2023年工程施工合同书（工程施工合作协议书）.docx

《2023年工程施工合同书（工程施工合作协议书）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程施工合同书（工程施工合作协议书）.docx（54页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程施工合同书（工程施工合作协议书）工程施工合同书1合同编号：发包方：_承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积（工程形式）：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日；2、竣工：_年_月_日；3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币 元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元

2、；质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点； 按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工；如期完成施工任务；接受发包方的技术指导和质量标准要求；负责发包方提供料物及设备的保护；教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；承担施工中的一切安全事故责任及费用； 十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

3、2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人：年 月 日年 月 日工程施工合同书2发包方(以下简称甲方)：_承包方(以下简称乙方)：_依照中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量治理条例及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，通过

4、协商签订本合同。1、工程概况(一)工程名称：_(二)工程地点：_2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：_元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。5.2.2本工程适用的地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价2017406号建设工程工程量清单计价规范(

5、gb50500-2017)，湖南省建设工程造价治理方法(省人民政府令第192号)，湖南省建设工程计价方法，2017湖南省修缮定额、2017湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准、2017湖南省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价2017237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期长沙建设造价预算价，信息价及市场价格执行。7.3具体工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻

6、出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际情况顺延。8.3因乙方缘故造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。8.4因甲方缘故造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责任10.1违约方

7、案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。11、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好安全治理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖

8、欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方(公章)_法定代表人(签字)_年_月_日乙方(公章)_法定代表人(签字)_年_月_日工程施工合同书3甲方(委托人): 合同编号：乙方(施工方): 签订日期：一、装饰施工地点：二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。三、工程概况：1、工程总价：2、装修内容：四、关于工程付款方式的约定：1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币 元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即 _元整。质量保修一

9、年。2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。五、工程施工变更：1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。3、因不可抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须按照预算要求，先付款后，乙方再施工。六、违

10、约责任：1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。七、合同的终止：1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。八、合同的生效：1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。2、补充合同与本合同有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方

11、持一份。九、解决合同纠纷方式：本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程施工合同书4合同编号：_委托人(甲方)：_承揽人(乙方)：_签订日期： 年 月 日甲方：_中国石油天然气股份有限公司销售分公司住所地：_法定代表人(负责人)：_乙方：_住所地：_法定代表人(负责人)：_企业资质等级：_根据中华人民共和国合同法及有关法律法规规定，本着平等互利的原则，经双方协商一致，订立本合同。一、检维修项目概况1、检维修项

12、目名称：_2、合同签订依据：_3、检维修项目地点：_4、检维修项目范围：序号单位工程名称、工程内容、工程概算(元)、开工日期、竣工日期、备注5、设计单位：_二、检维修项目工期及负责人.1本项目开工日期为_年_月_日，竣工日期为_年_月_日，合同工期为_天。2发生以下情形之一，经甲方书面同意，可相应顺延工期：_.(1)、甲方未能按照合同约定提供图纸及开工条件;.(2)、设计变更和工作量增加;(3)、非因乙方原因停水、停电、停气造成一周内停工累计超过小时;.(4)、不可抗力;(5)、甲方同意工期顺延的其他情况。三、本合同生效后，甲方委派为现场施工代表，乙方委派为项目负责人，为技术负责人。施工图纸及

13、其他资料.1、甲方于_年_月_日前向乙方提供施工图份，其它项目资料份。.2、乙方根据施工图和有关项目计划内容编制施工项目预算、施工图预算。乙方在接到施工图和项目计划后天内编制完施工项目预算交甲方审查。合同价款及支付.(1)、本检维修项目合同价款是通过方式，确(暂)定为：_(小写)元(大写)元。(2)、合同价款确定依据：_.3、关于定额和有关规定：_.四、关于费用计取：_1、合同价款的支付乙方开户银行：_账号：_双方职责.五、甲方职责.1.提供具备施工条件的施工场地2、开工前，接通施工现场水源、电源、热源和通讯线路以及运输道路，拆除现场内的障碍物.3、组织有关单位对施工图、施工图预算等技术资料进

