2022年山东省设备监理师高分预测题型.docx

《2022年山东省设备监理师高分预测题型.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山东省设备监理师高分预测题型.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022 年设备监理师试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】按照安全生产法规定：特别重大事故是指造成()的事故。A.30 人以上死亡，或者 50 人以上重伤，或者 5000 万元以上直接经济损失B.20 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失C.30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失D.20 人以上死亡，或者 50 人以上重伤，或者 5000 万元以上直接经济损失【答案】C2.【问题】系统方法不包括()。A.系统分析B.系统工程C.系统管理

2、D.系统设计【答案】D3.【问题】某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。A.期满前 3 个月内B.期满前 6 个月内C.期满后 15 日内D.期满后 3 个月内【答案】A4.【问题】建设项目竣工决算包括()全过程的全部实际支出费用。A.从开工到竣工B.从破土动工到竣工C.从筹建到竣工投产D.从开工到投产【答案】C5.【问题】()要对整个服务项目过程活动予以识别.确定并提出规范要求作为行动准则，用于指导和规范一类项目监理服务提供。A.服务规范B.服务提供规范C.服务质量控制规范D.服务测量规范【答案】B6.【问题】监理工程师现场发出的口头

3、指令及要求，事后应采用()予以确认。A.监理日志B.工作联系单C.监理备忘录D.监理工程师通知单【答案】D7.【问题】根据民事诉讼法，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。A.原告住所地B.合同签订地C.合同标的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D8.【问题】国际上常见的工程担保种类中，担保金额最大是()。A.投资担保B.履约担保C.维修担保D.进口物资税担保【答案】B9.【问题】招标公告，从合同法律性质上讲属于()。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺【答案】A10.【问题】根据民事诉讼法，证据必须符合()要求。A.真实性、合法性、客观性B.合法性、客观性、公正性C.合

4、法性、客观性、关联性D.真实性、关联性、公正性【答案】C11.【问题】行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。A.意思表示真实B.行为不得违反法律C.行为人具有相应的行为能力D.行为不得违反社会公共利益【答案】A12.【问题】指导检验人员实施检验操作的基本依据是()。A.取样方法B.抽样方案C.检验和试验文件D.检验和试验方法【答案】C13.【问题】根据设备工程监理规范，下列选项中，属于设备监理工程师执行的与安全有关的工作内容的是()。A.督促被监理单位建立健全安全保障体系B.审批被监理单位有关人员的相关资格C.发现不安全因

5、素时，应要求被监理单位立即停工D.发生安全生产事故时，应主持安全事故的调查处理工作【答案】A14.【问题】财务净现值为零，表明项目盈利能力水平()。A.大于基准收益率B.小于基准收益率C.等于基准收益率D.等于零【答案】C15.【问题】设备工程监理工作是按照设备工程合同的要求，依据国家有关的法律、法规、技术标准等对设备工程进行的管理，这体现了设备工程监理的()特点。A.专业性B.公正性C.独立性D.规范性【答案】D16.【问题】某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF 价为 8300 万元，银行财务费费率为 50，外贸手续费费率为 1.5，关税税率为 20，增值税税率为 17，无消费税，则这

6、批设备应缴纳的增值税为()万元。A.1693.2B.1128.8C.1411D.1763.75【答案】A17.【问题】对于设备工程中的一些特殊工作或活动，如科学研究等，在确定工作持续时间时，可由项目管理人员采用()对工作或活动的持续时间进行测算。A.专家打分法B.三点估计法C.数理统计法D.曲线拟合法【答案】B18.【问题】甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买 5 台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。A.向丙公司承担违约责任B.向甲公司承担违约责任C.向丙公司承担赔偿责任D.与甲公司共同向丙公司

7、承担违约责任【答案】B19.【问题】设备监理工程师编制月度进度计划时应以()为基础进度编制。A.设备工程监理工作进度计划；B.设备工程总进度计划；C.年度进度计划；D.季度进度计划。【答案】B20.【问题】施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据合同法的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】B二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题

