关于项目承包合同协议标准版8篇.docx

《关于项目承包合同协议标准版8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于项目承包合同协议标准版8篇.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、关于项目承包合同协议标准版8篇6、质量保证期：7、合同价款：第二条双方权利与责任第三条质量与验收1、质量检查。乙方应按要求施工，随时接受甲方监督检查。2、竣工验收。工程竣工后，乙方提出验收申请，甲方由验收小组按协议条款约定的日期和质量验收。工程质量符合规范要求，甲方验收小组在验收表上记录签字。第四条价款支付方式1、合同价款。合同价款在协议条款内约定后，任何一方不得擅自改变。2、工程款预付。开工后甲方向乙方预付%工程材料款。3、竣工结算。竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的，总价款的10%作为质量保证金在保质期满后支付。4、质量保证金。乙方在质量保证期内承诺及时维修，乙方违约则甲方可扣除保证金。

2、第五条本合同一式三份，甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各持一份，县财政报帐附件一份。第六条其他补充条款。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日项目承包合同协议标准版2建设单位(甲方)：_承包单位(乙方)：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。第一条：工程概况_工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按_米计算。第二条：施工方案1、护坡(1)、基底宽_米，厚_米，自下而上慢慢收至高度为_米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为_，砖

3、要好质量的青砖或红砖)。(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。(3)、完工后做围墙_米左右。(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。第三条：合同工期1、经双方协商确定，工程期为_日，暂定于自_年_月_日起至_年_月_日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条：价格及付款方式1、工程总承包价为_元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。3、付款方式：竣工验收后付_元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分

4、_付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。第五条：甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。第六条：乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。第七条：施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。第八条：验收工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。第九条：违约责任1、甲方应

5、按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额_%的违约金;逾期超过_天，甲方有权单方面解除合同。第十条：其它本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。一、委托事项及具体要求：1.根据中华人民共和国合同法规定，乙方受甲方委托为甲方如实报告订约机会与条件或为订约提供媒介服务，促成甲方与买方_(以下简称丙方)达成煤炭购销合同的成立，并履行居间人的义务，协助监督促使该煤炭购销合同的有效执行;2.甲方与

6、丙方订立煤炭购销合同且达成交易，甲方应当向乙方支付居间费用;3.甲方无论有没有在当次洽谈中订立合同，但只要在签订居间协议后与丙方订立合同且达成交易的仍应向乙方支付居间费用;4.乙方在居间期限内促成的甲、丙双方达成的购销关系长久存在时，甲、乙双方的居间协议也随之长久生效，甲方需按照甲、丙双方的购销合同(主合同)执行情况向乙方继续支付居间费用，直至甲、丙双方的购销关系终止;5.本合同中提及的煤炭购销合同是指甲方与丙方签订的煤炭买卖合同该合同的名称不限于煤炭购销合同字样;二、居间报酬的计算方法与支付时间和方式1.居间费用的计算及支付：甲方根据其与丙方在本居间期限内成立的煤炭购销合同税后实际应支付给乙

7、方居间费用RMB1元/吨，总额为RMB_元，支付计算数量以甲丙双方签订的煤炭购销合同为准;2.甲方须在与丙方签订了甲丙双方的煤炭购销合同当日向乙方先行支付居间费用(税后)RMB1元/吨，支付计算数量以甲丙双方签订的煤炭购销合同为准;3.甲方须在丙方向甲方支付的第一笔货款当日向乙方支付其余的居间费用(税后)RMB1元/吨，支付的计算数量以货款通知单体现的商品数量为准;4.如乙方未能促成甲丙双方煤炭购销合同的成立则甲方无需支付任何居间费用;5.如丙方未能履约向甲方支付货款，则甲方无需支付条款中相应的居间费用;6.本合同中提及的货款通知单是指丙方确认甲方已供货时，向甲方发出的支付通知书，该通知书不限

