2022年甘肃省一级建造师评估提分题.docx

《2022年甘肃省一级建造师评估提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年甘肃省一级建造师评估提分题.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022 年一级建造师试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】关于工期索赔的说法，正确的是()。A.所有的关键线路延误都是可索赔延误B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误C.非承包商原因造成的非关键工作延误不超过其总时差，业主一般既给予工期顺延，也给予费用补偿D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误【答案】D2.【问题】建设工程项目设计质量的控制应以（）为核心，进行设计质量的综合控制。A.法律法规和合同规定B.强制性标准和合同规定C.使用功能和安全可靠性D.功能性和可靠性【答案】

2、C3.【问题】关于防水卷材施工的说法中，正确的是（）。A.卷材防水层铺设前应先做好大面积铺设，然后再进行节点、转角、排水口等部位的局部处理B.当下雨、下雪和风力大于或等于 5 级时，严禁进行桥面防水层体系的施工C.接头处卷材的搭接宽度沿卷材的长度方向应为 100mmD.卷材应采用沿桥梁纵、横坡从高处向低处的铺设方法【答案】B4.【问题】挖孔桩施工时，在()情况下设通风设备。A.二氧化碳浓度超过 0.2，其他有害气体超过允许浓度B.二氧化碳浓度超过 0.1，其他有害气体超过允许浓度C.孔深超过 5mD.孔深超过 10m【答案】D5.【问题】按照我国计价规范的规定，（）可以用参数法计算措施项目综合

3、单价。A.脚手架搭拆费B.夜间施工费C.大型机械设备进出场及安拆费D.施工排水降水费【答案】B6.【问题】（2018 年真题 广东海南）在沉井的构造中，沉井的主要组成部分是（）。A.刃脚B.井筒C.横梁D.底板【答案】B7.【问题】下列关于洞口作业安全防范的说法，正确的是（）A.垂直洞口短边边长大于或等于 500mm 时，应在临空一侧设置高度不小于 1.2m的防护栏杆，并采用密目式安全立网封闭即可B.水平洞口短边边长大于或等于 1500mm 时，应在洞口作业侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆，并应采用安全立网封闭C.电梯井口应设置高度不小于 1.5m 的防护门，底端距地面高度不应大于 50

4、mm，并设置挡脚板D.在电梯安装前，电梯井内应每隔 3 层设一道安全平网【答案】C8.【问题】施工成本控制的指导文件是()。A.工程承包合同B.施工成本计划C.进度报告D.工程变更【答案】B9.【问题】喷射混凝土应采用早强混凝土，严禁使用（）。A.速凝剂B.碱活性集料C.早强剂D.都不对【答案】B10.【问题】在整治汊道进口段卵石浅滩时，为拦截横流、调整流向宜建（）。A.洲头顺坝B.洲尾顺坝C.洲头丁坝D.洲尾丁坝【答案】A11.【问题】隧道初期支护仰拱施工必须严格执行每循环进尺不得大于 3m，非爆破开挖初期支护仰拱应最迟在（）h 内完成开挖、架设拱架、喷射混凝土作业。A.8B.10C.12D

5、.15【答案】A12.【问题】某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致 5 名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在()向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A.1 小时内B.24 小时内C.作业人员救出后 1 小时内D.作业人员救出后 24 小时内【答案】A13.【问题】某项工作最迟开始时间为 9，最早完成时间为 8，持续时间为 2，在不影响总工期前提下，该项工作可以利用的机动时间为（）。A.1B.2C.3D.0【答案】C14.【问题】编制设计任务书是项目（）阶段的工作。2017 年A.设计准备B.决策C.设计D.施工【答案】A15.【问题】在对标书详细评审中，技术评审的

6、主要内容包括投标书的技术方案、技术措施、组织机构、进度及（）等进行分析评价。A.支付条件B.人员配备C.取费标准D.保险及优惠条件【答案】B16.【问题】在下列进度控制纠偏措施中，属于管理措施的是（）。A.落实加快工程进度所需的资金B.改变施工方法和改变施工机具C.调整进度管理的方法和手段D.调整项目管理工作流程和班子人员【答案】C17.【问题】“建筑市场（包括建设工程交易市场和建筑生产要素市场）的发育程度和规范程度”属于影响建设工程质量的（）。A.管理环境因素B.社会环境因素C.市场环境因素D.交易环境因素【答案】B18.【问题】下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（）。A.加强施工任

