2023年必备施工承包合同范文锦集（个人承包合同书怎么写）.docx

《2023年必备施工承包合同范文锦集（个人承包合同书怎么写）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年必备施工承包合同范文锦集（个人承包合同书怎么写）.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年必备施工承包合同范文锦集（个人承包合同书怎么写）施工承包合同 篇1甲方：乙方：惠州市华良建筑加固工程有限公司为明确甲乙双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务。依照中华人民共和国合同法以及甲方的要求，经双方充分协商，达成以下协议，双方共同遵守。 一、工程名称：二、工程地点：大亚湾西区 三、承包范围：四、承包方式：包工、包料形式（除钢筋外） 五、承包内容：1、 包安全、包质量、包文明施工、包秩序、包卫生、包本工程土建项目的植筋施工。 2、 植筋的质量及承载力的检测应严格按混凝土结构加固规范GB50367-20xx的要求进行检测，检测单位应经当地质检部门认可（检测费用由甲方自负）

2、。 六、工程量、计量、单价、总价、结算及其他约定：本植筋工程完成后，检查合格七天内结算付清所有植筋款。 七、质量要求及罚款：1、 严格按照设计图纸要求施工，确保施工质量，达到国家建筑工程验收合格标准。 2、 因质量问题 发生返工并影响其他工作，所造成的材料及人工等经济损失由乙方负责。 3、 施工现场等有关场所，按市文明工程施工和验收标准执行，每天做到工完场清，卫生整洁。4、 施工过程中乙方必须按安全操作规程施工，发生安全事故由乙方承担一切责任。 5、 乙方工作人员应听从现场施工管理人员的指挥和安排，做到哦随叫随到。 八、双方责任： 1、 甲方责任：（1） 主管及工程师对工作质量，进度及工程量进

3、行监督验收，解决应由甲方负责解决的有关事宜。（2） 向乙方进行施工图，施工组织设计，质量要求，施工规范和操作规程交底。 2、 乙方责任：（1） 负责组织具有一定技能的人员进场进行施工，严格执照设计图纸要求和规范进行操作，服从甲方现场管理人员的调配和检查监督，遵守甲方公司的管理规定。九、违约责任：1、 所有进场人员必须自觉遵守工地的现场管理，服从指挥，执行项目各项规章制度，遵纪守法。如违反制度及不服从指挥，甲方有权终止合同，对发生的工程量不予签认。 2、 未经甲方同意，乙方不得擅自将承包范围工程转包给其他施工单位，经发现，甲方有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由乙方全部承担。所有发生的费用

4、及支付方式，按甲方在乙方的“植筋报价综合表”上的签字执行，即甲方同意上述所有报价单蛮实际植筋数量计算总价：需检测，检测费由甲方自负，完工验收后七天内，甲方支付乙方全部的工程款。 十一、争议的解决：执行本合同双方发生的争议时，由双方协商解决，协商不成的任何乙方可向仲裁委员会申请仲裁。十二、本合同不包括水电费、钢筋。十三、本合同自甲乙双方各执一份，同具法律效力。本合同未尽事宜，双方本着公平、公正的原则，协商解决，必要时签订补充协议。甲方： 乙方：惠州市华良建筑加固工程有限公司代表人： 代表人：日期： 年月 日 日期： 年月 日 户名：惠州市华良建筑加固工程有限公司 账户：20xx 0239 392

5、0 0025 642惠州市华良建筑加固工程有限公司 植筋报价单 建设单位：工程名称：工程地址：施工承包合同 篇2发包方： （以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。第一款：工程概况.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：框剪结构1.4合同工期：按总包方的要求确定。第二款：承包范围施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝，具体包括以下内容：2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械，

6、圆盘锯不能上楼。2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除（包括二装支模的拆出，但费用另计）后楼层间的上下传递，每层刷一道隔离剂。2.3清理模内杂物，拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡，对拉杆并堆放到指定地点。2.4协助工长抄平放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。2.5柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。第三款：承包价款3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算，如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 以上

