劳务用工承诺书范本.doc

《劳务用工承诺书范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务用工承诺书范本.doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、劳务用工承诺书范本 劳务用工合同 合同编号： 甲方单位：上海某建设有限公司（以下简称甲方）乙方单位：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法和国家有关法律法规的规定，结合本工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，以资双方共同遵照执行。 第一条工程概况 1.1项目名称： 1.2承包范围： 1.3开工日期为：年月日；竣工日期为：年月日；总工期为日历天。 1.4工程质量。本工程质量必须达到。 1.5图纸提供日期。年月日前。 1.6图纸提供套数。套。 第二条合同价款及取费标准2.1合同总价 本合同总价=本合同第2.2款确定的人工单价工日数，其中工日数以甲方合同预结算部门最终审核确定的工日数

2、为准。 2.2取费标准 2.2.1按定额及有关规定计取，单价为人民币元/工日（此单价包含所有费用）。 2.2.2挖土、回填等勤杂用工按点工工资元/工日（包含全部费用）计算。 2.2.3上述第2.2.1款、2.2.2款规定的人工单价已包括住宿、办证等一切费用。 2.3点工签证 2.3.1双方应严格控制点工，点工必须坚持当日发生，当日签证；当月发生，当月签证。点工签证必须报甲方有关单位的主管部门备案及审核，延期申办点工签证视为乙方放弃，甲方在竣工结算时不予结算该项费用。 2.3.2点工签证必须经甲方项目经理签字确认后，报甲方有关单位的主管部门审核，并以审核确定的数据为准。 2.3.3点工签证单必须

3、注明工程项目、使用点工施工的部位、工日数、单价、合价、点工日期及有关人员签字。如以上指标填报不全，视为无效签证，不予办理结算。 2.3.4如点工签证超过合同总价的5%以上时，应由甲方有关单位的劳动人事、合同预算、项目管理、财务等主管部门进行签证，否则作为无效签证处理。 第三条竣工结算 3.1乙方完成全部施工任务并经业主（或总包单位）及政府有关部门验收达到本合同规定的质量标准后，才能开始办理竣工结算。 3.2只有在甲方收到业主（或总包单位）支付的全部竣工结算款后，乙方才能要求甲方支付结算款。如甲方未能收到业主（或总包单位）支付的全部竣工结算款，乙方同意甲方可以延期支付结算款且不向甲方收取任何利息

4、。乙方及其人员、工人等，不得到甲方办公等场所干扰甲方的办公秩序等；否则乙方必须承担违约责任，并按合同总价的%向甲方支付违约金。 3.3乙方办理预结算的人员应持有授权委托书，且必须明确写明授权结算的工程项目、授权内容、授权权限、授权时间等。没有授权委托书的，甲方有权不予办理预结算。 第四条甲、乙双方驻工地代表4.1甲方驻工地代表为。 4.2乙方驻工地代表为。乙方代表一经确定后，不得随意变更，如有变更必须经甲方书面同意。 第五条甲、乙双方的权利与义务5.1甲方职责 5.1.1提供工程施工水准点、控制点。 5.1.2施工场地要具备施工条件。 5.1.3按合同规定支付合同款项。 5.2乙方职责 5.2

5、.1按合同规定确保工程质量，按期完成施工任务。 5.2.2按时提供工程进度计划报表及施工人员动态表。 5.2.3工程交付甲方之前必须做好成品保护。 5.2.4负责作业现场的文明施工，做到物料堆放整齐、工完料清、工完场清。如因乙方原因导致甲方受到业主（或总包单位）或政府有关部门处罚时，乙方应承担全部责任和费用。 5.2.5乙方应切实遵守中华人民共和国劳动法及国家和、业主（或总包单位）2 及甲方的有关规定，如乙方与其所下属人员发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任和费用，而由乙方承担全部责任和费用。 5.2.6因乙方人员的过失造成甲方损失时，乙方应承担全部责任和费用。 第六条工期延误 6.1由于乙方劳动

6、力不足或其他原因而造成工程拖期，工期不予顺延，乙方必须采取必要的措施抢回工期。否则每延迟一天，按业主（或总包单位）扣罚甲方的标准和金额，对乙方进行处罚。 6.2由于乙方原因造成工程拖期，甲方在提前5日书面通知乙方后，可以单方解除本合同，并由乙方承担全部责任和费用。 6.3由于甲方原因而造成暂停施工，其延误的工期由甲方代表审核同意后工期予以顺延。 第七条材料供应 7.1工程材料包括标准砼预制构件、钢门窗、埋设件和成型钢筋，由甲方按预算定额的规定控制供应。 7.2工程材料由乙方根据甲方批准的工程进度计划提出需求，经甲方审核同意后供应。 7.3乙方应节约使用甲供材料，如因乙方原因造成材料浪费，则由乙