7、务单的管理B.编制施工成本控制工作计划C.确定最合适的施工机械方案D.寻求施工过程中的索赔机会【答案】C19.【问题】根据建设项目工程总承包管理规范（GB/T503582005），下列项目总承包方的工作中，首先应进行的是（）。A.进行项目策划B.召开开工会议C.任命项目经理D.施工开工准备【答案】C20.【问题】根据中华人民共和国招标投标法实施条例，下列选项中可以采用邀请招标的是（）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或部分使用国有资金投资的项目C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.公开招标程序过于繁琐的【答案】C二二,多多选题选题(共共 20

8、 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201），合同文本由（）组成。A.通用合同条款B.合同协议书C.标准和技术规范D.专用合同条款E.中标通知书【答案】ABD2.【问题】关于成本分析依据的说法，正确的是（）。A.会计核算主要是成本核算B.业务核算是对个别的经济业务进行单项核算C.会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算D.会计核算具有连续性、系统性、综合性等特点E.业务核算可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算【答案】BCD3.【问题】刑事责任主要包括()。A.警告B.罚金

9、C.拘役D.有期徒刑E.无期徒刑【答案】BCD4.【问题】疏浚工程实施中的环保措施有（）。A.运泥船、输泥管密封良好B.泄水口设防污帘C.耙吸船水上溢流D.加大挖深E.采取物理、化学措施，加速吹填区泥浆沉淀【答案】AB5.【问题】下列费用按照费用构成要素划分，属于企业管理费的有（）。A.工具用具使用费B.社会保险费C.职工教育经费D.工会经费E.检验试验费【答案】ACD6.【问题】下列建设工程项目实施阶段策划的工作中，属于项目目标分析和再论证工作内容的有（）。A.编制项目投资总体规划B.编制项目建设总进度规划C.项目功能分解D.建筑面积分配E.项目实施环境调查【答案】ABCD7.【问题】在下列

10、情形中，委托代理终止的情形有()。A.代理期限届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人或者被代理人死亡D.被代理人取得或者恢复完全民事行为能力E.作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止【答案】ABC8.【问题】下列关于 CFG 桩施工要求的说法，正确的是（）。A.施工前进行工艺性试验B.可以采用振动沉管浇筑C.采用长螺旋钻管内泵压混合料D.褥垫层宜采用振动压路机碾压E.完工进行无侧压抗压强度试验【答案】ABC9.【问题】材料的损耗一般以损耗率表示，材料损耗率可以通过（）计算确定。A.估价法B.观察法C.定额法D.统计法E.试验法【答案】BD10.【问题】和解是

11、指建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上()，从而解决纠纷的一种方式。A.互相沟通B.通过仲裁委员会C.通过担保人调解D.互相谅解E.双方共同仲裁【答案】AD11.【问题】根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，关于该规范适用范围的说法，正确的有（）。A.使用政府财政拨款投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价B.非国有资金投资的建设工程发承包，宜采用工程量清单计价C.不采用清单计价的工程，不用遵守该规范D.使用世界银行贷款的建设工程发承包，应遵循世行的规定，不采用工程量清单计价E.使用地方政府自筹资金投资的建设工程发承包，可以不采用工程量清单计价【答案】AB12.【问题】

12、根据建设工程施工合同（示范文本）GF-2017-0201，关于保修责任的说法，正确的有（）。A.具体分部分项工程的保修期可以由发包承包双方约定，不受法定最低保修年限的约束B.发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移之日起算C.工程保修期从竣工验收合格之日起算D.保修期内，承包人应当根据法律规定和合同约定承担保修责任E.发包人未经竣工验收提前使用工程的，保修期自开始使用之日起算【答案】BCD13.【问题】根据建设工程工程量清单计价规范，关于投标人其他项目费编制的说法，正确的有（）。2018 真题A.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写B.材料暂估价由投标人根据市场价格变动自