8、于货款通知单字样，只要真实的表达了甲方向丙方供货的意愿即被视为有效通知;居间费用的受益人如下：受益人姓名开户行银行账号受益金额居间费用共计：RMB元(大写：_元整)三、责任条款：1.甲方作为居间费用支付人保证根据本协议相关条款支付居间费用，并确认以不可撤消的承诺在本合同的约定下支付此居间费用;2.支付居间费用的所有责任由甲方承担，一旦支付给乙方指定受益人后，甲方将不再承担任何责任。居间费用将根据相应的、预先设定的各个独立受益人的居间费用分配安排来分发。居间费用的支付方式将以双方同意的方式执行。此支付命令应当在相关合同期内保持有效性，并适用买卖双方或他们的股东或他们的继承人和委托人做出的任何更新

9、、延期、续签、增加或任何新协议;本居间费用保护责任将从合同开始或执行之日起，在合同期及其更新期内保持有效性。本协议是可转让的，其权利和义务对双方各自的继承人、合法代表、受委托人或接任者有约束性和有效性。四、违约责任：1.如甲方有延迟支付或拒绝支付的行为出现，由甲方承担违约责任，并向乙方另行支付本居间合同之居间费用总额每天千分之三标准的违约责任金。同时乙方有权申请诉讼财产保全、通知丙方停止向甲方继续付款，对由此造成的损失，乙方不承担任何法律责任。本合同以主合同(甲丙双方签订的煤炭购销合同)为前提，主合同因为不可抗拒的原因不成立，甲方不承担任何居间费用。因丙方主体原因造成主合同无效，甲方亦不承担任

10、何居间费用。2.如守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金时，应书面通知违约方并说明违约金金额。违约方应在收到通知后10日内将违约金支付给守约方。本协议所有签署的版本，包括传真、电子邮件或数字传输，均被视为有效合法约束文件。3.本合同未尽事宜，双方协商解决，意见一致后用书面形式完善，其结果为本合同的补充文件，经双方代表签字盖章后生效。如不能达成一致意见，将由原告选择的人民法院裁决。本合同系双方依据中华人民共和国合同法和相关的法律法规依法签订，真实、合法、有效，对双方均具有约束力。本合同一式2份，甲、乙(包括各居间)方各执壹份。各方签章生效。甲方(签章)：_乙方(签章)：_日期：_日期：_项目承

11、包合同协议标准版4甲方：_乙方：_为了促进满世通科技种业有限责任公司玉米种子销售，提高公司经济效益，经甲乙双方共同协商特订此协议，双方需共同遵守，条款如下：一.郭廷明为山西五寨地区“满世通507”玉米种子总代理，白万元、曹巧英、索军小为一级经销商。二.销售量：总代理与一级经销商合计本年度销售:“满世通507”玉米种子不得少于30万斤，即总代理销售量为总量30万斤减去一级经销商销量(10万斤已签订合同)，应为20万斤以上。三.在种子上市期间，只有总代理商可根据推销需求向一级经销商和以外的五寨地区其他销售点批发布货，一级经销商只允许自售，甲方只向一级经销商提供10万斤货源，如需增量应向总代理处批发

12、，甲方不再给予供货，也不干预总代理向一级经销商批发种子的数量及价格。四.公司确保种子质量符合国家标准，以及不受朔州等周边县市的窜货和低价倾销，一但发现公司将组织人员进行查处。乙方有责任负责市场窜货及倾销调查监督和收集有关证据。五.佣金提取：本总代理区域内(五寨地区)一级经销商所签合同数量(10万斤)内每斤给总代理提取0.5元佣金，超出此数量全部向总代理批发，由总代理自己确定，甲方不再干预价格也不再给予提取佣金。六.在山西五寨地区当年总销量超过30万斤(不包括30万斤)超过部分甲方给总代理商每斤1元返利。七.公司对总代理实行批发价上货结算，不再给予返利和佣金提取(30万斤以内)。甲方在销售期结束

13、一月内一次性全部支付乙方此合同中规定的佣金和返利。八.总代理在做好自销的同时负责监督和协调本区域内其他销售商的工作，并负责所售农户种植售后技术指导和服务工作，及时与公司反馈信息。九.甲乙双方必须严格遵守和执行此协议所立条款，如有违规将按有关规定处罚。十.此协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字即生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日项目承包合同协议标准版5甲方：发包方乙方：承包方按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则。甲方同意将东方商业局职工生活小区工程一栋十六层

