2022年四川省一级建造师评估试卷70.docx

《2022年四川省一级建造师评估试卷70.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省一级建造师评估试卷70.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是()。A.刑事责任B.违约责任C.侵权责任D.行政责任【答案】 C2. 【问题】 关于打桩船作业的说法中，错误的是（ ）。A.打桩架上的活动物件应放稳、系牢，打桩架上的工作平台应设有防护栏杆和防滑装置B.桩架底部两侧悬臂跳板的强度和刚度应满足作业要求C.穿越群桩的前缆应选择合适位置，绞缆应缓慢操作，缆绳两侧20m范围内不得有工程船舶或作业人员进入D.打桩船电梯笼必须设防坠落安全装置，笼

2、内必须设置升降控制开关【答案】 C3. 【问题】 根据招标投标法，可以确定中标人的主体是（ ）。A.经招标人授权的招标代理机构B.经招标人授权的评标委员会C.建设行政主管部门D.招标投标有形市场【答案】 B4. 【问题】 土钉墙灌浆宜采用压力灌浆，灌浆压力一般为（ ）。A.0.2MPaB.0.3MPaC.0.4MPaD.0.5MPa【答案】 A5. 【问题】 某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方对这种制剂的质量要求事先没有约定，也没补充协议。在这种情况下，这种制剂质量要求的确定可按照()。A.交易习惯B.国家标准C.行业标准D.ISO9000标准【答案】 A6. 【问题】 关

3、于选矿性质的说法，正确的是()。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】 D7. 【问题】 通信局（站）内，应加浪涌吸收装置的位置有（ ）。A.直流配电屏输入端B.直流配电屏输出端C.整流器输入端D.整流器输出端【答案】 B8. 【问题】 根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【答案】 D9. 【问题】 营业线桥涵顶进施工中，吊轨纵横梁法最适用于加固位于（）的路段。A.桥涵孔径较小，直线地段B.桥涵孔径较大

4、，箱顶无覆盖土C.桥涵孔径较大，箱顶有覆盖土D.桥涵孔径较小，与线路正交【答案】 B10. 【问题】 港口工程质量检验中，码头工程按（ ）划分单位工程。A.泊位B.主要部位C.工程材料D.施工顺序【答案】 A11. 【问题】 判断技术特性中，属于技术可靠性的是（ ）A.自动化程度高B.三废排放少C.有工业化应用业绩D.有利用当地资源的优势【答案】 C12. 【问题】 有抗冻要求的港口与航道工程C40级以上混凝土粗骨料中总含泥量的限制值为粗骨料质量的（）。A.0.5B.0.7C.1.0D.2.0【答案】 A13. 【问题】 沉管灌注桩在沉管和拔管施工中的正确做法是()。A.高提重打B.密锤慢抽C

5、.慢锤重击D.密振快抽【答案】 B14. 【问题】 对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是()。A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行【答案】 B15. 【问题】 注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。2017真题A.同一工程分期施工 B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人 D.停工超过120天承

6、包方认为需要调整的【答案】 B16. 【问题】 地铁基坑采用的围护结构形式很多，其中强度大，开挖深度大，同时可兼作主体结构一部分的围护结构是（ ）。A.重力式水泥土挡墙B.地下连续墙C.预制混凝土板桩D.SMW工法桩【答案】 B17. 【问题】 拱坝在校核洪水位承受的波浪压力属于（ ）作用荷载。A.永久 B.基本C.可变D.偶然【答案】 D18. 【问题】 （ ）是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审。A.评标的准备B.初步评审C.详细评审D.编写评标报告【答案】 C19. 【问题】 某工作的最早开始时间是5，最早结束时间9，最迟开始时间7，则该工作的最迟完成时间是（ ）

7、。A.11B.12C.13D.14【答案】 A20. 【问题】 甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲已公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 （2016年）根据贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见