8、2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】质量功能展开的作用包括()。A.有效地提高公司的经济效益B.有利于实现前馈式质量控制C.有助于设计和施工的结合D.有助于实现持续的质量改进E.有助于建立工程知识库【答案】AD2.【问题】下列设备交货价属于进口设备装运港交货价的是()。A.CFRB.FOBC.DDPD.DESE.CIF【答案】AB3.【问题】自物权所具有的权能包括()。A.占有B.使用C.优先受偿D.收益E.处分【答案】ABD4.【问题】国家质量监督检验检疫部门负责设备工程监理活动的管理，其主要职责包括()。A.组织制定并发布设备工程监理单位资格管理办法和

9、注册设备监理师执业资格制度暂行规定B.制定并发布与设备工程监理管理工作有关的规章C.对设备工程监理单位资格和注册设备监理师执业资格进行监督和年度审查D.贯彻落实国家设备工程监理制度的方针、政策和法规E.对注册设备监理师注册后执业情况进行监督、检查，并定期将有关情况向国家人事部门通报【答案】BC5.【问题】设备工程项目中设备监理机构的人员组成一般由()组成。A.项目经理B.一般监理人员和其他人员C.监理单位法定代表人D.专业监理工程师E.总监理工程师【答案】BD6.【问题】在我国，下列产品质量问题中，属于产品瑕疵的有()。A.产品原材料中含有毒成分B.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明C

10、.不符合在产品包装上注明采用的产品标准D.不符合生产企业的产品标准E.与实物样品表明的质量状况不符【答案】BC7.【问题】对于产品的缺陷，我国的分类方法包括()A.设计缺陷B.生产缺陷C.运输缺陷D.指示缺陷E.经营缺陷【答案】ABD8.【问题】根据 FIDIC生产设备和设计-施工合同条件规定，下列关于暂时停工后果的表述，正确的有()。A.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就竣工时间提出索赔B.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就费用提出索赔C.如果暂时停工由于承包商违约导致，承包商无权索赔D.如果暂时停工累计达到 56 天以上，承包商可解除合同

11、E.无论何种原因导致暂时停工，承包商均可索赔【答案】ABC9.【问题】根据合同法，受要约人对要约内容中的下列条款作出了变更，属于实质性变更的有()。A.合同标的B.价款或者报酬C.履行期限D.违约责任E.履约担保【答案】ABCD10.【问题】遇到()情况时，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.业主供应的设备和材料推迟到货D.特殊恶劣气候，造成施工停顿E.工程师对竣工试验干扰【答案】ABC11.【问题】根据 FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，承包商实施工程期间，遭遇不可预见的物质条件时，有权索赔工期和费用。该物质条件包括()。A.现

12、场地质条件B.现场人为的物质障碍C.现场污染物D.现场水文条件E.现场气候条件【答案】ABCD12.【问题】计数值的抽样计划一般包括()。A.规格B.批量数C.样本数D.合格判定数E.各品质指标【答案】BCD13.【问题】在网络计划工期-费用优化中，关于缩短对象的描述，正确的有()。A.应缩短间接费最小的关键工作B.缩短持续时间的工作为关键工作C.应缩短间接费用率最大的关键工作D.缩短后持续时间不少于最短持续时间E.应缩短直接费用率最小的非关键工作【答案】BD14.【问题】下列情况中，承包商有权立即终止合同的有()。A.业主未能及时向承包商提供其财务安排的合理证明B.业主未能及时支付期中付款证

13、书中标明的金额C.长期停工影响整个工程D.业主实质上未履行合同义务E.业主破产【答案】C15.【问题】设备监理工程师在履行合同界面管理的职责时应做到()。A.明确定义合同界面B.明确合同界面的位置C.明确合同界面管理的责任人D.及时进行重点界面的协调和全面协调E.及时更新合同界面的划分【答案】ABD16.【问题】承包商向工程师提交的最终报表草案中，应包括的内容有()。A.根据合同完成的所有工作的价值B.根据合同业主已向其支付的全部款额C.承包商认为根据合同或其他规定，业主应向其支付的其他款额D.承包商认为根据合同或其他规定，应向业主支付的其他款额E.业主最终应付的款额【答案】AC17.【问题】

