2023年工程设计合同集锦（工程合同范本）.docx

《2023年工程设计合同集锦（工程合同范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程设计合同集锦（工程合同范本）.docx（85页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程设计合同集锦（工程合同范本）工程设计合同1工程名称：_工程地点：_合同编号：_（由设计人编填）设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制_年三月_发包人：_设计人：_发包人委托设计人承担_工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：11 _、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。12国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。13建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建筑规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率%估算设计费(元)层数

2、建筑面积(m2)方案初步设计施工图说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计_估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费20%定金本合同签定后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，

3、双方另行签订补充协议。4本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任61发包人责任：_611发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。612发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按_标准，相应支付设计费。613发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资

4、料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。614发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。615发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。62设计人责任：_621设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。622设计采用的主

5、要技术标准是：_623设计合理使用年限为_年。624设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。626设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：71在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。72发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天

6、，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按71条规定支付设计费。73设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接肥损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_。74由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。75合同生效后，设计人要求

7、终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他81发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。82设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计_标准规定的份数，设计人另收工本费。83本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。84发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成

8、投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。85发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。86由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。87本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_种方式解决：（一）提交_委员会_；（二）依法向人民法院起诉。88本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。89本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。810本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同

9、规定的义务后，本合同即行终止。811本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。812其他约定事项：_发包人名称：_设计人名称：_（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）_法定代表人：（签字）_委托代理人：（签字）_委托代理人：（签字）_住所：_住所：_XX编码：_ XX编码：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_银行帐号：_银行帐号：_建设行政主管部门备案：_鉴证意见：_（盖章）（盖章）备案号：_经办人：_备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日工程设计合同2工程名称：_工程地点：_合同

10、编号：_发包人：法定代表人：委托代理人：通讯地址：联系电话：设计人：设计证书等级：身份证号：通讯地址：联系电话：发包人委托设计人承担_工程设计，工程地点为_，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订论据1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3、建设工程批准文件。第二条 设计依据1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件2、发包人提交的基础资料3、设计人采用的主要技术标准是：_第三条 工程项目1、建筑规模：_层；建筑面积_平方米；2、设计阶段（1）方案：（2）初步设计：（3）施工图：3、估算总

11、投资：_元，（大写）_元整。风险提示：设计费合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据工程设计收费标准确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。4、估算设计费：_元，（大写）_元整。第四条 设计内容设计人为发包人设计_工程并编制_工程总体规划文件，主要内容包括：1、发包人_区总平面布置；2、发包人第_期_工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；3、发包

12、人技术经济效益分析与预测。第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4、本合同履行后，定金抵作设计费。第七条 费用发包人向设计人支付设计报酬人民币_元，分两期支付，具体如下：1、本合同签署后_个工作日内支付_元；2、设计人提交_工程总体规划文件

13、并经发包人审核通过后_个工作日内支付_元。第八条 支付方式风险提示：定金定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的_%，计

14、_万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。2、设计人提交_设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_%，计_万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的_%，计_万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。3、双方委托银行代付代收有关费用。第九条 双方责任1、发包人责任（1）发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过

15、规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。（2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。（3）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。（4）发

16、包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。（5）发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额_%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。（6）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。（7）发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作

17、、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。（8）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。（9）承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。2、设计人责任（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。风险提示：设计合理使用年限设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类：第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为_年；第二、对于易于替换结构构件的建筑，

18、其设计使用年限为2_年；第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为_年；第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构，其结构设计使用年限为_年。对于专业建筑工程，则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目，其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内，工程承包人应当对该工程的主体结构（包括地基基础）进行保修。对此如果仍存在疑问，建议制定合同的时候咨询专业律师，或者交由律师帮您起草，避免定制的合同违反规定而无效。（2）设计合理使用年限为_年。（3）负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。风险提示：赔偿金的

19、确定由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。（4）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损

20、失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_%。（5）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。（6）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。（7）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件_年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在_年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发

21、包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。风险提示：保密、知识产权发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。第十条 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生

22、以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条 纠纷解决方式1、本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解；2、调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向_人民法院起诉。第十二条 合同生效及其他1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。3、本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包

23、人承担。4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。7、本合同双方签字盖X即生效，一式_份，发包人_份，设计人_份。8、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同

24、的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人：（盖X）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）项目经理：（签字）住所：XX编码：电话：传真：开户银行：银行账号：设计人：（签字盖X）住所：XX编码：电话：传真：开户银行：银行账号：建设行政主管部门备案：（盖X）备案号：备案日期：_年_月_日鉴证意见：经办人：鉴证日期：_年_月_日工程设计合同3第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_。第二条甲方的义务1、甲方应在_年_月_日以前，向乙方

25、提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术

26、上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1、乙方必须在_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。_年_月_日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

27、(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工

28、验收。委托方名称：_设计方名称：_(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)_法定代表人：(签字)_委托代理人：(签字)_委托代理人：(签字)_项目经理：(签字)_项目经理：(签字)_住所：_住所：_邮政编码：_邮政编码：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_银行帐号：_银行帐号：_建设行政主管部门备案：_鉴证意见：_(盖章) (盖章)备案号：_经办人：_备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日工程设计合同4委托方（甲方）：代表人：设计方（乙方）：设计证书等级：甲方委托乙方承接_规划设计，现就该工程的相关事宜进行磋商，双方达成如下协议，供双方遵照执行。一、项目概况1、工程名称

29、：2、工程地点：3、承包方式：4、承包内容：5、技术标准：二、双方职责1、甲方责任（1）甲方应在合同签订时向乙方提交基础资料及文件，完成基本的图纸交底和技术交底，并对其完整性、正确性及时效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。（2）甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工费。（3）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方所付定金，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付设计费；不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的

