2023年工程安全合同（小工程施工合同协议书）.docx

《2023年工程安全合同（小工程施工合同协议书）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程安全合同（小工程施工合同协议书）.docx（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程安全合同（小工程施工合同协议书）工程安全合同1甲方：乙方：为了加强承发包工程和临时工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外包合同的必要补充条件：第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。第二条：甲方承担的安全责任、权利;(一)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;(二)甲方管理人员有权制止

2、乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚;(三)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。第四条：乙方的责任、权利;(一)乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;(二)乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;(三)乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作;(四)乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现

3、场。第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：(一)高空悬空作业必须系好安全带;(二)班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟;(三)现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;(四)未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌;(五)不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全;(六)不得在工程现场烧火;(七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%;(八)不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;(九)不得在操作面上及

4、高处临边竖立放置工具和线材;(十)使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;(十一)施工过程中必须严格遵守安全操作规程。第四条：安全责任(一)本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任;(二)本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。工程安全生产协议书-上文库第五条：本协议自签订之日起生效，一式四份，甲乙双方各二份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程安全合同2甲方：_乙方：_依

5、照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法及其他有关法律法规，为保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成如下协议。第一条建设单位：工程名称：_工程地点：_第二条乙方资质及安全生产条件：乙方的资质：_乙方的安全生产条件：_说明：乙方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给甲方审核并对资料的真实性负责，资料复印件交到甲方工程管理部备案。第三条乙方现场负责人及安全生产管理人员：乙方现场负责人：_乙方安全生产管理人员：_第四条甲方的责任和权利1向乙方提供本单位的安全生产规章制度。2对乙方安全生产进行监督、

6、检查和管理，对违章、违规行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。3对乙方制定的安全方案和安全技术措施进行审查、审批和检查落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改，并根据具体情况进行处罚。第五条乙方的责任和权利1乙方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。2乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。3严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。4建立健全安全生产保障体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。5乙方的项目负责人、专

7、职安全生产管理人员和特种作业人员，应当按照国家有关规定经培训考核合格后，持证上岗。6乙方投入现场的全部机械及种类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有关标准，并遵守操作规程。7乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付保险费；将保单复印件交给甲方备查。8根据工程特点，在施工组织设计（或施工方案）编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。9施工过程中，对人的不安全行为、物（设备）的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要

8、求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。10乙方施工现场的控制，由乙方单位负责人负责。服从监理单位、建设单位对施工现场的安全管理。11按部颁JGJ5999标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反JGJ5999标准保证项目条款的情况，甲方单位有权提出停工并罚款。12平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的安全检查整改通知书，单位应无条件进行整改。13乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。14每月在规定的时间内，向甲方上报各种安全事项的统计数据。15乙方在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方

9、应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为乙方，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。不得对事故隐瞒不报。16乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位而造成的负面影响，乙方应承担全部责任；并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。17向甲方单位交纳安全保证金时，缴费额为承包合同总额的_，并在进场前划到甲方单位。18如乙方不遵守本合同条款，甲方将取消承（分）包资格，不再与其合作。第六条其他1本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。2本合同与工程合同具有同等效力，期限与工程合同一致；如果工程合同工期

10、有变动，本合同期限也随之变动；工程施工结束以后，本合同也一同解除。3合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决；如果协商不成，双方可以向仲裁机构申请仲裁。4本合同自签订之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方：_乙方：_代表：_代表：_日期：_日期：_工程安全合同3施工工程合同编号：_安全生产合同编号：_甲方（建设工程的项目法人）：_乙方（施工单位）：_为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据中华人民共和同合同法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例以及水利工程建设安全生产管理办法等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合

11、同。一、项目工程名称：_二、项目所在地：_三、工程内容：_四、合同履行期限：_五、本工程主要危险源：_六、双方的权利义务（一）甲方的权利义务1.甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。2.甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。3.甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发高危行业企业安全生产费用

12、财务管理暂行办法的通知（财企20xx478号）。4.甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。5.甲方应编制保证安全生产的措施方案，并在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。6.在本水利工程开工前，甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。7.甲方应当在拆除或者爆破工程施工_日前，将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。8.甲方有