14、采用 FIDIC 合同条件的设备工程合同，双方在履行合同过程中给对方造成的损失，应在责任限度内承担赔偿责任，但由于一方的()等不当行为造成的损失，应按照实际损失承担赔偿责任。A.过失违约B.故意违约C.欺骗D.胁迫E.轻率【答案】BC18.【问题】以下质量管理体系基础中，()阐明了质量管理体系的建立和实施思路。A.质量管理体系的理论说明B.质量管理体系要求与产品要求C.质量管理体系方法D.过程方法E.最高管理者在质量管理体系中的作用【答案】ACD19.【问题】项目时间管理的子过程不包括()。A.定义项目活动B.排列活动顺序C.估算活动时间D.实施变更控制E.规划活动风险【答案】D20.【问题】

15、设备工程发生质量缺陷时，如果承包商未按设备监理师的指示及时进行处理，则业主可采用的处理方法有()。A.自己修补，由承包商承担费用B.终止合同，收回相关费用C.让他人修补，由承包商承担费用D.退还缺陷设备或材料，自行购买，并对承包商加倍索赔E.相应减少合同价格【答案】ABC三三,大大题题分析分析题题(共共 5 题题，每，每题题 8 分分)1.某电站技改项目，业主委托某设备监理公司组织招标并实施项目监理。发售招标文件后，业主邀请所有投标人考察并确认招标文件中载明的设备安装现场及周边环境等情况。经评标、定标，业主与承包商签订了该项目的设备制造、安装调试合同。合同约定：(1)合同总价为 8500 万元

16、，如有超出合同范围的工作，可依据承包商的成本（不计预期利润）另商定变更合同价款。(2)开工日期为 2008 年 3 月 1 日，竣工日期为 2008 年 9 月 30 日。承包商提前竣工，每天奖励 1 万元；误期推迟竣工，每天扣款 2 万元。(3)未经业主同意，承包商不得进行工程分包。(4)如发生索赔事由，受损一方应在事由发生后 14 日内向对方提交索赔意向通知书，否则视为放弃。项目实施过程中，发生如下事件：事件 1：2008 年6 月 10 日，承包商就设备基础开挖工作自行与一劳务公司签订了劳务合同。事件 2：2008 年 7 月 1 日，基础开挖时发现有招标文件中未标明的地下管道须改线。因

17、地下管道改线，致使基础开挖（为关键工作）比计划延迟 10 天完成，并增加承包商 100 个工日（其中含相应采取的施工措施中消耗的人工工日）、20 个机械台班及 15 万元材料费已知人工单价为 50 元工日，机械台班费为 2000 元台班，增加的措施费（已扣除其中的人工费）为 1.5 万元，间接费以人工费为计费基数，间接费率为 20%，综合税率为3.41%。2008 年 7 月 12 日，承包商向业主仅就合同价款变更提出申请，要求调增合同价款 29.60 万元，未涉及合同其他索赔事项。事件 3：2008 年 8 月 1 日，承包商发现设备安装现场场地狭小，要求业主同意其使用不属于本项目范围的另一

18、车间堆放材料，遭业主拒绝。8 月 6 日，承包商以安装场地狭小、增加二次搬运费为由，通过监理方向业主提出 10万元索赔。事件 4：该项目于 2008 年 10 月 5 日竣工。2008 年 10 月 26 日，工程结算时，承包商以发生事件 2 影响总工期 10 天为由，要求业主兑现 5 天的提前竣工奖励。问题：列式计算该工程最终的合同价款。【答案】(1)原合同价款：8500.0 万元；(2)地下管线的调整价：20.27 万元；(3)误期扣款：2.05=10.0（万元）；(4)最终的合同价款：8500.0+20.27-10.0=8510.27（万元）。2.某电站技改项目，业主委托某设备监理公司组