14、行审定，并按合同规定的时间和份数交给乙方.4、派驻现场施工代表，负责对项目进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，负责办理现场六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自签订之日起生效。委托人(甲方)：_承揽人(乙方)：_签订日期： 年 月 日工程施工合同书5甲方（全称）：_（以下简称甲方）乙方（全称）：_（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_承包范围：_包括等消防设施。承包方式：包工包料（按实际面积_平方米按每平方米_元计算

15、）二、合同价款及取费标准1、合同价款：三、付款方式1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计_万元。3、工程完工验收合格付总工程款的10%计4、质保金10%计四、质量标准1、本工程质量要求达到：消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定：（1）应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道

16、工序；（3）工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。五、发包方及承包方的责任1、发包人的责任：（1）向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理；（2）协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行；（3）按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款。2、承包人的责任：（1）负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理；（2）提供完整的竣工资料和图纸；（3）向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划；（4）保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工；（5）提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算依据；（6）无偿对甲方操作使用人员进

17、行培训、指导。六、工程验收工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。七、违约责任1、发包人责任：（1）未能按合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可顺延。（2）及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。2、承包人责任：（1）工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求，不能通过验收，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。（2）工程不能按合同规定的工期交付使用的，按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第3款的除外。八、质量承诺措施质量承诺乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承担因质量问题造

18、成的经济损失。并承担相应的相关责任。九、附则1、本合同一式二份，双方各执一份。2、本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。发包人：_法定代表人：_委托代理人：_承包人：_法定代表人：_委托代理人：_年_月_日工程施工合同书6发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）为了确保场镇居民生产生活安全并消除安全隐患，加快城乡综合治理建设，特维修场镇河堤。为了确保河堤堡砍工程质量，依照中华人民共和国合同法及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，双方就该工程施工有关事项协商一致，特订立本合同。一、 工程概况1.工程名称：2.工程地点：二、 施工内容：1.修

19、建一条长 米（底宽米、顶宽米、平均高度为 米）的河堤堡砍。2.沿新修河堤扩宽街道。3.增加工程由甲、乙双方现场指定，并由双方施工现场管理人员签字认定。三、 合同工期开工日期：年 月 日竣工日期：年 月 日四、 工程造价及付款方式1.该工程采用清单报价的方式，由甲、乙双方根据当地建材市场行情、人工工价共同核定单价，并排现场工作施工代表计量签字作为本工程决算预计（项目报价清单附后）。2.双方协商河堤 元/每立方米，挖方元/立方米，填方元/立方米，工程量按照完工后实际验收方量为准。3.税费按照国家相关税收规定，由乙方交税，除此甲方不支付任何费用。4.该工程甲方验收合格后，甲方在十日内按照工程造价的9

20、0%支付给乙方工程款。余10%作为工程质量保证金。半年后，经甲方检查无质量问题再兑现，或以此款进行修复。另特殊情况双方协商约定付款时间。五、 质量要求该工程必须（开取块石修建，墙面均勾缝水泥抹平）按照甲方要求严格施工。如果发生质量及安全问题，均由乙方负责，返工维修及承担安全事故责任，以确保工程质量及安全施工。六、 安全工作乙方在施工中必须大力宣传安全常识，加强安全工作防护设备，财产、物资安全管理。按照安全操作规定施工。对在施工中出现的财产、人生安全事故，甲方概不负责。七、 违约责任甲、乙双方如违约，依照中华人民共和国合同法及有关法律法规划分责任。八、 其它未尽事宜，甲、乙双方可协商解决，并用补

21、充合同为附件与本合同具有同等效力。本合同自甲、乙双方签字生效。合同一式三分。甲方：乙方：年 月 日工程施工合同书7发包人（甲方） ：_承包人（乙方） ：_根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和 诚实信用的原则， 双方就承包该建设工程事宜协商一致， 订立本合同。第一条1、工程概况：2、工程名称：3、工程地点：4、工程内容： 基础开挖、毛石混凝土浇筑。5、合同期限：自年 月 起至 年 月 日止。第二条1、开工日期：2、竣工日期：第三条 材料、机具及其他等1、 沙石、水泥等材料乙方供应。2、 施工中模板、管件、铁丝等辅助材料及机具乙方