8、（水建管2012581号），到2020年，水利工程质量发展的具体目标包括（）。A.水利工程质量水平全面提升B.人民群众对水利工程质量满意度显著提高C.国家重点水利工程质量达到国际先进水平D.大中型水利工程项目一次性验收合格率达到98%以上E.小型水利工程项目一次验收合格率达到100%【答案】 ABC2. 【问题】 在财务管理上,下列资产可作为现金管理的有（ ）。A.库存现金B.银行本票C.银行汇票D.应收账款E.银行存款【答案】 ABC3. 【问题】 关于行政许可设定权限的说法，正确的有（ ）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章

9、可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】 D4. 【问题】 根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。（2014）A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B.在施工现场斗殴受伤C.在施工现场因工作原因受到事故伤害D.施工期间醉酒坠落致残E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】 AC5. 【问题】 流动资产的构成要素一般包括（ ）。A.应付账款 B.存货C.库存现金 D.应收账款E.预付账款【答案】 BCD6. 【问题】 项目经理在承担项目施工管理过程中，需履行的职责有（ ）

10、。A.贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策B.调配并管理进入工程项目的各种生产要素C.对工程项目施工进行有效控制D.严格财务制度，加强财务管理E.确保工程质量和工期，实现安全、文明生产【答案】 ACD7. 【问题】 地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（）。A.装药信号B.联络信号C.预警信号D.起爆信号E.解除警报信号【答案】 CD8. 【问题】 下列属于工程监理单位的安全生产责任的有（）。A.安全设备合格审查 B.安全技术措施审查 C.专项施工方案审查 D.施工安全事故隐患报告 E.施工招标文件审查【答案】 BCD9. 【问题】 关于财务净现值指标优缺点

11、的说法，正确的有（ ）。A.没有考虑资金的时间价值B.全面考虑了技术方案在整个计算期内现金流量的时间分布的状况C.不能反映投资的回收速度D.能够直接以货币额表示技术方案的盈利水平E.能较好地反映技术方案投资中单位投资的使用效率【答案】 BCD10. 【问题】 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的有( )。（2013）A.业主方的招标及合同管理工作量较大B.分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利C.各分包工程之间的关系由施工总承包管理单位负责协调，这样可以减轻业主方的管理的工作量D.在开工前有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制E.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，

12、这样有可能减少业主方的风险【答案】 ABC11. 【问题】 关于接地装置安装的说法，错误的是( )。A.新建局站的接地应采用联合接地方式B.接地体埋深上端距地面不应小于0.7mC.接地引入线的长度不宜超过40mD.在地下采用裸铝导体作为接地引入线E.接地汇集装置的安装位置应符合设计规定【答案】 CD12. 【问题】 住宅工程质量分户验收的内容有（）。A.地面工程质量 B.门窗工程质量 C.供暖工程质量 D.防水工程质量 E.电梯工程质量【答案】 ABCD13. 【问题】 在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制的主体为()。A.承包方B.业主C.监理单位D.设计单位E.政

13、府的工程质量监督部门【答案】 BCD14. 【问题】 下列责任种类中，属于行政处罚的有（ ）。A.警告B.罚金C.排除妨碍D.行政拘留E.没收财产【答案】 AD15. 【问题】 下列不属于锅炉可靠性指标考核内容的是（）。A.锅炉等效可用率B.锅炉受热面蒸发率C.锅炉运行可用率D.锅炉受热面发热率E.锅炉强迫停运率【答案】 BD16. 【问题】 泵主要用来输送流体或混合流体的机械设备，根据泵的工作原理和结构形式可分为（）。A.电动泵B.柴油机泵C.容积式泵D.叶轮式泵E.汽轮机泵【答案】 CD17. 【问题】 某项目竣工验收合格后，施工单位在保修期内可能需要进行的回访有（ ）。A.冬季回访B.夏