14、楼给乙方包工包料承建，就本工程建设事项在协商一致的基础上，订立协议如下：一、工程概况及地点工程地位于东方市，结构类型为全框架结构，层楼1栋十六层，建筑面积约8745.5平方米，按实际完成的建筑面积计算。二、承包方式及工程造价乙方包工、包材料毛坯房(单价1350元/平方米按建筑面积计算人工料费)，工程总造价约：壹仟壹佰捌拾万零陆仟肆佰贰拾伍元(￥11806425.00元)，其中还包括：图纸指定的门窗、外墙涂料，每户一个电表、水表、消防、电梯、图纸范围内的工程。三、甲、乙双方分工的责任及工作内容甲方提供六套完整盖章生效的图纸与施工现场的三通一平(通水、通电、通路)，相关开工的合格手续。乙方1、必须

15、按照设计图纸与甲方的意见及国家规定的现行建筑规范标准，保质、保量、保工期。2、进场后上足建筑材料所需的机械设备、料具和施工人数。3、基础土方机械开挖与基础土方回填，冲水、振棒振实。4、柱梁直筋对焊。5、室内外给排水管道到化粪池管安装。6、自签合同之日起，乙方一个星期内组织人员施工，一个星期内如无法正常开工视为违约。四、工程款进度支付按实际发生的工程量每三层按进度支付80%，完工前按总造价支付80%，完工验收合格两个月内支付90%(内支付97%)，余3%作三年的保质金，一年没质量问题十五天内退保质金1。5%，余下保质金期满一次性付清。每次工程进度款必须在十五个工作日内支付，如因甲方进度款不到位造

16、成的经济损失，由甲方负责;如因超出一个月进度款不到位则按发生的工程量计算100%给乙方，并给予赔偿乙方的一切损失给予退场，如乙方主体工程期限7个月内主体框架封顶，如乙方不按时完成，甲方罚乙方的工程款总造价的20%，乙方自动退场。一切损失由方负责。五、工程完成时间自甲乙双方签订、开工之日起，工期360天。六、质量保证凡因乙方在施工过程中，不按规范程序施工，违章操作，所造成影响工程质量，后果所发生的一切费用均由乙方承担。七、安全措施乙方工人在本工程施工期间，对自己的工人进行班前班后安全教育，并对他们的人身安全负责。熟练工才能上岗，严禁酒后上岗，杜绝违章操作。因乙方安全措施不力而造成的意外事故，一切

17、由乙方承担。乙方同意负责国家规定的建筑安装税金、保险费、资料费。每次公司支付的工程款，甲方按乙方指定的帐号转出，不得再转入甲方帐号，如有发现未经乙方同意的视违约，一切后果由甲方承担。本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。注：乙方押金80万元(捌拾万元)，做到三层退还40万元(肆拾万元)，第七层付完二次40万元(肆拾万元)，正负零甲方付款50万元给乙方(伍拾万元)。甲方代表：乙方代表：身份证号码：身份证号：年月日项目承包合同协议标准版6aaa电气机械承包公司，邮政信箱号：_(以下简称总包商)，和bbb工程公司，邮政信箱号：_(

18、以下简称分包商)，于_年_月_日在_订立本分包合同。鉴于总包商已同ems国_大型电气项目管理局(以下简称业主)，就在ems国的sss号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商_年_月_日，_号文件及其所附的报价表(注)，现双方达成协议如下：(一)下列文件应是本分包协议的一个组成部分：1.电气、机械及技术操作的合同通用条款(1980年第一版)。2.合同的特殊条款。3.sss号工程项目的技术规范。4.工作范围和技术要求。5.土建和安装工程分包合同的报价表。(二)定义解释本分包合同时，下列用词应具有在此所予以确定的

19、意义：“总包商”：系指aaa电气机械承包公司。“分包商”：系指bbb工程公司和由bbb工程公司将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。“总包商的工程师”：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。“分包”：系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。(三)工作范围本工程包括在ems共和国境内，根据业主的技术规定，建设sss号工程项目，如图所示。1.提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋，并运送到工地。3.

