建筑面积为119.61平方米,总房价(人民币)382000元,包括楼层差价。(大写:叁拾捌万贰仟元整)。二、上述购房款叁拾捌万贰仟元整,由甲、乙双方签字后,一次性付清。甲方必须向乙方出具收款凭证。三、甲方在
8、收到上述购房款时,必须将上述转让房屋所涉及的钥匙、安置结算清单(复印件)等相关资料当场交给乙方,从此乙方享受有该房的永久使用权及房屋所有权。同时甲方必须将以其向有关部门申请而获得的车库名额交给乙方,车库款由乙方直接交付给有关部门,车库的永久使用权及所有权归乙方所有。四、甲方确保在本协议签字前上述房屋的权属清楚,绝无其他设定(如:查封、抵押、转卖)和所涉及房屋产权的纠纷。如发生上述现象,由甲方负责处理并承担相应责任。如因此而造成乙方损失的,由甲方负责赔偿。五、甲方有义务并无偿地协助乙方做好该房屋申领“二证”的有关事务,其在申领“二证”过程中所需的一切费用均由乙方承担,与甲方无涉。如因甲方原因,而
9、使乙方不能办理“二证”致乙方损失的,由甲方赔偿。如因政策原因房产证暂不能过户,甲方所领的房产证应由乙方保管,直至可以过户为止。六、本协议如有未尽事宜,甲乙双方今后可协商订立补充协议,其补充协议与本协议有同等效力。七、本协议系甲乙双方意思的真实表示,由甲乙双方签字后生效,不得反悔。如有反悔,由反悔方支付守约方违约金,违约金按现行评估房屋总价的百分之三十计算。八、本协议一式四份,甲乙双方各执一份,见证方、物业各留存一份。注:1、“二证”指房屋所有权证及土地使用证。2、本协议所涉及房屋目前没有产权证。甲方签字:乙方签字:见证方:关于房屋转让的合同篇3甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:甲乙双方就房屋
10、使用权转让事宜,经自愿、平等、友好协商,达成转让协议如下:一、房屋坐落、面积甲方将坐落于的房屋转让给乙方,该房屋登记面积共平方米。具体位置东至南至西至北至。上述房屋的使用权及附属设施包括:甲方现有所在房屋的一切建设设施及水电户口等。终身归乙方享有。二、保证此房屋手续真实,来源合法,权属清楚,四至界限清楚。若发生与甲方有关的权属或债务纠纷,概由甲方负责,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责全部赔偿。三、转让金额该房屋的转让价格为人民币元,大写:元整。四、付款方式及期限乙方向甲方预付人民币万元,剩余款在取得房屋使用权证及相关手续后交付给乙方。五、房屋交付时间年月日。六、房产归属1.在该房屋上的房屋由
11、乙方自行出资建造,房产归乙方所有。2.建房手续由甲方配合办理,所涉费用由乙方承担。3.房屋建成后,在法律政策许可的前提下,甲方应无条件配合乙方将土地证和房产证办理到乙方名下,所涉的相关费用均由乙方承担。七、违约责任本协议签订后,任何一方均不得反悔。如甲方反悔应当向乙方全额退还房屋转让款万元,并偿付违约金万元,如造成乙方损失的,还应赔偿乙方的损失(包括建房、装修工程款和房地产增值部分)。八、在法律政策许可的前提下,甲方应无条件配合乙方将房屋使用证和相关手续办理到乙方名下,所涉的相关费用均由乙方承担。甲方违反本协议导致房屋不能过户或无故进行交付,甲方应支付给乙方违约金万元。九、本协议一式份,双方各
12、执份。自甲、乙双方签字后生效,未尽事宜双方协商解决。甲方:乙方:电话:电话:日期:年月日日期:年月日关于房屋转让的合同篇4出让方(以下简称甲方):买受方(以下简称乙方):根据中华人民共和国合同法中华人民共和国市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方向甲方购买房地产签订此二手房转让合同,以兹共同信守执行。第一条甲方拟将位于市区第栋单元号的房地产(房屋平面图见附件一)转让给乙方。乙方对甲方拟转让的房地产作了了解,愿意购买该房地产。该房地产自用土地使用权面积为平方米,土地使用权类型为,房屋建筑面积为平方米,其中套内的建筑面积为平方米,公共部位与公用房屋分
13、摊建筑面积为平方米(以上面积均以房地产权证登记的面积为准)。该房地产甲方于年月日申请产权登记,领取了房地产权证,证书号码为,房地产权共有(用)证号码为。第二条甲、乙双方议定该房地产交易总金额为人民币元整大写。乙方应于合同签订后天内支付甲方定金人民币元整大写。乙方于年月日前支付第一期房款人民币元整大写。剩余房款人民币元整,在办理好转让手续并核发新的房地产权证时付清。已付定金将在最后付款时冲抵。第三条本合同签订之日起日内,甲、乙双方应携带有关资料到房屋管理部门办理过户手续。乙方支付所有购房款时,甲方应同时将办理过户后的房地产权证交付给乙方。第四条双方同意于年月日由甲方将该房地产交付给乙方使用。第五
14、条甲方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制,若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的,概由甲方负责处理,并承担相应法律责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿。第六条甲方决定中途不卖及逾期15天仍未交付房地产时,作甲方中途悔约处理,本合同即告解除,甲方应在悔约之日起日内将所收定金及购房款退还给乙方,另赔偿乙方人民币元整的违约金。乙方决定中途不买及逾期30天仍未付清应缴购房款时,作乙方悔约处理,本合同即告解除,乙方所交定金,甲方不予退回,已付购房款甲方在日内退回乙方。第七条办理上述房地产过户所需缴纳的税费,由甲、乙双方按规定各自负责。第八条本合同履行过程中如发生争议,双方应及
15、时协商解决,协商不成的,按下述第种方式解决:1、提交仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。第九条甲方在收到乙方全额房款的当日向乙方交付合同第一条所列房产及其附属设施的钥匙、水电煤气费缴付专业存折或其他凭证,有线电视用户证,物业费缴付,宽带使用凭证等所有与本合同第一条所列房产相关的附属设施设备和相关服务的权利凭证。以上按原已有的办理,如原无则无需交付。第十条甲方保证在本合同约定的房产交付日前所有水、电、煤气、物业、电话、宽带等所涉及的费用已结清,不存在欠费。第十一条甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用,每逾期日按照购房总价的2支付违约金,逾期达一个月以上的即视为甲方不履行本合同,乙方有权
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 房屋 转让 合同 10 范本
限制150内