14、季回访C.技术性回访D.保修期满前回访E.定时回访【答案】 ABCD18. 【问题】 机械设备安装的一般程序包括（）。A.开箱检查B.基础测量放线C.润滑与设备加油D.工程验收E.投入运行【答案】 ABCD19. 【问题】 分层法在实际应用中按合同结构分：（ ）。A.业主单位B.总承包C.专业分包D.劳务分包E.设计单位【答案】 BCD20. 【问题】 根据环境管理体系 要求及使用指南GB/T 24001-2016，下列环境管理体系构成内容中，属于“绩效评价”部分的有（）。A.检测、测量、分析和评价B.不符合和纠正措施C.内部审核D.管理评审E.持续改进【答案】 ACD三 , 大题分析题 (共

15、5题，每题8分)1. （五）背景资料某办公楼工程，建筑面积98000m2，劲性钢筋混凝土框筒结构。地下3层，地上46层，建筑高度约203m。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：根据现场条件，场区内设置了办公区、生活区、木工加工区等生产辅助设施。并就临时用水进行了设计与计算。事件二：为了充分体现绿色施工在施工过程中的应用，项目部在临建施工及使用方案中提出了在节能和能源利用方面的技术要点。事件三：结构施工期间，项目有150人参与施工，项目部组织了10人的义务消防队，楼层内配备了消防立管和消防箱，消防箱内消防水龙带长度达20m；在临时搭建的95m2钢筋加工棚内配备了2只10L灭火器。事件四：由于工

16、期较紧，施工总承包单位于晚上11点后安排了劲性钢结构构件进场和焊接作业施工。附近居民以施工作业影响夜间休息为由进行了投诉。当地相关主管部门在查处时发现：施工总承包单位未办理夜间施工许可证；检测夜间施工场界噪声值达到60分贝。事件五：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。问题1事件一中，在计算临时用水总用水量时，根据用途应考虑哪些方面的用水量？2事件二的临建施工及使用方案中，在节能和

17、能源利用方面可以提出哪些技术要点（至少列出四项）？3指出事件三中有哪些不妥之处，并分别写出正确方法。4写出事件四中施工总承包单位对所查处问题应采取的正确做法，并说明施工现场避免或减少光污染的防护措施。5事件五中，当地行政主管部门及住房和城乡建设部公布的诚信行为记录4个月期限的做法是否妥当？说明理由。全国、省级不良诚信行为记录的公布期限规定中各是多少？【答案】1临时用水总用水量计算需要考虑如下用水量：（1）现场施工用水量；（2）施工机械用水量；（3）施工现场生活用水量；（4）生活区生活用水量；（5）消防用水量；（6）漏水损失。2在节能与能源利用方面的技术要点：（1）制定合理施工能耗指标，提高施工

18、能源利用率；（2）充分利用太阳能、地热等可再生能源；（3）临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的材料；（4）临时用电优先选用节能电线和节能灯具；（5）照明设计以满足最低照度为原则；（6）合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电；（7）施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。3事件三中不妥之处和正确做法分别有：不妥之一：组建10人义务消防队；正确做法：义务消防队人数不少于施工总人数的10%，项目部组建至少15人的义务消防队。不妥之二：消防水龙带长度20m；正确做法：每盘消防水带长度不小于

19、25m。4（1）对所查处问题的正确做法为：办理夜间施工许可证、并公告附近社区居民。（2）施工现场避免或减少光污染的防治措施有：1）夜间室外强光照明应加设灯罩，透光方向集中在施工范围；2）电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。5（1）当地行政主管部门的做法：妥当；理由：省级建设行政主管部门对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。本案例中为4个月，故妥当。（2）住房和城乡建设部的做法：妥当。理由：住房城乡建设部公布期限与地方确定的公布期限相同，故公布期限4个月妥当。（3）按规定，不良诚信行为记录的公布期限应为：1）省级：6个月3

20、年，最短不得少于3个月；2）全国：6个月3年，最短不得少于3个月。2. 1背景某工程概算已被批准，准许招标。工程采用公开招标方式，招标文件规定：以概算额为基础按固定总价合同承包。某场道施工公司一举中标后通过艰苦谈判确定合同价650万元。该施工公司认为工程结构简单且对施工现场很熟悉未到现场进行勘察，另外因工期短于一年市场价格不会有太大变化，故接受固定总价合同形式。2问题(1)投标报价的步骤应有哪些?(2)按计价方式不同，合同可以分为哪些形式?(3)采用固定总价合同承包，施工公司承担哪些主要风险?施工公司做法有哪些不足?(4)你认为对于施工单位风险相对小的合同形式是什么?为什么?【答案】(1)投标