13、主测算确定C.暂列金额应按照招标工程量清单列出的金额填写，不得变动D.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和数量自主确定各项综合单价E.总承包服务费应根据招标人要求提供的服务和现场管理需要自主确定【答案】ACD14.【问题】营运能力比率主要包括（）。A.总资产周转率B.流动资产周转率C.存货周转率D.应收账款周转率E.净资产收益率【答案】ABCD15.【问题】有关工程施工的索赔不包括（）。A.地质条件变化引起的索赔B.暂停施工引起的索赔C.增减工程量的索赔D.关于货币贬值引起的索赔E.终止合同引起的索赔【答案】BD16.【问题】在附有折扣信用条件的情况下，下列表述正确的是（）。A.企业放弃信用

14、折扣后，推迟付款的时间越长，成本会越小B.企业放弃信用折扣后，推迟付款的时间越长，成本会越大C.企业放弃折扣的成本与折扣期的长短反方向变化D.企业放弃折扣的成本与折扣期的长短同方向变化E.企业放弃折扣的成本与折扣百分比大小无关【答案】AD17.【问题】关于事故调查组组成及调查规定的说法，正确的有（）。A.特别重大事故和重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查B.较大事故、一般事故分别由事故发生地设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查C.对于一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.对于未造成人员伤亡的较大事故，县级人民政府也可以授权或者委托有关

15、部门组织事故调查组进行调查E.重大事故，如事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】B18.【问题】关于邀请招标适宜条件，描述正确的是（）。A.项目技术复杂，只有少量几家潜在投标人可供选择的B.受自然地域环境限制的C.涉及国家安全，不适宜招标的D.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得的E.政府有关部门规定不宜公开招标的【答案】AD19.【问题】子分部工程可按（）进行划分。A.平面布置B.材料种类C.施工特点D.施工程序E.专业系统及类别【答案】BCD20.【问题】固定单价合同计价方式下综合单价未包含的因素是（）。A.利润B.机械费C.规费D.管

16、理费E.税金【答案】C三三,大大题题分析分析题题(共共 5 题题，每，每题题 8 分分)1.背景某钢厂将一条年产 100 万宽厚板轧制生产线的建设项目，通过招标确定本工程中的板坯加热炉车间和热轧制车间由具有冶金施工总承包一级资质的企业进行施工总承包，负责土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内 300t 桥式起重机的安装，设备安装与调试，三电工程的施工，各能源介质管道施工等内容。建设工期为 16 个月。因工程工期太紧，造成总承包单位人力资源的调配出现短缺，为不影响该工程的建设速度，拟将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装进行分包。问题 1.总承包单位拟将土建工程，车间内的桥式起重机的安

17、装任务分包给其他单位是否可以？对各分包单位有哪些要求？2.整个项目的施工组织设计应由谁编制？该设计中应怎样确定施工方案？3.总承包单位在策划实施该项目时应注意协调哪些内、外联系环节？【答案】1.总承包单位在分包前应将工程项目拟分包的内容、分包单位的信息通知给业主，并征得业主同意，并检验各分包单位是否具有相应的施工资质，土建分包商不但要有房屋建筑资质，而且还应有大型设备基础的施工经验，大型桥式起重机安装分包商应具备桥式起重机（起重机械）制造、维修 A 级资质。2.整个项目的施工组织设计应由总承包单位进行编制。在该设计中（项目管理实施规划）应规定需要编制施工方案（或作业设计）的目录，和负责编制这些

18、施工方案的单位。根据本工程的施工内容应编制：1)土建（设备基础）施工方案；2)钢结构制作、安装方案；3)桥式起重机施工方案；4)加热炉施工和加热炉耐材料砌筑施工方案；5)乳制设备施工方案（含工艺配管）；6)三电工程施工方案；7)能源介质管道施工方案；8)设备的调试方案；9)液压、润滑管道酸洗、油循环冲洗、试压方案。项目施工组织设计应对各方案提出具体的要求，包括工期衔接、质量验收要求、移交规定、安全要求等，特别是属于分包的内容，应有明确的协调措施和执行要求；而对于所有各种方案，则除应依据通常的技术文件外，还应依据项目施工组织设计的要求，协调项目间的各方面关系。3.根据本案例情况，需要协调的关系包