19、织招标并实施项目监理。发售招标文件后，业主邀请所有投标人考察并确认招标文件中载明的设备安装现场及周边环境等情况。经评标、定标，业主与承包商签订了该项目的设备制造、安装调试合同。合同约定：(1)合同总价为 8500 万元，如有超出合同范围的工作，可依据承包商的成本（不计预期利润）另商定变更合同价款。(2)开工日期为 2008 年 3 月 1 日，竣工日期为 2008 年 9 月 30 日。承包商提前竣工，每天奖励 1 万元；误期推迟竣工，每天扣款 2 万元。(3)未经业主同意，承包商不得进行工程分包。(4)如发生索赔事由，受损一方应在事由发生后 14 日内向对方提交索赔意向通知书，否则视为放弃。

20、项目实施过程中，发生如下事件：事件 1：2008 年6 月 10 日，承包商就设备基础开挖工作自行与一劳务公司签订了劳务合同。事件 2：2008 年 7 月 1 日，基础开挖时发现有招标文件中未标明的地下管道须改线。因地下管道改线，致使基础开挖（为关键工作）比计划延迟 10 天完成，并增加承包商 100 个工日（其中含相应采取的施工措施中消耗的人工工日）、20 个机械台班及 15 万元材料费已知人工单价为 50 元工日，机械台班费为 2000 元台班，增加的措施费（已扣除其中的人工费）为 1.5 万元，间接费以人工费为计费基数，间接费率为 20%，综合税率为3.41%。2008 年 7 月 1

21、2 日，承包商向业主仅就合同价款变更提出申请，要求调增合同价款 29.60 万元，未涉及合同其他索赔事项。事件 3：2008 年 8 月 1 日，承包商发现设备安装现场场地狭小，要求业主同意其使用不属于本项目范围的另一车间堆放材料，遭业主拒绝。8 月 6 日，承包商以安装场地狭小、增加二次搬运费为由，通过监理方向业主提出 10万元索赔。事件 4：该项目于 2008 年 10 月 5 日竣工。2008 年 10 月 26 日，工程结算时，承包商以发生事件 2 影响总工期 10 天为由，要求业主兑现 5 天的提前竣工奖励。问题：事件 4 中，承包商关于提前竣工奖励的要求是否合理，并说明理由。【答案

22、】不合理。理由：因其没有在规定时限内提交工期索赔，而不能得到工期赔偿。合同约定的竣工时间未变，实际竣工时间晚于合同约定时间 5 天。3.某电站技改项目，业主委托某设备监理公司组织招标并实施项目监理。发售招标文件后，业主邀请所有投标人考察并确认招标文件中载明的设备安装现场及周边环境等情况。经评标、定标，业主与承包商签订了该项目的设备制造、安装调试合同。合同约定：(1)合同总价为 8500 万元，如有超出合同范围的工作，可依据承包商的成本（不计预期利润）另商定变更合同价款。(2)开工日期为 2008 年 3 月 1 日，竣工日期为 2008 年 9 月 30 日。承包商提前竣工，每天奖励 1 万元

23、；误期推迟竣工，每天扣款 2 万元。(3)未经业主同意，承包商不得进行工程分包。(4)如发生索赔事由，受损一方应在事由发生后 14 日内向对方提交索赔意向通知书，否则视为放弃。项目实施过程中，发生如下事件：事件 1：2008 年6 月 10 日，承包商就设备基础开挖工作自行与一劳务公司签订了劳务合同。事件 2：2008 年 7 月 1 日，基础开挖时发现有招标文件中未标明的地下管道须改线。因地下管道改线，致使基础开挖（为关键工作）比计划延迟 10 天完成，并增加承包商 100 个工日（其中含相应采取的施工措施中消耗的人工工日）、20 个机械台班及 15 万元材料费已知人工单价为 50 元工日，