21、报价的步骤应为7个：研究招标文件一现场考察一复核工程量一制定施工规划一计算人、材、机单价一计算各项费用和分部分项工程单价一汇总标价。(2)按计价方式不同，合同可以分为总价合同、单价合同及成本加酬金合同，其中总价合同又可以分为固定总价合同和调值总价合同。(3)采用固定总价合同承包，施工公司主要承担两方面的风险：即工程量计算失误的风险和单价计算失误的风险。尽管工程结构简单，毕竟仅处于初步设计阶段，施工公司必须认真地进行现场考察以准确计算工程量。另外固定总价合同材料设备涨价风险由施工公司承担，施工公司认为工期短于一年不会有太大的价格变动是盲目的。(4)风险相对小的合同应为单价合同。无论工程设计深度如

22、何、工程复杂性如何，无论工程量是否可以准确地计算出来，单价合同都可以适用而且可以使承包商避免由于现场勘察不充分、工程量计算或校核时间紧迫而导致工程量计算失误。单价计算准确，可以分析出承包商成本利润构成，也是衡量承包商技术能力和管理能力的标志。3. 某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成，工程施工过程中发生如下事件：事件一：为加强工程施工安全生产管理，根据水利工程施工安全管理导则(SL721-2015)等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证，三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持

23、证上岗等情况进行核查。事件二：工程开工前，施工单位根据水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则(DL/T5274-2012)，对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡、数量和财产损失情况如下：主坝：危险性大小值D为240，可能造成10-20人死亡，直接经济损失，2000-3000万元；事件三：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划部分内容如下：（1）施工用电有系统电网接入，现场安装变压器一台；（2）基坑采用明挖施工，开挖深度9.5米，下部岩石采用爆破作业，规定每次装药量不得大于50kg，雷雨天气禁止爆破作业；（3

24、）电站厂房墩墙采用落地式式钢管脚手架施工，墩墙最大高度26m；（4）混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输，每次混凝土运输量不超过6m3，并要求风力超过7级暂停施工。问题：1.根据水利工程建设安全生产管理规定(水利部令第26号)和水利工程施工安全管理导则(SL721-2015)，说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。2.根据水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则(DL/T5274-2012)，依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源共划分为几级。根据事件二的评价结果分别说明主坝的重大危险源级别。3.根据水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则(DL/T5274-2

25、012)，在事件三涉及的生产、施工作业中，宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些？【答案】1.三类人员：施工单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员；三同时：安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。2.分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等4级；主坝二级重大危险源。3.施工现场临时用电，基坑支护与降水、土方和石方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除爆破、围堰等。4. 某施工单位通过竞标承建一工程项目，甲乙双方通过协商，对工程合同协议书（编号HT-XY-201909001），以及专用合同条款（编号HT-ZY-201909001）和通用合同条款（编号

26、HT-TY-201909001）修改意见达成一致，签订了施工合同。确认包括投标函、中标通知书等合同文件按照建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）规定的优先顺序进行解释。施工合同中包含以下工程价款主要内容：（1）工程中标价为5800万元，暂列金额为580万元，主要材料所占比重为60%；（2）工程预付款为工程造价的20%；（3）工程进度款逐月计算；（4）工程质量保修金3%，在每月工程进度款中扣除，质保期满后返还。工程1-5月份完成产值如表4。项目部材料管理制度要求对物资采购合同的标的、价格、结算、特殊要求等条款加强重点管理。其中，对合同标的的管理要包括物资的名称、花色、技术标准、