20、为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。4.运送由总包商提供的材料：总包商在bkb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在bkb的库房到施工现场的运输，并负责卸车和保管。5.分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。(四)符合技术规范要求熟悉业主技术规范的分包商，应按照业主的要求，并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。(五)劳动力分包商应：1.自始至终提供

21、足够数量的工人，以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。2.在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗习惯。3.支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。4.为其雇员提供住宿及膳食。5.向总包商和ems国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。6.对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。(六)法定责任分包商应对下列事项承担责任：1.遵守ems国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也应对此完全负责。2.根据ems国的法律，为其雇员支付各种国家安全捐款。3.分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的ems国

22、的法律、地方法及规定。(七)与业主谈判除总包商的工程师授权外，分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。(八)维修保证期分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程，不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。(九)意外事故或损失的责任在工程移交之前，分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产(非工程部分的财产)损失的责任，并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。(十)保险1.工程保险：总包商应按合同一般条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内。2.第三方保险：包括分包商在内的第三

23、方保险，将由总包商承担，而分包商不付任何费用。3.工人补偿：分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。4.对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定，分包商应在3天内备齐各种有效的证单。不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用，分包商应对此承担责任。所有扣减款额应记在分包商的帐上。对属于分包商自己的，或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具，如未计入总包商的保险单，分包商应自费保险。(十一)运输分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。(十二)工具及设备该分包工程施工和维修所需的全部工具，包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动

24、滑车等、分包商应自费提供。分包商应遵守ems国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定，并支付由此产生的全部费用。一俟该分包工程竣工，分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出ems国。(十三)总包商材料的交付总包商应负责交付材料，包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在bkb总包商的仓库提取材料，将材料装车，运送到施工现场并卸车，费用自行承担，按双方同意的工程进度计划，对分包商各项工作所需要的材料，至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商，总包商应准许分包商一个相应的延长期。(十四)材料的有效利

25、用分包商应注意该分包工程所需要材料，如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等，在ems国市场可能会出现供应短缺的情况时，分包商应自费安排从其他国家获得这些材料，从而保证该分包工程不间断地进行。(十五)分包工程量在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数，变化范围在_%之内，则单价不作任何变化。如果变化值超过_%，应按总包合同一般条款中第_条规定处理。(十六)分包商的宿舍区总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信，为分包商选定建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。(十七)总包商的监督总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程，分包商的人员应对其承担义务。(十八)许可证和

26、执照总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证，以及生活用房和物资进口许可证，要获取由业主写给ems国有关当局的证明信。办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。(十九)竣工及惩罚根据双方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表，只要分包商能及时得到材料，分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工。(各分项工程的竣工日期略)如果由于分包商的错误或疏忽，未能按上述日期完成该分包工程，分包商同意每延误一天，就向总包商支付拖延分项工程的分包合同价的_%，作为罚金或违约罚款金，罚金或违约罚款金最高限额不得超过分

27、包合同总价的_%。(二十)分包商的过错如果总包商认为分包商未能认真或迅速地进行施工，或没有准确地按合同施工，或忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示，或违反合同规定，总包商可以向分包商发出书面通知，要求其改正失职、疏忽及违约行为。如果分包商在合理期限内，未能执行通知的要求，在此情况下，总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下，将工程的一部分或全部从分包商手中要回，给其他人完成。在此种情况下，总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有况下，将工程的一部分或全部从分包商手中要回，给其他人完成。在此种情况下，总

28、包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有关的)，并对设备正常磨损不承担任何责任，亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外，对按分包合同规定应属分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，总包商有权保留并要求不付，或根据已完工程的具体情况而定。按前所述，完成这项工程或实施其中的一部分，费用如超过应属分包商的余款，那么分包商应承担这部分超过的款项。(二十一)进度报告分包商应按总包商同意的格式，呈送每周和每月的进度报表。(二十二)厂商证明书和试验报告分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告，并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地

29、基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。(二十三)支付条款总包商应按如下规定向分包商付款1.预付款，其金额为分包合同价总额的_%，自分包商提交由_银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内，付给分包商;保函有效期为_个月。2.每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的_%。3.分段工程占分包合同价的_%;凭暂时验收证书。4.分段工程占分包价的_%;凭最终验收证书。按总包合同规定，只有工程经业主在四周内验收后，上述1、2及4条规定的付款，自收到分包商发票之日起五周内，才能付给分包商。应付给分包商的款额按下列百分比支付：ems国的当地货币：_%美元：_%用当地货币支