7、方负责赔偿。 7.4有关材料供应、管理、奖罚等具体规定，以甲方的项目管理规定为准。 第八条质量与技术管理 8.1乙方应严格按照施工图纸（包括设计变更、工程联系单等技术资料）和国家现行施工验收规范及工程质量评定标准组织施工。 8.2乙方应采取切实可行的质量保证措施，使本工程质量达到等级，并将所采取的措施在施工5日前，以书面形式一式3份报送甲方。 8.3乙方必须准确计算并严格按规定的配合比配制现场搅拌砂浆、砼等，遵照规定做试块，甲方有权随机进行抽样检查，乙方负责承担全部费用。 8.4乙方必须按甲方规定的内容和时间，及时填报质量自检记录、隐蔽工程记录等资料，甲方在接到乙方自检报告后进行检查。 8.5

8、甲方有权对乙方承建的工程进行全过程的质量监督和检查，并可行使质量否决权，对不合格工程提出停工或返工处理，乙方必须执行，并承担返工费用和违约责任。 8.6工程竣工后的5日内，乙方必须将本工程的图纸及施工资料等全部交还甲方。如有遗失，乙方则需按本合同结算价的3%予以赔偿。 8.7在本合同履行过程中，如甲方认为乙方的施工质量将可能难以达到合同的规定，则甲方在提前5日通知乙方后，可以单方解除本合同，并由乙方承担全部责任和费用。 8.8有关工程质量管理、检查、奖罚等具体规定，按甲方的项目管理规定执行。 第九条安全管理 9.1乙方人员进场后，必须注意安全施工，严格遵守业主（或总包单位）及政府有关部门、甲方

9、的各项规章制度和安全操作规程。 9.2如因乙方及其人员的原因发生的伤亡事故，由乙方承担全部责任和费用。如因甲方原因发生的伤亡事故，由乙方负责事故上报及处理，甲方给予适当的补偿。 9.3甲方有关人员有权对乙方实行安全监督、检查，如发现违章作业或不安全施工行为，有权劝阻、制止，并根据情节轻重进行罚款直到下达停工令，由此造成的责任和损失由乙方全部承担。 9.4为加强安全管理，甲方按每工日预留人民币1元作为本工程的安全保证金。待本工程竣工并经业主（或总包单位）及政府有关部门验收达到本合同规定的质量标准后后，根据甲方安全管理条例考核结果归还（或扣除）全部（或部分）。 9.5如因乙方及其人员的原因发生伤亡

10、事故，甲方在提前5日通知乙方后，可以单方解除本合同，并由乙方承担全部责任和费用。 第十条治安保卫 10.1乙方必须严格执行政府和公安部门的有关保卫、防火工作的法律、法规，执行业主（或总包单位）、甲方的厂纪厂规及现场管理规定，切实加强预防犯罪、灾害事故的发生，确保国家、集体和人民的生命财产安全。 10.2本合同签订后的5日内，乙方必须到甲方有关单位的保卫部门签订保卫、防火协议。 第十一条住宿及后勤管理 11.1甲方不负责解决乙方人员的住宿问题，乙方应自行承担。 11.2如甲方同意向乙方施工人员提供居住条件，则乙方人员的铺、盖等物品由乙方自理。乙方及其人员必须遵守甲方的有关规定，且在工程竣工后的1

11、0日内必须将全部人员撤离。 11.3乙方及其人员损坏东西应按甲方有关规定照价赔偿并予以罚款。 11.4甲方提供乙方施工人员就餐、洗澡、使用开水的方便，乙方应按甲方的规定支付有关费用。 11.5乙方人员到现场如需通勤，由乙方自理。 第十二条争议 12.1甲、乙双方在本合同履行过程中如发生争议，应及时协商解决。如协商解决不成，任何一方均可向上海市宝山区人民法院提起诉讼。 12.2在争议未解决之前，任何一方不得对对方采取威胁恫吓、聚众闹事等不正当手段。如发生上述情况，责任方应按合同总价的5%向对方支付违约金。 第十三条违约责任 13.1甲方不履行或无能力履行本合同的各项规定，应赔偿乙方因窝工造成的人

12、工工资损失。 13.2如乙方不履行合同、中途退场或擅自停止施工，甲方书面通知乙方后的3日内，乙方仍然不履行合同，乙方应按合同总价的5%向甲方支付违约金，并且甲方有权拒付乙方的剩余结算款。 13.3乙方不得将本工程分包、转包。如违反此规定，甲方有权单方面终止本合同并清退乙方，乙方应按合同总价的5%向甲方支付违约金并赔偿甲方的实际损失。 第十四条附则 14.1本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更。 14.2本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份；副本份，甲方执份，乙方执份。甲方：上海某建设有限公司乙方：法人代表：法人代表：（委托人）（委托人）甲方代表：乙方代表：签订日期：年月日签订地点： 第 8 页 共 8 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。