7、按模板接触面积第四款：质量要求4.1乙方必须按照国家和地方现行的模板工程施工及验收规范进行施工，保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准，所有的人工费、材料费由乙方全部承担。4.2如果因乙方质量多次达不到要求，且屡教不改，并导致总包单位要求更换班组，甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算，检查合格付已完工的60%，余款六个月付清。第五款：工程工期5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力，并按时完成承包范围内的工作。5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求，且经甲方多次要求

8、增加劳动力未果，甲方有权抽调其他班组参与施工，该班组与甲方直接结算，结算费用从乙方的工程款中扣出，结算单价是乙方承包价的1.2倍，如拖延工期达到48小时，班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期，甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚，且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后，乙方可要求甲方相应顺延工期。第六款：安全施工6.1乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。6.2上班时间必须戴安全帽，高空作业必须系挂好安全带。6.3乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品，并接受劳务项目部的检查。

9、6.4如因乙方工作人员自身原因（违章操作或未配备相应的防护措施、物品等）造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。6.5轻伤事件3000.00元以内班组自行负责处理并承担。第七款：文明施工7.1乙方必须按照甲方的要求组织文明施工，做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码，必须做到工完场清。7.2工作人员不得在施工现场打架斗殴，（打架每次双方各罚5000元），不得酒后上班，寝室每天必须清理打扫干净。7.3班组长及工人要服从甲方安排，如乙方乙方违反文明施工规定的，按甲方与总包方的协议进行处罚。7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查，如文明施工检查不合格造成的罚款由班组

10、承担。第八款：甲方责任8.1指定为本工程驻工地负责人），对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查，并负责验收、变更和工程量审核等工作。8.2配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。8.3按合同的约定向乙方支付工程款。8.4负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。第九款：乙方责任9.1指定，负责模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制，并做好施工现场的各种协调工作。9.2按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。9.3接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理，遵守甲方和总包方的所有管理制度，配合其他专业及相关交叉施工9.4对工作

11、范围内的安全负责，并承担因安全事故而产生的全部费用。9.5严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工，做好各项质量验收记录。9.6下道工序施工前，负责对所做工作的成品保护。第十款：付款方式10.1工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程款 %支付，其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准（每月工程量所涉及工程款%支付），主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的%。10.2工程余款内外抹灰全部完工，经甲方验收合格40天内支付。 第十一款：如因甲方原因停工，乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。第十二款：解决争议：发生争议由甲方双方协商解决，如协商解决不能达成一致

12、，可委托仲裁机构调解，调解不成则可申请法院裁决。第十三款：未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。第十四款：本合同经甲乙双方签字盖章生效，合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。甲方：甲方代表： 身份证号码：乙方：乙方代表： 身份证号码：年 月 日施工承包合同 篇3甲方（发包方）：负责人：乙方（承包方）：负责人：经甲、乙双方充分协商，甲方同意将本公司承揽的_施工项目以内部责任的形式承包乙方施工，现就承包内容及办法协商达成以下条款，望共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包范围5、承包方式二、工程工期1、工程总施工工期为_日历天，工程开工工期以开发商开出的开工通知书时间为

13、准，开始计算施工工期。2、竣工时间以开工日期起至第_天为止。3、以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。4、如遇不可抗力因素，经双方协商后，工期顺延。三、双方职责1、甲方职责（1）负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。（2）及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。（3）对工程进行安全监督、检查。（4）工程竣工时，及时组织人员进行验收。（5）按时支付工程款，不得无故拖延。2、乙方职责（1）熟悉图纸与合同的所以内容。（2）积极配合甲方在设计变更时的工作。（3）安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。（4）工程完工时及时通知甲方验收。四、工程质量质量要求：乙方在施工过

14、程中严格按照国家有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级达到合格五、安全施工与检查乙方遵守工程建筑安全生产有关管理规定，严格按国家安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员，依法实施监督，检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由乙方措施不力造成的安全事故，由乙方承担责任六、工程价款的结算方式1、乙方承包范围内工程造价约为_万人民币，具体总造价待工程竣工验收后按实际面积实行。2、本合同生效后，甲方需要进行设计变更或增减建筑面积仍按本条第一款约定结算工程价款，若甲方需要新增工程量时，甲乙双方须另行签订补充协议，七、工程验收1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前_天按国家