22、自 行负责。3、 住宿、生活乙方自行解决。第四条 工程价款及付款方式 元/M3 （含清基、支1、 工程价款：毛石混凝土拆模、材料搬运、毛石混凝土浇筑等）2、 付款方式：按工程进度 付款。工程完工后，乙方提出申请 15 日之内，甲方组织人员进行验收，经相关人员签 字认可后，按实际收方量计算工程价款，办理结算手续，扣除已支付工程进度款后，支付工程余款。第五条 技术要求乙方必须按照甲方现场管理人员的要求进行施工， 在施 工过程中，如遇有变更、修改等技术问题，由甲、乙双方协 商解决，并由甲方现场签证。第六条1、 安全、质量及验收 乙方在施工过程中严格按照相关安全操作规程作 业，指定专人监护安全，所发生

23、一切安全事故乙 方自行负责，与甲方无关。2、 乙方必须按国家有关验收规范及甲方提供的技术 资料中的要求施工，并确保工程质量达到合格。第七条1、其他事项 合同签订后，乙方组织人员进场施工。2、如因乙方原因，不按工期要求完工，按 200 元/ 天扣除工程款，如因甲方原因，必须有甲方现场 代表签字方能认可。3、 如出现合同纠纷，双方先协商解决，协商解决不 成，向当地人民法院起诉。4、未尽事宜，双方协商解决。5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字或 盖章后生效，工程完工验收结算后，合同自动失效。甲方：乙方：年月日工程施工合同书8发包单位： （甲方）法人代表；承包单位： （乙方）法人代表；按照中华

24、人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在 开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：一、工程名称：二、工程座落位置三、工程概况和结构；四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工；五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）；六、 质量与工期：乙方在本工程施工中，必须按照国

25、家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工，必须达到合格工程，争取优良工程；乙方在本工程施工中，必须按照甲方下达的工期要求完成， 施工工期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。七、工程造价：经双方确定，本工程合同造价暂定 元，作为拨付工程款的依据。按20xx版河南省建设工程工程量清单综合单价及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按信阳市建设工程材料基准价格信息为准计入合同总价，人工费按20xx年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66 元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。八、甲方工作：1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平；组织技术交底，向乙

26、方提供施工图十套2。负责办理施工前、后的有关所有手续；3、各职能部门和四邻关系协调；4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方；5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算；6。派出驻工地代表 同志负责与乙方的日常工作联系，及时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。7。负责协调处理乙方与其他施工单位之间的矛盾。九、乙方工作：1、乙方在承接本工程时，必须按时支付工程保证金 元；开工前10天认真细致地做好施工组织设计，并报有关部门及甲方审核批准。2、乙方在承包本工程在施工期间，必须严格按照国家工程验收标准和安全标准执行，如果乙方达不到者造成一切

27、后果，均有乙方全部负责包括刑事责任在内；3、乙方在本工程施工中，所进的各种材料必须要有合格证和部分确认书，同时必须有甲方监理人员现场取样标准，经信阳市质检站检测报告乙方可使用，如没有者乙方使用在本工程，一切经济损失均有乙方全部负责承担；4、乙方在本工程施工中，一切机械设备和各项周转材料必须满足本工程所用；另外工程技术人员和施工人员也必须达到工程所用5、乙方在本工程施工中，搞好施工现场的管理工作，做到文明施工，不准乱堆乱放，同时工人绝不准在本施工区内打架闹事和偷盗，如有者一切后果与甲方无关；6、工程保证金在乙方基础工程到正负零时甲方如数退给乙方保证金；7、乙方在本工程施工期间必须严格按照国家安全

28、规范标准和信安检站的有关标准，如不按标准者一切责任均有乙方负责；8、严格按设计图纸、验收规范进行施工。所有隐蔽工程项目必须经甲方及质监部门验收，及时办理经济、技术签证。9、严格施工遵守操作程序，做好施工成品的保护工作。10、工程竣工后乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过验收之日算起。乙方向甲方提供完整的竣工验收资料一套。11、乙方委派 同志为现场代表。负责工程的施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。十、工程款支付及结算方式：1、经双方确定按本工程实际完成的工程据实结算（变更工程按工程量多少增加和减结算）隐蔽工程以甲方或监理签字认可的方可进入结算；2、经双方确定