13、权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。9.甲方应确保安全设施与主体工程建设“三同时”的原则，即：同时设计，同时施工，同时投入使用。10.甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。11.甲方应在事故发生后，按照事故处理的相关程序上报有关部门，不得延误。（二）乙方的权利义务1.乙方应严格执行安全生产法律法规，水行政主管部门的规定，按照工程建设规范要求，特别是强制性规范对安全施工的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。2.乙方应承诺本

14、单位依法取得符合本工程要求的安全生产许可证；本单位的主要负责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。3.为保证施工现场安全管理体系有效运行，乙方应当设立专职的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每_万元施工合同额配备_名的比例，配备专职安全生产管理人员，每个标段不足_万元的至少配备_名；建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录。4.乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知（财企20xx478号）。5.乙方应认可其投标报价已包括（但不

15、限于）完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。6.乙方参与本项目的承建单位所有人员（含农民工）上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事岗位相符的安全教育培训，具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核实际操作技能考试合格，并取得有效的特种作业人员操作证书。7.乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。8.乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购

16、买、运输、储存、管理使用的相关规定，自觉接受当地公安部门的监管。9.乙方应按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。10.乙方应当按照_市水务局、市安监局_市重点水利工程危险性较大单项工程安全专项施工方案编制和审查管理（暂行）办法的要求，对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案，并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。11.乙方应按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；承担度汛要求的工程，还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案，并按程序审批、备案。12.乙方应

17、按照国务院生产安全事故报告和调查处理条例及相关规定的要求，及时上报有关部门，不得延误。13.乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。七、安全保证金的缴纳和退还（一）乙方同意在签订工程承包合同的同时，按照工程中标价的_%，一次性向甲方缴纳安全保证金共计人民币：_万元。甲方设立专门账户保管，不得挪作他用。账号：_，开户行：_。（二）安全保证金的使用范围为：1.施工单位违约金的扣除。2.施工单位承担责任的安全事故处置和事故善后工作。甲方单位：_ 乙方单位：_法定代表人：_ 法定代表人：_地址：_ 地址：_电话：_ 电话：_日期：_ 日期：_工程安全合同4签订时间

18、： 年 月 日甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平的原则。结合本工程实际情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：20xx年 xxx路生命安全防护工程二、施工范围与内容：xxx路段，道路安全标牌、标志、道口标注、警示桩、标线、振动标线的施工与安装。三、工程工期：乙方按甲方要求在规定时间内完成施工项目工程。四、合同价款：大写：小写：本合同为固定单价。本工程按日照市规划建筑设计院设计图为依据，工程量以实际为准。五、结算与付款方式：合同签订并施工完毕后，甲方需以电汇方式付款给乙方合同价款80%，余款20%半年内付清。六、维修：乙方按GB576820xx

19、“道路交通标志和标线”标准、按规范要求，进行质量自检并接受甲方的监督检查，如因产品质量问题造成的损失，由乙方无条件予以维修或更换。如因不可抗力，如自然灾害或人为故障造成的损坏，乙方不负责维修。七、权利与施工要求：1、甲方有权对乙方工程质量、进度、技术、保障措施等施工内容全程监督检查，发现问题及时对乙方提出整改意见，乙方应积极采取措施按照甲方和设计要求进行整改。2、 甲方需向乙方提供施工沿线施工点地下管网、供水、供暖及地下光缆等线路分布图，因图纸不详导致乙方对施工地点地下管网、供水暖及地下光缆等线路造成的损坏，由甲方承担。3、 乙方必须严格按照甲方设计要求和GB576820xx“道路交通标志和标

20、线”标准要求制作并施工，确保工程质量。4、 乙方必须在施工现场设置明显的施工标志，施工人员必须正确佩带劳动安全防护用品，防止施工过程中交通事故的发生，正常施工过程中出现的安全事故与甲方无关。5、 乙方必须合理安排各项工作，保证按期完成施工项目。八、变更：1、 因甲方原因而造成合同中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变化，导致费用的增加，其费用增加部分由甲方支付。2、 因乙方原因而造成合同中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变化，导致费用的增加，其费用增加部分由乙方支付。3、 乙方应按照国标GB576820xx“道路交通标志和标线”标准要求施工，因乙方未按要求施工而导致的质量及其它相