19、括：1)涉及的内部联系环节有：总承包与分包之间，土建与安装之间，安装工程各专业之间的关系；2)外部联系环节：总承包与业主之间；总承包与设计之间；总承包与设备制造厂之间；总承包与监理公司之间；质量、技术监督部门；另外应根据具体情况，联系地方政府部门、银行部门、供电部门、消防部门等关系。2.背景某建设单位在机场场道工程施工中，在与当地政府签订的协议时，由于没有提供当地的地质情况，施工中设计发生重大变化，且施工单位使用了大量重型机械，承担了这些机械的维修和管理费用，导致与协议中签订的工程费用有较大出入，故向当地政府提出了索赔。问题(1)该施工企业是否有理由对当地政府进行索赔申诉？简述索赔的定义。(2

20、)索赔费用的组成有哪些，这次索赔主要包括哪些内容？(3)在通常的索赔处理事件中，应该依据哪些原则？(4)索赔费用计算方法共有几种，分别是什么？【答案】分析(1)该施工企业有理由对当地政府提出索赔。索赔指的是在合同履行过程中，对于非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。(2)可以进行索赔的项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、工地管理费、利息、总部管理费、分包费用和利润等。本次索赔的项目应该包括施工机械使用费和工地管理费等。(3)索赔事件应该根据以下原则进行：1)索赔必须以合同为依据；2)必须注意资料的积累；3)及时、合理地处理索赔；4)

21、加强索赔的前瞻性，有效地避免过多索赔事件的发生。(4)索赔的计算方法有三种，分别如下：1)分项法。该方法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别计算索赔金额的一种方法。2)总费用法，又称总成本法。就是当发生多次索赔事件后，重新计算出该工程的实际总费用，再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，计算出索赔余额。3)修正总费用法。修正总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上去掉一些不合理的因素，使其更合理。3.1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按

22、月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周

23、进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位

24、报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有

25、哪些【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时

26、，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每

27、月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。4.1背景某项目部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进人现场。事件二：工程进

28、城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2问题(1)对于本工程的种种现象，项目部应从哪些方面着手加强现场管理?(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量

29、。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒，变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引

30、至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。5.案例(一)背景资料：某水库枢纽工程由大坝、溢洪道、电站及灌溉引水洞等建筑物组成。水库总库容2.6108m3，电站装机容量 12 万 kW；大坝为碾压土石坝，最大坝高 37 米；灌溉引水洞引水流量 45m3/s；溢洪道控制段共 3 孔，每孔净宽 8.0m，采用平面钢闸门配卷扬式启闭机。某施工单位承担该枢纽工程施工，工程施工过程中发生如下事件：事件 1：为加强工程施工安全生产管理，施工单位在施工现场配备

31、了专职安全生产管理人员，并明确了本项目的安全施工责任人。事件 2：某天夜间施工时，一名工人不慎从距离地面 16.0m 高的脚手架上坠地死亡。事故发生后，项目法人立即组织联合调查组对事故进行调查，并根据水利部贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见(水建管2012581 号)中的四不放过原则进行处理。事件 3：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划，其部分内容如下：(1)施工用电由系统电网接入，现场安装变压器一台；(2)基坑采用 1：1.5 坡比明挖施工，基坑深度 9.5m；(3)站房墩墙施工采用钢管脚手架支撑，中间设施工通道；(4)混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输。【问题】1.说明本

32、水库工程的规模、等别及项目负责人应具有的建造师级别。2.根据水利工程建设安全生产管理规定，事件 1 中本项目的安全施工责任人是谁?专职安全生产管理人员的职责是什么?【答案】1.本水库工程规模为大(2)型，工程等级为等，项目负责人应具有水利水电工程专业一级注册建造师。2.安全施工责任人是项目经理(或项目负责人)。专职安全员的职责是：(1)负责对安全生产进行现场监督检查；(2)发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；(3)对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。3.凡在坠落高度基准面 2m 和 2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。事件 2 中高处作业的级别为三级高处作业，种类是特殊高处作业中的夜间高处作业。4.“四不放过”原则的具体要求为：(1)事故原因不查清楚不放过；(2)主要事故责任者和职工未受到教育不放过；(3)补救和防范措施不落实不放过；(4)责任人员未受到处理不放过。5.应设置安全警示标志的位置：施工现场入口处，施工起重机械，临时用电设施，脚手架，四口（出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口），基坑边沿，爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位。