29、本工程从基础到二层主体完工，甲方应支付实际完成的工程款60%，主体工程按每二层支付均同12层，主体工程全部完成后经有关部门验收合格后，甲方应按主体工程总款支付到60%，进入内外粉刷完成后，经验收合格甲方支付15%，进入水电、门窗和消防安装完毕，甲方支付总款15% ，主体装饰安装全部完成后经有关部门验收合格后甲方按工程总造价支付到95%，下余5%作为保修金待工程保修期满后，再全部无利息清付给乙方。十一、本合同经双方同意而定，望双方共同遵守本合同各项条文；十二、本合同未尽事宜经双方协商增加补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力；十三、工期变动：对以下原因造成竣工日期的变动，经甲。乙双方代表确认

30、，工期相应增减。1、工程量变化和设计变更；2、一周内，非乙方原因连续停水、停电每次二小时以上累计8小时以上；3、由于甲方资金和安装工程影响的时间；4、人力不可抗拒的自然灾害十四、本合同一式六份，双方各执三份，本合同经双方代表签字和盖章后生效，本合同在生效期间内有一定的法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程施工合同书9发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。第一条 工程项目（一）工程名称：_。（二）工程地点：_。（三）工程内容：

31、_层栋，建筑面积_平方米，其它_。（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_。（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。（六）承包方式：_。第二条 工程造价（预算或概算）人民币大写：_万元，其中土建_万元，安装_万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。第三条 工期（一）按定标规定工期为_天（日历天），自_年_月_日至_年_月_日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。（二）开工前_天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，

32、每个单项工程工期的起止日期为_。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_。第四条 工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_。（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条 材料设备供应（一）工程所需：材料及设备由_方采购供应至_场地（仓库）。（二）工程所需：材料及设备_由方采购供应至_场地（仓库）。（三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由

33、采购方承担。（四）工程材料和设备差价的处理办法：_。（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条 工程款支付和结算（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：_；帐号：_。（二）根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：1、建筑工程按当年计划工作量35；2、安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除设备价值）的40；3、_。（三）工程款支付方式：1、工程进度达到50以前（保括50），按每

34、月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50时，每次按当月完成工程工作量的_付（收）款。2、工程累计进度达到_时，按合同工程量付（收）款_；进度达到_时付（收）款_；进度达到_时付（收）款_；进度达到_时付（收）款_，其余工程进度款由备料款抵充，余额_待验收后结算，_万元待保修期满后_天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办的银行审查后_天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可根据建设银行审定的数额，请求办理支付进度款或结算款。第七条 双方责任（一）甲方责任：1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套

35、给乙方。开工前_天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸_份，机电设备安装图_份及有关资料_份，地质勘探报告_份，（其中包括竣工用图_套）。2、开工前_天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。3、审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并调整合同造价。5、委派_为现场管理代表

36、，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。8、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。（二）乙方责任：1、收图后，在开工前_天内完成施工图会审，在_天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期

37、间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。相关的合同范本施工分包合同房屋建筑装修施工合同钢结构施工合同家装施工合同施工监理合同油漆施工合同维修施工合同广告牌施工合同景观施工合同3、委派_为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。4、做好施工原始记录。每月（季）度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_住所：_ 住所：_甲方代表（签字）：_ 乙方代表（签字）：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_邮政编码：_ 邮政编码：_签订地点：_ 签订地点：_年_月_日 _年_月_日工程施工合

38、同书10发包单位： （以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方）根据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国经济合同法及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。一、工程概况： 工程建筑面积： 平方米 建筑高度： 米建筑层数： 层 结构类型：框架（砖混）二、承包范围与内容：室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。三、承包方式：包人工费 。四、承包价格：按实贴面积计算墙面元M2；地面 元/M2。五、工程期限：从 年 月 日到 年 月 日结束（遇不可抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%维修期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必须相符，本人签字并按手印）。七、质量要求：1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收标准。2、乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。