21、关问题，由乙方承担。九、仲裁：凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争议，应通过协商解决；如不能解决，则可向有关部门提请仲裁，该仲裁委员会作出的仲 裁是最终的，甲、乙双方均应受其约束，仲裁费用由败诉方承担。十、未尽事宜：甲、乙双方本着友好合作的目的，进行协商解决，如因国家政策调整或与国家政策法规不符，以国家政策为准。十一、相关技术、施工及更改文本均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。十二、合同生效：本合同甲、乙双方代表签字之日起生效，本合同生效后，甲、乙双方均有义务严格履行本合同规定的各项条款和条件。十三、本合同一式六份，甲、乙双方各执一份存查。甲 方：法定代表人：委托代理人：电 话：乙 方

22、：法定代表人：委托代理人：电 话：年 月 日工程安全合同5甲方：_（以下简称为甲方）乙方：_（以下简称为乙方）根据甲方需要，将监控系统（二期）、门禁系统（二期）、有线电视系统（二期）转包给施工。转包总工程款为：_（￥：_）为贯彻“安全第一、预防为主”方针，确保工程项目安全顺利进行。为明确甲乙双方安全职责，根据有关规定，经协商签订本协议书：一、甲方应尽的义务：1、甲方应无条件配合、协助乙方与厂方之间的相关事宜。2、开工前将该工程的工程款材料款合计：_贰拾贰万元整（￥：_）预付给乙方。3、甲方发现乙方施工中的不安全情况及违章作业，有权纠正直至停止其工作。4、甲方保证本次合同资金的及时到位，不拖欠。

23、二、乙方应承担以下安全责任：1、乙方负责处理与安徽天地智能安防有限公司的相关事宜，甲方不参与与安徽天地智能安防有限公司的相关事宜。2、乙方承包工程任务后，应按时按质的完成工程进度。直至工程验收交付。并根据甲方的要求随时提供本次合同的增值税发票。3、开工前必须进行安全技术交底，全体施工人员应掌握工程特点及施工安全措施。4、乙方对所处的施工区域、作业环境等，必须认真检查，发现隐患应向甲方反映，落实整改后方可施工。5、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工及操作人员必须持证上岗。6、乙方人员在施工期间（区域）造成伤亡、火警、火灾、机械伤害事故等，均由乙方自行负责，乙方负

24、责造成甲方人员、设备和其他人员伤害，均由乙方负责赔偿。与甲方无关。7、如有因乙方施工工艺或者所供材料不符，不合格而引起的一切相关事宜，而引起甲方财产损失的，此经济损失均由乙方负责承担相等的赔偿给甲方。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日工程安全合同6一、甲方基本安全职责：1. 负责对承包单位进行资质审查，包括对承包特种作业工程（起重、焊接、气割、电梯、压力容器等）还需审查特种作业许可证。2. 负责对承包方人员进行入厂安全教育并对特种作业人员的持证审查，确认证件有效。3. 负责对乙方进行安全技术交底、对乙方制订的施工安全技术措施进行初审，指定外包工程的我方项目现场负责人，负责对施工过程中的安全

25、管理和现场的安全监督。4. 凡属需办理工作票的工作项目，负责提供和签发工作票。并严格执行公司的有关工作票制度。5. 对现场安全措施等执行情况进行监督检查，有权制止违章作业、野蛮施工，并视情节给予罚款。对管理混乱、严重威胁安全生产者有权停止其工作，直至终止合同。6. 对承包期间发生的不安全情况及乙方安全职责履行情况，在合同付款时，由工程管理部根据施工 管理部门或防损部的考核意见进行扣款。7. 向乙方提出是否需制订施工安全技术措施。 是 （需制订措施在上打“”，否则打“”）二、乙方基本安全职责：1. 承包工程的工作人员的劳动保护用品，必须符合电力行业的规定，对所属人员的技术业务水平、身体健康状况、