15、有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。2、竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。八、违约责任本合同的履行过程中，任何一方违约都要向守约方承担违约责任，负责守约方因此受到的所有损失。九、争议解决因本合同的履行，双方发生争议，都应先协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。十、附则1、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。2、本合同自双方签字盖章后生效，自合同全部履行完毕后失效，3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：住址：代表人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：住址：负责人：联系方

16、式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_年_月_日施工承包合同 篇4甲方：(建设单位)*乙方：(承建单位)*按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程实际，双方达成如下协议：第一条：工程概况1.1工程名称： *工程地点： *合同桩号： *工程技术标准：JTGB01-20xx公路工程技术标准 工程数量及内容：*1.2合同价款：小写：*元大写：*1.3开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日1.4质量标准：JTGB01-20xx公路工程技术标准1.5质量等级：合格第二条：合同段内施工图设计主要工程量清单等施工文件由甲方提供第三条：驻工地代表3.1甲方驻工地代表：*

17、3.2乙方驻工地代表(项目负责人)： *3.3乙方代表易人，应征得甲方同意第四条：甲方一般义务和责任4.1开工前向乙方进行设计交底，在现场向乙方交待路线走向，路线起、止点，说明构造物位置等并提供相关图纸。4.2对乙方在“安全、质量、进度、造价”四方面进行全面管理，及时召开生产调度会，解决施工中的重大问题。第五条：乙方一般义务和责任5.1对合同段内施工图设计文件进行复核，并在进场3天内将复核结果书面通知甲方代表。5.2在合同有效期内，应按合同要求精心组织实施合同工程，接受甲方委托监理进行监理，为其开展监理工作提供方便，向监理提供完整原始记录、自检记录等资料。5.3对已竣工和工程在未进行验收并交付

18、甲方之前进行维修保护。5.4坚持挂牌施工，文明施工，确保施工场地及行人和行车的安全，做到工完料完，场地复原。5.5施工用电、用水及通讯等由乙方自理。第六条：进度计划及工期6.1乙方在开工前两天向甲方提交开工报告甲方批准后方能开工。6.2合同生效后，乙方应向甲方及监理单位提交施工组织文件、工程进度计划、施工方案等文件，乙方应按批准方案进行施工。6.3暂停施工：乙方未按合同有关条款正确施工时，甲方有权暂停施工，责任由乙方承担。第七条：工程质量与检验7.1由监理单位及甲方进行质量管理与查验，所有分项工程只有经甲方施工人员在验收记录上签字后方可进行下道工序或继续施工。验收不合格，乙方返工后应重新要求验

19、收，直至合格。7.2主要材料采购、运输、质检筑路材料必须在甲方指定地点或单位购买，数量及质量以甲方查验为准，未经验收的材料不能进入施工场地。7.3天然砂粒、水泥等主要材料，乙方必须按预算数量使用，不得节约，节约材料甲方有权按预算价格从乙方承包价款中扣回材料费。第八条：合同价款支付乙方进场并开工后，甲方预付合同总价30%的启动资金;当工程量完成50%时甲方支付合同总价的40%给乙方;待工程验收合格后甲方再支付合同总价的25%给乙方;剩余5%作第九条：竣工9.1工程验收：乙方在合同工程全部竣工，并且合格地自检和按公路工程竣工验收办法规定的内容编制好竣工图表资料(作为被验收内容)和准备好总结材料后，

20、可提出书面请验报告，甲方在收到验收报告后及时组织交工验收。9.2缺陷责任保修期从竣工验收日期起算，时间一年，保修期内，乙方有义务无偿对已完成的工程进行保修，甲方预留合同价款5%保修金。从工程竣工验收之日起满一年时，甲方返还给乙方合同总价5%的保修金。第十条:违约乙方未按合同约定履行各项义务或发生使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，若发生违反工程质量和延迟工期等行为，甲方有权终止合同，造成损失由乙方承担。第十一条：安全施工乙方应按有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和由此发生的全部费用。第十二条：本工程未经甲方同意不得非法分包，并严禁倒手转包。第十三条：