30、付的部分在ems国付款，用美元支付的部分，通过电汇付给分包商在_银行_帐号，汇费应由总包商负担。兑换比率：1美元_(当地货币)预付款将用美元支付，预付款中超过_%的美元数额应从前三次的进度付款中按比例扣除。(二十四)验收工程所有工程都应符合业主的要求，如相应的规范和在现场协商中作出的决定，总的原则应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的，但一旦发生争议，则业主代表的决定应为主导意见。(二十五)税捐分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的付款承担责任，包括但不限于所得税税款。(二十六)履约保函在分包合同签订后15天内，分包商应根据所附的保函格式，提交一份_银行开具的无条件履约保函，额度相当于

31、分包合同价的_%，有效期为_个月，自本分包合同签订之日起。(二十七)第_号法律(ems国对承包工程的特定法律)总包商受ems国_号法律保护，并享有第_条，_条款所规定的免税权，这些免税权也适用于分包商。(二十八)争议的解决(略)(二十九)文件和图纸在收到最终付款之时，或在此之前，分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术规范。此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的;同时分包商亦不能泄露或使用由总包商或业主所提供的文件中的任何资料。涉及本协议目的的除外。(三十)素混凝土技术规范第9节中所要求的素混凝土(混合比136)，应视为已计算在分包合同的单价中，对这种

32、混凝土规定的条款，分包商不得提出任何赔偿要求。(三十一)总包商材料的延迟交付如总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商，因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工，同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工，此时总包商应按价格表所规定的日工资(计日工资)标准，付给分包商窝工时间费用。延迟交付材料少于三天时，按本条规定，分包商不能提出赔偿要求。(三十二)分包商应负责清扫公居住)国，以及双方未付帐目结清后失效。2.本合同与附件及工程内容，不经另一方允许，任何一方不得向第三方泄露。3.本合同用_文、_文书就;两种文本具有同等效力，双方各持2份。4.本合同未尽事宜，双方可友好协商补充，经双方

33、同意的补充条款应为本合同的组成部分。甲方代表：_见证人：_乙方代表：_见证人：_年_月_项目承包合同协议标准版7发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：经双方协商，甲方将_工程交由乙方施工。为了加强企业内部管理，明确甲、乙双方的权利和义务，兼顾国家、集体、个人三者利益，依照合同法及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目工程承包的有关事项达成一致，订立本合同。一、承包工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：4、付款方式：二、承包内容：三、承包方式：四、承包费用：1、乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额(含人工费材料、

34、管理费及税费等)的_%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费，税费由乙方据实承担。2、甲方根据每次收到的工程款额预提_%，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。3、甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的建设工程施工合同以及相关补充协议为准。六、工程质量、安全生产、文明施工目标及责任：1、工程质量目标：必须严格按照施工图和设计变更通知单施工，严格执行国家现行施工技术验收规范，尊重和服从业主、监理单位及甲方人员的管理、监督与指挥，对工程质量全面负责，工程质量目标合格。若发生工程质量事故，由乙方全额承担其赔偿和相应的责任。2、安全生产目标：强化本施工队伍的安全教育，严格按操作规程

35、施工，乙方对本工程的安全全面负责，确保安全事故频率在_以下，无重大伤亡事故发生。出现伤亡事故由乙方全额承担。3、文明施工目标：乙方应按文明施工要求组织施工，服从项目部统一协调管理，对现场的文明作业全面负责。4、若因不服从现场管理或管理不善，造成不良影响，由乙方承担由其引起的全部经济损失。七、甲方义务：1、办理工程质量监督、工商、税务、施工许可证手续，费用由乙方承担。2、指导、监督乙方安全生产、文明施工、施工质量，协调现场各项管理。3、负责技术指导，组织各类技术培训。4、工程完工时，及时组织人员验收;及时支付合同价款，不得无故拖延。八、乙方义务：1、全面履行承包合同的全部条款。2、服从和接受甲方