26、持证上岗情况负责。如实填写外包工程施工（工作）人员情况表。2. 对承包工程的工作人员负有安全教育的责任，负责承担承包期内全过程的安全管理职责。3. 工作人员着装应符合电业安全工作规程的要求，进入生产现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带。4. 复杂和较危险的工程项目，应制订单独的施工安全技术措施，经甲方审查合格后执行。搭建的脚手架应进行验收，挂牌签字。5. 施工中不得碰及工作范围以外的其它设备，未经甲方许可不得随意拆接水源、电源、气（汽）源等，否则对所造成的后果及经济损失承担全部责任。施工期间发生的人身、设备及未遂事故，必须保护现场并立即汇报甲方防损部，事后应向甲方提交分析报告。施工期间因乙方

27、责任造成的设备损坏等不安全情况，给甲方造成的损失由乙方全部承担。6. 接受甲方的监督和指导，对甲方提出的整改要求，必须及时整改，使用的工器具必须合格有效。遵守有关防火、防爆的规定，禁火区域内动火必须办理动火工作票，非火警不得挪用消防器材。7. 独立承担检修维护工程项目者（如磨煤机检修维护等）。应制订与承包工程有关的各级人员安全职责，建立安全组织，交甲方防损部，以便监督；对批准的工作负责人的资格负责，工作负责人应承担工作票制度中工作负责人的相应责任；承包工程的工作人员，必须每年进行电业安全工作规程考试，成绩和考卷交甲方防损部备查；建立安全活动记录簿，定期组织安全活动；建立安全工器具登记表。三、乙

28、方对工程施工的安全要求：四、甲方进行的安全技术交底（工作范围、危险区域、注意事项）：五、甲方所做的安全措施：六、双方同意上述安全内容：乙方现场负责人： 甲方项目负责人：七、防损部审定签字： 年 月 日八、经对上述具体的安全技术措施（要求）进行检查，确认完成，具备施工安全条件。甲方现场负责人： 乙方现场负责人：年 月 日工程安全合同7甲方（全称）：_乙方（全称）：_为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方安全责任，提高施工现场安全管理水平，保证施工安全质量，保障现场施工人员的人身安全和健康，确保工程安全、文明、优质、高效地顺利进行，保障客户委托管理变电站设备安全。按照先定合同和安全

29、协议，后开工的原则，根据国家和地方有关法律、法规和国家电网公司、电力企业有关安全文明身产规定，结合本工程特点，双方在签订施工合同的同时，经协商一致签订本协议。1工程项目概况：_1.1工程项目名称：_1.2工程地址：_1.3工程范围：_1.4合同编号：_2工程项目期限：自_年_月_日至_年_月_日。3安全文明施工目标3.1不发生人身重伤及以上事故。无人身轻伤事故。3.2不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任重大交通事故。3.3不发生因工程施工原因造成的电网、设备事故和考核事件。3.4达到甲方提出的现场安全、文明施工要求。3.5不发生社会治安事件。4施工现场安全管理执行依据（包括但不限于）4.

30、1中华人民共和国安全生产法4.2中华人民共和国国务院建设工程安全生产管理条例4.3国家发改委电力建设安全生产工作规定4.4国家电监会承装（修、试）电力实施许可证管理办法4.5_市安全生产条例。4.6_市电力公司相关管理规定。4.7甲方单位有关安全文明的规章制度。5协议内容5.1.1甲方按有关规定对乙方的资质进行审查，确认乙方专业施工的工程与其资质相符合。5.1.2甲方对本工程的安全文明施工负有协调、监督、管理责任。施工前，根据工作项目内容特点，组织乙方进行工程安全技术交底，向乙方阐明施工范围内的危险源。乙方如对安全技术交底等工作存在疑问，甲方需联系客户管理部门协调解决。监督乙方制定现场施工安全

31、、技术和组织措施及施工方案（简称“三措一案”），并进行审核，做好备案。5.1.3甲方不定期地组织安全文明施工检查，监督乙方遵守有关安全、文明施工的标准规定。对于乙方施工安全措施、安全工器具、劳动保护设施等存在的问题，应及时发出整改通知单，并对乙方整改情况进行跟踪检查，实施闭环管理。5.1.4施工期间，甲方指派_负责本协议中甲方应承担的安全管理工作。5.1.5甲方负责编制现场应急处置方案，并进行必要的演练。5.1.6施工过程中发生事故，应立即组织乙方进行事故应急处置。并按规定要求，向上级单位、管理部门报告，协助或组织事故调查。5.1.7监督检查施工场所的安全标志、安全通道、临时用电、消防设施和器