21、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本一份。第十四条：本合同自甲、乙双方签字之日起生效。建设单位：(盖章)法人或代理人：(签字)联系电话：承包单位：(盖章)法人或代理人：(签字)联系电话：年月日：施工承包合同 篇5一、协商解决协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。二、调解三、仲裁当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。(国际上不一定一裁终局)可以选择：工程所在国、被诉方所在国或合同约定的第三国仲裁。与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点。(1)仲裁程序效率高，周期短，费用少。(2)保密性。(3)专业化。四、DAB(Dispute

22、Adjudication Board争端裁决委员会)方式这不同于调解，也不同于仲裁或诉讼。在FIDIC合同中采用的是DAB方式。(一)DAB方式的概念合同双方经过协商，选定一个独立公正的争端裁决委员会(DAB)，当发生合同争议时，由该委员会对其争议作出决定。合同双方在收到决定后28天内，均未提出异议，则该决定即是最终的，对双方均具有约束力。(二)DAB的任命(1)常任争端裁决委员会，在施工前任命一个委员会，通常在施工过程中定期视察现场。(2)特聘争端裁决委员会，由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成，他们的任期通常在DAB对该争端发出其最终决定时期满。(3)由工程师兼任，其前提是，工程师是具

23、有必要经验和资源的独立专业咨询工程师。DAB的成员一般为工程技术和管理方面的专家，他不应是合同任何一方的代表，与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系，与本工程所裁决的争端没有任何联系。DAB成员必须公正行事，遵守合同。(三)DAB的报酬对争端裁决委员会及其每位成员的报酬以及支付的条件应由业主、承包商及争端裁决委员会的每位成员协商确定。业主和承包商应该按照支付条件各自支付其中的一半。(四)DAB的优点(1)DAB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题。(2)DAB委员公正性、中立性的规定通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见。DAB的委员有较高的业务素质和

24、实践经验，特别是具有项目施工方面的丰富经验。(3)周期短，可以及时解决争议。(4)DAB的费用较低。(5)DAB委员是发包人和承包人自己选择的，其裁决意见容易为他们所接受。(6)由于DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼。例：与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有( )。A.效率高B.周期短C.费用少D.约束力强E.保密性好答案：ABCE例：在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程序，DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只有发生争端时任命的是( )。A.常任争端裁决委员会B.特聘争端裁决委员会C.工程师兼任

25、的委员会D.业主指定争端裁决委员会答案：B例：在国际工程承包合同中，采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有( )。A.DAB委员可以在项目开始时介入，了解项目管理情况及存在问题B.DBA委员由行政主管指派，裁决具有公正性、中立性。C.DBA的裁决具有终局性，避免二次纠纷D.DBA的费用较低E.DBA解决纠纷的周期较短答案：ADE施工承包合同 篇6下井施工安全协议书甲方：青岛 公司乙方：项目：乙方在甲方厂内施工及租赁，为确保安全，甲、乙双方本着自愿的原则签订本协议。双方应严格遵守以下协议：1. 消化池、沼气柜内存有沼气。装饰施工工装合同发包方：_（以下简称甲方）与承包方：_（以下简称乙

26、方）为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。室内设计施工合同发包方（以下简称甲方）：_承包方（以下简称乙方）：温州晴天室内设计有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法，建设部家庭居室装饰装修管理试行.水电施工承包合同甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。第一条 工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。施工安全协议书甲方单位名称： 联系电话： 乙方单位名称： 联系电话：一 目的为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。绿化施工合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。农村建房施工合同建房承包合同甲方：乙方：部分细节请与当地建过房的人商讨甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。施工电梯安装协议书公司与公司双方经友好协商达成以下协议：现决定由公司班组执行安装：合同号的&.