27、质量要求等内容。项目部按照劳动力均衡实用、分析劳动需用总工日、确定人员数量和比例等劳动力计划编制要求，编制了劳动力需求计划。重点解决了因劳动力使用不均衡，给劳动力调配带来的困难，和避免出现过多、过大的需求高峰等诸多问题。建设单位对一关键线路上的工序内容提出修改，由设计单位发出设计变更通知，为此造成工程停工10天。施工单位对此提出索赔事项如下：（1）按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费8.5万元；（2）塔吊等机械停窝工台班费5.1万元；【答案】（1）不妥之处：甲乙双方通过协商修改了合同协议书、专用条款、通用条款，签订了施工合同。正确做法：保持待签合同与招标文件、投标文件的一致性。相关法规

28、规定了合同、招标文件、投标文件的一致性，符合法律法规的相关规定，否则合同无效且将被责令改正。这种一致性要求包含了合同内容、承包范围、工期、造价、计价方式、质量要求等实质性内容。（2）五个文件的解释顺序为（递减）：合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款。（1）预付款为：（5800-580）20%=1044.00（万元）。起扣点为：（5800-580）-1044/60%=3480.00（万元）。（2）3月份支付的工程款7500.97=727.50（万元）。4月份应当支付的工程款10000.97=970.00（万元）。5月份累计完成工程的工程款为：180+500+750+1000

29、+1400=3830万元起扣点3480万元。因此5月不仅仅扣除质保金，还应当扣回预付款。则5月份应当支付的工程款为：1400-14003%-（3830-3480）60%=1400-42-210=1148.00（万元）。3、4、5三个月累计支付工程款为：727.5+970+1148=2845.50（万元）。15月份累计支付进度款为：（180+500）97%+2845.50=3505.10（万元）。（1）物资采购合同管理重点有：标的、数量、包装、运输方式、价格、结算、违约责任、特殊条款。（2）标的是供应合同的主要条款。供应合同的标的主要包括，购销物资的名称（注明牌号、商标）、品种、型号、规格、等级

30、、花色、技术标准或质量要求等。（1）劳动力计划编制的要求有：要保持劳动力均衡使用。要根据工程的实物量和定额标准分析劳动需用总工日，确定生产工人、工程技术人员的数量和比例，以便对现有人员进行调整、组织、培训，以保证现场施工的劳动力到位。要准确计算工程量和施工期限。5. 某施工单位承建了某高速公路路面工程，其主线一般路段及收费广场路面结构设计方案如下表2：本项目底基层厚度20cm，工程数量为50万m2。施工单位在底基层施工前完成了底基层水泥稳定碎石的配合比等标准试验工作，并将试验报告及试验材料提交监理工程师中心试验室审批。监理工程师中心试验室对该试验报告的计算过程复核无误后，批复同意施工单位按标准

31、试验的参数进行底基层的施工。本项目最终经监理工程师批复并实施的底基层水泥稳定碎石施工配合比为：水：水泥：碎石（1030mm）：碎石（510mm）：石屑（05mm）=5.8：3.8：48：10：42，最大干密度为2.4g/cm3，底基层材料的施工损耗率为1%。1、按组成结构分，本项目上面层、中面层分别属于哪一类沥青路面结构？2、写出表2中括号内A、B对应的面层设计指标的单位。3、写出表2中备注2所指功能层C、D的名称，并说明设置封层的作用。4、监理工程师中心试验室对底基水泥稳定碎石配合比审批的做法是否正确？说明理由。5、计算本项目底基层水泥稳定碎石的水泥需用量为多少吨？（计算结果保留一位小数）。【答案】1、SMA-13是密实骨架结构；AC-20C是密实悬浮结构。2、A为MPa（或兆帕）；B为1/100mm。3、C：粘层；D：透层。封层的作用有：（1）封闭某一层，起保水防水作用；（2）起基层和上一层（ATB层）的过渡和有效连接作用；（3）对基层的加固补强；（4）在沥青面层铺筑前，要临时开放交通，防止基层因天气和车辆作用出现水毁。4、监理工程师的做法不正确。因为未进行复核（对比）试验即批复。5、5000000.22.43.8/（3.8+48+10+42）（1+1%）=8874.0吨。