36、各职能部门的检查、指导、监督。3、对本工程的质量，文明施工，安全生产负全面责任。4、工程技术资料必须与工程形象进度同步，工程竣工时，必须提供完整的技术资料和竣工图。5、不得拖欠劳务工资。九、违约责任：乙方必须对工程质量、文明施工、安全施工、合同工期等目标进行承诺，在施工中若发现其达不到要求，甲方有权终止合同，合同终止日以前因履行本合同所发生的债权、债务均由乙方承担，甲方不承担连带责任。十、解决争议因合同履行发生争议，双方可协商解决，协商不成的，均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。十一、其它：1、未尽事宜，另行协商。2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。3、本合同一式_份，双方各执_份，

37、具有同等效力。三、承包方式：本小区所有物业管理收入和支出均由乙方负责，在独立承包期间，乙方不需要向甲方缴纳管理费用，甲方每年不以任何形式向乙方支付管理补助费用。实行独立核算、自收自支、自负盈亏方式即实行费用包干制;1、甲方无偿向乙方提供物业办公用房、门卫用房、商铺店面以及公共电气管理设备并办理使用移交手续。用于本小区物业管理。2、乙方以甲方设置的“_物业管理有限公司香域加州项目部”的名义，并经甲方授权的方式，从事香域加州全部业态物业管理。3、全部业态所收取的物业管理和内外建筑体广告收入及其它物业管理收益均由归乙方收取并支配。4、乙方从事_X州物业管理所需费用(包括：人员工资、社保、工伤事故以及

38、从事物业管理所需设备、设施、工具等购(添)置费用)均由乙方承担。四、承包人押金：为了加强小区的物业管理，提升小区服务品质，保护双方合法权益，明确双方的权利和义务，降低市场经济冲击带了的风险，经甲乙双方协商决定由乙方向甲方缴纳承包押金8万元整(总经理4万元，副总经理2万元，部门经理1万元)。1、为了形成良好的监督机制，实现共赢，甲方将对财务状况实施监督，委派财务会计，由财务会计向总公司上报每月财务报表。2、由于经营管理不善，造成连续亏损超过30万元，甲方有权终止合同并将乙方的承包押金充抵亏损，不再归还承包押金。五、承包经营的权利义务：1、在授权范围内从事物业管理活动不受干涉。增加经营项目须经甲方

39、书面同意。2、按照与物业买受人的约定和相关部门的规定收取各项费用，不得乱收、超收。3、乙方在承包经营期间，因经营管理等原因产生的与承租商户、企业及其他第三者的纠纷，由乙方自行解决和承担责任。因处置不当造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。4、本小区房屋及配套设施，在国家规定的报修期内如有破坏，或因工程质量不合格需要维修的事项，由乙方负责代表甲方通知承建方免费维修。如承建方不能按时维修或经承建方同意，先由乙方垫付费用进行维修。事后乙方将维修单报送承建方，经承建方签字认可后再将维修单报送甲方，由甲方从承建方的质保金中扣除后再付给乙方。5、本小区房屋及配套设施，在保修期结束后，由乙方负责维修。甲方有权监督

40、、监管乙方日常的物业管理工作。乙方服从监督、监管，提高服务质量。6、乙方因经营管理需要，征得甲方同意后可以将项目物业全部或部分转包给第三方。六、承包期间重大管理失误的处理：1、业主装修必须经审核按规定进行，如出现乱搭、乱建、乱拆未及时制止，经查实，主要经理负责人扣除人民币3000元，副经理20_元，分管部门经理1000元，具体负责人500元。如产生严重后果除终止合同外，承包方还应承担全部责任。2、乙方平时应加强物业管理，认真、仔细、周到的为业主服务，如管理出现重大失误，造成业主闹事、上访，甲方有权终止合同并扣除违约金乙方人民币10000元。3、乙方应加强车库、地下室的巡逻检查，确保车库、地下室车辆财产的安全，如疏忽管理，发生车库、地下室进水，造成业主损失，乙方除赔偿业主全部损失外，还应扣除违约金人民币5000元。4、乙方应加强小区白天和晚上的巡逻，严格盘查外来进出人员，如管理不善，造成小区失窃，乙方应及时与失窃人员协调处理，除此之外，还要扣除违约金人民币3000元。七、违约责任：合同履行期间，一方违约，应承担违约责任，赔偿另一方经济损失。本合同经双方签字(盖章)生效，合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。