32、材等是否正常，并监督检查乙方工作人员劳防用品的使用情况。5.2乙方责任5.2.1按规定提供本单位企业资质、近三年安全施工状况、施工作业人员的资格证明材料，并对其提供材料的真实性负责。5.2.2乙方施工人员超过20人，必须配置专职安全员，20人及以下必须设置兼职安全人员。安全员应培训考核，有相关上岗证书和资质证书，乙方指派_担任安全员，负责本工程项目的安全文明施工事宜。5.2.3编制和贯彻落实现场施工安全、技术、组织措施和施工方案（简称“三措一案”）交甲方审核同意方可开工。5.2.4乙方进入运行中的变电站施工时，必须先办理有关手续，并严格执行电力安全工作规程的相关规定。5.2.5乙方在施工期间所

33、使用的工器具等应由乙方自备，如需借用或租赁，应办理相关手续。工器具须符合使用安全要求。5.2.6乙方应对施工人员进行“三级”安全教育和电力安全工作规程培训、考试、考核合格后持证上岗，做到有据可查，并配合甲方开展进场安全教育。5.2.7任何人进入变电站内，应正确佩戴安全帽，安全帽应合格，且在有效使用期内。5.2.8在变配电站电气设备上工作，应严格执行“电力安全工作规程”中保证安全的组织措施和技术措施及相关规定。经许可后方能工作，不得盲目、冒险和违章作业。5.2.9施工中使用电动工具前应检查完好，做到“一机一闸一保护”。使用金属外壳电动工具应带绝缘手套，金属外壳应接地。5.2.10梯子应坚固完成，

34、负荷使用标准，有防滑措施。在使用或搬运梯子时，应与设备保持足够的安全距离，在临近带电区域内，禁止使用金属梯子。5.2.11在带电设备周围，严禁使用钢卷尺和线尺（夹有金属丝）进行测量。5.2.12乙方应编订各项施工安全管理制度，建立相应的安全管理台帐，施工班组定期开展安全检查和安全活动，并做好书面记录。5.2.13工程施工现场应达到安全标准化要求，工作结束必须做到“工完料尽场地清”。5.2.14现场一旦发生事故，必须立即进行应急处置和救援，应及时，并按规定报告相关安全监督和管理部门，配合事故调查，做好事后处理工作。因乙方责任发生事故、事件、乙方应承担责任并赔偿损失。5.2.15乙方对项目负责人、

35、技术负责人、安全员、等变动时，应及时书面报告甲方备案。乙方变更施工方案、施工范围，亦应及时书面报告甲方，经审核同意后实施。5.2.15乙方从本单位到施工地点发生人生事故、交通事故由乙方负责。6其他6.1本协议是工程合同的一部分，与合同具有同等效力，作为合同文本附件，一式六份，甲、乙双方各执三份。6.2本协议经双方签字、盖章有效，双方应共同遵守执行。本协议未签定，则工程合同无效。7补充条款甲方单位（公章）_乙方单位（公章）_地址_地址_法人代表_法人代表_委托代表人_委托代表人_电话_电话_工程安全合同8甲方：_乙方：_甲乙双方在自愿、平等的基础上，协商一致，达成以下条款：一、甲方聘请乙方为_安

36、全员。二、本合同自_年_月_日起至_年_月_日止，期限届满本合同自行终止，经双方同意，可以另签劳动合同。三、其中试用期为三个月即_年_月_日至_年_月_日，_年_月_日后将正式聘用并劳动合同，并为该员工办理三险，试用期限内甲方根据乙方的表现有权随时解除劳动合同。四、签订此合同时，乙方自愿将身份证、户口、安全员证复印件、一寸红底免冠照片交由甲方。五、甲方每月向乙方支付工资人民币_元，每月_日为发薪日，甲方应按时支付工资。七、乙方应遵守甲方公司所有规定，尽忠职守，维护公司利益。八、认真贯彻执行国家及上级有关安全生产方针、政策、法规。坚决按技术规范施工，以搞好安全生产管理工作为首要职责。九、认真细致