30、全部支付。（4）甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担相应的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。（5）因业主需要，甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。2、乙方责任（1）乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计。（2）该设计合同的有效年限为_年，超过期限仍须执行时，双方须进行延期确认，另行订立补充协议。（3）乙方须对设计文件出现的遗漏或错误进行修改或补充。并根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。（4）设计完成当日，通知甲方检查、验收。风险提示：设计费合同当事人在

31、确定设计费时，应遵循以下原则：首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据工程设计收费标准确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。三、合同价款1、双方协商确定，本合同的设计费用预算为_万元。2、双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如须调整设计内容，则设计费也应做相应调整。四、支付方式风险提示：定金定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改

32、，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。1、本合同签订时，甲方支付_万元作为定金。2、乙方提交设计文件后_天内，甲方支付进度款_万元。3、设计成果完成后，甲方结清设计费，不留尾款。4、费用支付方式，经双方协商确定为：_。（1）现金支付；

33、（2）银行转账支付；（3）支票支付。风险提示：保密、知识产权发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。五、保密条款风险提示：赔偿金的确定由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。如

34、果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。合同履行过程中涉及的全部文件均属保密内容，任何一方不得出于营利的目的，将其中的文件披露，复制或者转让给他人，否则违约方应承担对方因此遭受到的一切损失。并须承担合同价款_%的违约金。六、争议解决方式1、本合同在履行

35、期间，双方发生争议，任何一方均可向相关部门申请调解。2当事人不愿通过协商、调解，或协商、调解不成时，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。七、附则1、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，须另行签订协议并支付费用。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。2、本合同自双方签字后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。合同一式_份，双方各执_份。3、本合同生效后，按规定应到市_市规划行政主管部门规定的审查部门备案。4、本合同未尽事宜，双方协商，协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方：地址：联系人：联系电话：合同履行地：签约时间：_年_月_日乙方：地址：

36、联系人：联系电话：合同履行地：签约时间：_年_月_日工程设计合同5申请人：xxx 设计有限公司住所：法定代表人：被申请人：xxx 房地产开发有限公司住所：法定代表人：请求事项1、裁决被申请人立即向申请人支付设计费 万元，工程设计合同仲裁申请书范本。2、裁决被申请人按每日发生的违约金为欠款总额的千分之二向申请人支付逾期付款违约金，暂计至 为 元，违约金总额从逾期付款之日计至实际付款日。3、裁决被申请人承担全部仲裁费用。事实和理由申请人与被申请人于年月 日签订了建设工程设计合同（一）（下称“原合同”，见证据2），约定：被申请人委托申请人承担 安置用房项目的工程设计。原合同对设计内容、收费标准、双方

37、权利义务做出了规定，并规定了违约责任及违约金的计算方法（即原合同第7。2款：“每逾期一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。”）。原合同第8。7款还约定：本合同发生争议，双方当事人同意由xxx仲裁委员会仲裁。原合同签订后，申请人依约履行了设计义务并将工程方案及工程施工图交付予被申请人，工程方案及工程施工图经相关主管部门及审查所审查合格，合同范本工程设计合同仲裁申请书范本。（见证据3）年月 日，申请人与被申请人签订了工程设计补充协议书（下称“补充协议”，见证据7）。补充协议表明：由于规划调整，主管机关将 项目地块东面的用地划拨给被申请人，根据主管机关有关文件的要求及被申请人的意见，对新增用地设

38、计的同时，需对原项目设计进行修改。补充协议规定：1、设计取费：新增用地建筑面积 平方米套用原合同收费标准，需增补设计费万元；本次设计需对原一期设计作重大调整，调整的工作量占原设计工作量的 %，需增补设计费 万元；补充协议修改及新增部分的总设计费合计万元；原合同仍按原约定履行。（见补充协议第一条）2、付款进度：补充协议签订后7日内，支付该协议总设计费的10%即万元作为定金；本次修改及新增部分（部分）的方案批复后7日内，支付总设计费的20%即 万元；本次修改及新增部分的施工图提交后7日内，支付总设计费的65%即 万元；本次修改及新增部分的工程竣工验收后7日内，支付总设计费的5%即 万元。（见补充协

39、议第三条）3、补充协议签字或盖章后生效，未尽事宜参照设计合同执行。（见补充协议第四条）补充协议签订前，申请人即已根据被申请人的要求进行补充协议所规定的改扩建设计工作，包括：改扩建工程的设计方案已完成、交付被申请人并已经主管部门批复通过（见证据4），开始了施工图设计。申请人与被申请人之间补充协议的签订，是对被申请人的委托设计内容、申请人已完成和应完成的改扩建设计工作、设计收费以及双方相关权利义务进行的书面补充和确认。补充协议签订后，申请人依约完成了补充协议规定的施工图并交付予被申请人，该工程施工图亦经xxx市建设工程施工图审查所审查合格。（见证据6、证据8）依据补充协议第三条，就申请人已完成的全部设计工作，被申请人应向申请人支付设计费累计万元，为此，申请人于20xx年月 日开具了两张总额为 万元的设计费发票（见证据9）提交被申请人以催讨欠款。迄今为止，虽经申请人多次催讨，但被申请人并未依约支付全部到期应付的设计费及其相关逾期付款违约金（见证据10）。综上，被申请人拒不履行补充协议规定的付款义务，其行为已严重违约、损害了申请人的利益，应继续履行补充协议规定的付款义务并承担逾期付款的违约责任。基于以上事实和理由，申请人依法请求仲裁庭保护申请人的合法权益，裁如所请。此致xxx仲裁委员会申请人：xxx 设计有限公司年月日工程设计合同6甲方：_乙方：_发包人委托设计人承担_