24、机械台班费为 2000 元台班，增加的措施费（已扣除其中的人工费）为 1.5 万元，间接费以人工费为计费基数，间接费率为 20%，综合税率为3.41%。2008 年 7 月 12 日，承包商向业主仅就合同价款变更提出申请，要求调增合同价款 29.60 万元，未涉及合同其他索赔事项。事件 3：2008 年 8 月 1 日，承包商发现设备安装现场场地狭小，要求业主同意其使用不属于本项目范围的另一车间堆放材料，遭业主拒绝。8 月 6 日，承包商以安装场地狭小、增加二次搬运费为由，通过监理方向业主提出 10万元索赔。事件 4：该项目于 2008 年 10 月 5 日竣工。2008 年 10 月 26

25、日，工程结算时，承包商以发生事件 2 影响总工期 10 天为由，要求业主兑现 5 天的提前竣工奖励。问题：事件 2 中，承包商提出调增价款的要求是否合理？通过计算说明调增 29.60 万元的款额是否正确？（单位为万元，计算结果保留到小数点后两位）【答案】承包商提出调增合同价款的要求合理，但调增 29.60 万元的款额不正确。调整价款的计算清单如下：人工费：10050=5000 元=0.5（万元）；机械台班费：200020=40000 元=4.0（万元）；材料费：15.0 万元；措施费：1.5 万元；间接费：0.520%=0.1（万元）；利润：0；税金：(0.5+4.0+15.0+0.1+1.5

26、)3.41%=0.719510.72（万元）。合计：0.5+4.0+15.0+1.5+0.1+0.72=21.82（万元）承包商提出调增合同价款的要求合理，但调增 29.60 万元的款额不正确。调整价款的计算清单如下：人工费：10050=5000 元=0.5（万元）；机械台班费：200020=40000 元=4.0（万元）；4.某电站技改项目，业主委托某设备监理公司组织招标并实施项目监理。发售招标文件后，业主邀请所有投标人考察并确认招标文件中载明的设备安装现场及周边环境等情况。经评标、定标，业主与承包商签订了该项目的设备制造、安装调试合同。合同约定：(1)合同总价为 8500 万元，如有超出合

27、同范围的工作，可依据承包商的成本（不计预期利润）另商定变更合同价款。(2)开工日期为 2008 年 3 月 1 日，竣工日期为 2008 年 9 月 30 日。承包商提前竣工，每天奖励 1 万元；误期推迟竣工，每天扣款 2 万元。(3)未经业主同意，承包商不得进行工程分包。(4)如发生索赔事由，受损一方应在事由发生后 14 日内向对方提交索赔意向通知书，否则视为放弃。项目实施过程中，发生如下事件：事件 1：2008 年6 月 10 日，承包商就设备基础开挖工作自行与一劳务公司签订了劳务合同。事件 2：2008 年 7 月 1 日，基础开挖时发现有招标文件中未标明的地下管道须改线。因地下管道改线

28、，致使基础开挖（为关键工作）比计划延迟 10 天完成，并增加承包商 100 个工日（其中含相应采取的施工措施中消耗的人工工日）、20 个机械台班及 15 万元材料费已知人工单价为 50 元工日，机械台班费为 2000 元台班，增加的措施费（已扣除其中的人工费）为 1.5 万元，间接费以人工费为计费基数，间接费率为 20%，综合税率为3.41%。2008 年 7 月 12 日，承包商向业主仅就合同价款变更提出申请，要求调增合同价款 29.60 万元，未涉及合同其他索赔事项。事件 3：2008 年 8 月 1 日，承包商发现设备安装现场场地狭小，要求业主同意其使用不属于本项目范围的另一车间堆放材料

29、，遭业主拒绝。8 月 6 日，承包商以安装场地狭小、增加二次搬运费为由，通过监理方向业主提出 10万元索赔。事件 4：该项目于 2008 年 10 月 5 日竣工。2008 年 10 月 26 日，工程结算时，承包商以发生事件 2 影响总工期 10 天为由，要求业主兑现 5 天的提前竣工奖励。问题：事件 2 中，承包商提出调增价款的要求是否合理？通过计算说明调增 29.60 万元的款额是否正确？（单位为万元，计算结果保留到小数点后两位）【答案】承包商提出调增合同价款的要求合理，但调增 29.60 万元的款额不正确。调整价款的计算清单如下：人工费：10050=5000 元=0.5（万元）；机械台