37、地做好施工组织计划，在组织计划中必须认真考虑施工安全防范工作，用制度、规章来明确安全责任，促使工程按计划有组织进行。十、在施工中要注意检查、督促和技术交底，不搞盲目和无准备地施工，发现隐患要及时纠正。十一、重视工人的安全生产教育，定期或不定期的进行安全学习。十二、认真接受上级有关部门的检查和指导，以及提出的整改意见。做到事事注意安全，时时抓安全。发现问题要及时汇报，及时处理。十三、乙方应杜绝贪污、侵占公司财物，否则，一经发现立即开除。十四、甲、乙方应严格按本合同履行，若有违反，则要赔偿因此而给对方造成的一切损失。十五、本合同经双方及保证人签署生效，一式两份，双方各执一份，同等效力。乙方代表人：

38、 甲方：身份证号： 甲方代表人：住址：住址：工程安全合同9工程项目安全生产合同书（样本）经*市城乡建设委员会、*市经济委员会批准办理进京注册登记，并取得施工企业安全资格审查认可证的外省市建筑施工队或本市郊区、县建筑施工队（以下简称外施队），在本公司所属各单位或工程项目承包劳务时，须在签定劳务合作合同的同时签定本合同书。第一条 双方的责任和权利1严格执行有关安全生产的法律、法规和安全生产、文明施工管理制度。2每个施工现场都须明确安全生产、文明施工负责人，并设置安全专职管理人员，共同搞好安全生产、文明施工和劳动保护工作。3进人现场的人员需符合有关用工手续和条件。经安全培训、考核合格后准许上岗。特种

39、作业人员需持有国家经贸委或北京市经委核发的操作证上岗。4发生因工伤亡事故（重大未遂事故）要全力抢救伤者并保护现场，按规定时间和程序上报。配合上级主管部门做好事故的调查工作。第二条 总包方的责任和权利1对外施队人员开展经常性安全教育活动，及时宣传、贯彻企业和上级安全生产、文明施工、劳动保护等方面的制度与规定。2各级安全部门和人员对安全生产实行监督检查。遇有重大危险隐患有权指令停工，限期整改。对违章者、事故责任者及外施队有处罚权。3公司各级技安部门，对不服从安全生产管理或连续发生事故的外施队，有权收回安全资格认可证，终止劳务合同，其损失由外施队负责。4负责提供安全生产、文明施工的防护设施，进行安全

40、交底；检查安全措施的落实情况，对盲目施工和损坏安全设施的进行教育或处罚，直至清退。第三条 劳务分包队伍的责任和权利1进场人员须符合用工条件及总包方使用要求，所报人员名册应与实际相符，不得擅自更换。人员需调换时，应提前通知总包方，经同意后办理有关手续，严禁私招乱雇。2认真落实安全技术交底，并依据作业环境进行有针对性的二次安全交底，教育施工人员严格遵守操作规程和安全管理制度，正确使用劳动保护用品，提高自我保护能力。3服从总包方管理，对违章和隐患问题接受经济处罚，按时交纳罚金，并根据问题的具体情况采取整改措施。4对总包方不安全、不文明的指令有权拒绝，在危及人身及设备安全时，有权采取停工措施，要求总包

41、方提供符合安全生产的条件和安全防护设施。第四条 安全事故处理1发生因工伤亡事故，按事故调查组的责任认定进行处理。属分包方责任或工人违章操作发生的事故，由分包方对其伤者和家属按有关规定进行经济赔偿；属总包方责任，由总包方承担经济赔偿；属双方责任，依据责任大小由双方单位协商解决。经济赔偿采取一次性方式。2分包方发生伤亡事故后，不分责任属于哪一方，其伤者的具体善后工作均由分包方负责安排和处理。3发生死亡、重伤事故，不论其责任属于哪一方，均由总包单位统一报告。工程名称：总包单位：项目经理或委托代理人（签字）年 月 日劳务分包队伍名称：分包施工内容：劳务分包队伍队长（签字）年 月 日工程安全合同10甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为了认真贯彻执行国家