30、班费：200020=40000 元=4.0（万元）；材料费：15.0 万元；措施费：1.5 万元；间接费：0.520%=0.1（万元）；利润：0；税金：(0.5+4.0+15.0+0.1+1.5)3.41%=0.719510.72（万元）。合计：0.5+4.0+15.0+1.5+0.1+0.72=21.82（万元）承包商提出调增合同价款的要求合理，但调增 29.60 万元的款额不正确。调整价款的计算清单如下：人工费：10050=5000 元=0.5（万元）；机械台班费：200020=40000 元=4.0（万元）；5.某电站技改项目，业主委托某设备监理公司组织招标并实施项目监理。发售招标文件后

31、，业主邀请所有投标人考察并确认招标文件中载明的设备安装现场及周边环境等情况。经评标、定标，业主与承包商签订了该项目的设备制造、安装调试合同。合同约定：(1)合同总价为 8500 万元，如有超出合同范围的工作，可依据承包商的成本（不计预期利润）另商定变更合同价款。(2)开工日期为 2008 年 3 月 1 日，竣工日期为 2008 年 9 月 30 日。承包商提前竣工，每天奖励 1 万元；误期推迟竣工，每天扣款 2 万元。(3)未经业主同意，承包商不得进行工程分包。(4)如发生索赔事由，受损一方应在事由发生后 14 日内向对方提交索赔意向通知书，否则视为放弃。项目实施过程中，发生如下事件：事件

32、1：2008 年6 月 10 日，承包商就设备基础开挖工作自行与一劳务公司签订了劳务合同。事件 2：2008 年 7 月 1 日，基础开挖时发现有招标文件中未标明的地下管道须改线。因地下管道改线，致使基础开挖（为关键工作）比计划延迟 10 天完成，并增加承包商 100 个工日（其中含相应采取的施工措施中消耗的人工工日）、20 个机械台班及 15 万元材料费已知人工单价为 50 元工日，机械台班费为 2000 元台班，增加的措施费（已扣除其中的人工费）为 1.5 万元，间接费以人工费为计费基数，间接费率为 20%，综合税率为3.41%。2008 年 7 月 12 日，承包商向业主仅就合同价款变更

33、提出申请，要求调增合同价款 29.60 万元，未涉及合同其他索赔事项。事件 3：2008 年 8 月 1 日，承包商发现设备安装现场场地狭小，要求业主同意其使用不属于本项目范围的另一车间堆放材料，遭业主拒绝。8 月 6 日，承包商以安装场地狭小、增加二次搬运费为由，通过监理方向业主提出 10万元索赔。事件 4：该项目于 2008 年 10 月 5 日竣工。2008 年 10 月 26 日，工程结算时，承包商以发生事件 2 影响总工期 10 天为由，要求业主兑现 5 天的提前竣工奖励。问题：事件 2 中，承包商提出调增价款的要求是否合理？通过计算说明调增 29.60 万元的款额是否正确？（单位为

34、万元，计算结果保留到小数点后两位）【答案】承包商提出调增合同价款的要求合理，但调增 29.60 万元的款额不正确。调整价款的计算清单如下：人工费：10050=5000 元=0.5（万元）；机械台班费：200020=40000 元=4.0（万元）；材料费：15.0 万元；措施费：1.5 万元；间接费：0.520%=0.1（万元）；利润：0；税金：(0.5+4.0+15.0+0.1+1.5)3.41%=0.719510.72（万元）。合计：0.5+4.0+15.0+1.5+0.1+0.72=21.82（万元）承包商提出调增合同价款的要求合理，但调增 29.60 万元的款额不正确。调整价款的计算清单如下：人工费：10050=5000 元=0.5（万元）；机械台班费：200020=40000 元=4.0（万元）；