2023年施工合同模板7篇 建筑工程施工合同范本2023 版.docx

《2023年施工合同模板7篇 建筑工程施工合同范本2023 版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年施工合同模板7篇 建筑工程施工合同范本2023 版.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年施工合同模板7篇 建筑工程施工合同范本2023 版施工合同模板1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方在 建房屋一栋，建筑总面积约 平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向

2、墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、化粪池、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。三、承包价格每平方米 元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米 元计算，包括水泥砂浆抹面。四、付款方式完成第一层砖砌并捣制好楼面付 元，完成第二层付款 元，完成第三层付款 元，工程全部完工，经验收合格后一次付清。五、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返

3、工费由乙方负责。七、注意安全文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八、工期要求主体工程工期为 个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在 年 月 日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方签字(章)： 乙方签字(章)：电话： 电话：楼房承包施工合同篇二委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利

4、进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：_2.居室规格：房型_层(式)_室_厅_厨_卫，总计施工面积_平方米。3.施工内容：详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。4.委托方式：_5.工程开工日期：_年_月_日6.工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天第二条：工程价款工程价款(金额大写)_元，详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。1、材料款_元; 2、人 工 费_元;3、设计费_元; 4、施工清运费_元;5、搬卸费_元; 6、管 理 费_元;7、其他费用(注明内容)_元。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双

5、方认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均

6、由乙方负责。3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。施工合同模板2甲方：秦庄村村委 代表人：乙方： 施工队 代表人：经甲乙双方协商，甲方原村内沥青路面由乙方进行施工硬化，乙方施工队以每平方米60元承包，现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：一、修路要求1. 工期要求：从3月11号开工，5月11号完工，工期为60天。2. 尺寸要求：路面宽5米，厚度18公分。3. 材料要求：水泥需用国

7、标425，石子为24厘米的青石，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。4. 质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。5. 混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻23毫米的横槽。6. 实时切缝：每隔45米切一道，深度34厘米，宽38毫米。7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。二、甲方责任1.监督检查全过程、技术规格与质量。2.提供一个料场。3.对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。4.负责协调道路两旁农户的工作。5.提供水源及电源。三、乙方责任1.负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品（包括

8、生活，保养，防雨等所需品）。2.自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。3.负责操作规程，把握质量标准4.负责安全施工（施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等）。5.接受甲方监督检查和处置决定。6.修路期间负责道路养护。四、付款方式工程竣工后甲方付给乙方90%的施工费，其余10%的施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随意变更。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人（签字）： 授权委托人（签字）20xx年x月x日施工合同模板3承包单位：*地基工程有限责任公司 （以下简称甲

9、方）组长姓名： （以下简称乙方）根据基础工程建设施工需要，甲方将*9#楼基坑支护 的人工费承包给乙方，为了确保工程安全、质量，加快施工进度，明确双方责、权、利，经甲乙双方协商特制定如下条款：一、承包方式及其它1、承包内容：基坑支护2、承包方式：人工费3、质安要求：质量达到设计要求，无安全事故发生。二、甲方责任1、组织乙方成员进行技术交底和职业道德方面的学习。2、负责向乙方提供住宿和施工材料及施工场地。3、按设计要求及国家验收规范质量标准对乙方施工任务进行验收。4、按本协议的单价根据现场实际工程量对乙方办理结算。5、监督乙方对人工工资发放到每个工人人头。6、对乙方各种违章行为进行制止、查处，并按

10、规章制度进行奖惩。三、乙方责任1、组织本组人员进行技术交底，安全教育。2、保证按甲方要求的质量和工期完成所承担的施工项目的内容并管理、合理使用所提供的原材。3、必须无条件服从甲方现场管理人员的管理。4、参加甲方组织的工序检查，分项质量检查评定；对检查部位质量有异议，必须向项目负责人提出解决，决不允许发生冲突。5、乙方必须安全生产，安全事故（经济损失￥10000.00元以内）由乙方自行负责。四、违约责任1、若因甲方原因造成乙方停工，甲方给予乙方一定数量的生活费补助。2、若因乙方原因造成停工，延误工期等，乙方必须承担甲方的一切经济损失（总承包的工期罚款及机具的租赁费等）。3、本协议一式二份，甲、乙

11、双方各执一份，双方签字后生效，结算办理并付清费用后自行作废。序号 工作内容 单价1、基坑支护人工费全包，含扎丝、电焊条、切割片等临星材料。20.00元/2、机械进出场费用由乙方承担。3、附：单项工程计价表：甲方负责人： 乙方负责人：经 办 人： 经 办 人：二*年*月*日施工合同模板4发包人(甲方)：承包人(乙方)：一、基本内容依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安

12、装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。二、工期开工日期：并网日期：竣工日期：三、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价

13、的 %，本合同的质保期为 年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。四、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。2、质量检查：五、解决争议的办法1 起诉讼。(1)调解要求停止施工，且为双方接受。(2)、法院要求停止施工。六、违约1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务，使合同

14、无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。七、合同的生效及终止1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。八、合同份数本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同模板5甲方：

15、(以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)鉴于乙方有防水材料生产、经营资质和防水工程施工许可证，有承担甲方所属XXXXXXXX项目地下室防水工程施工的技术、经济实力。乙方在充分了解本工程实际情况后，全面接受甲方提出的以施工承包方式合作本项目地下室防水工程施工。双方经充分协商，按照平等互利、自愿的原则，就承包XXXXXXXXXXXXXXXX项目地下室防水工程施工事宜达成以下协议：一、包方式：双包(包工、包料)二、承包工程内容及价款:三、质量要求:1、使用材料要求：出厂合格证、人防工程防水材料准用证等出厂检验报告齐全并在现场使用前按国家现行标 准抽检合格(现场按已送样品批准使用);再生料含量不能超过

16、20%;卷材芯层厚度不小1.5mm。甲方对乙方材料进行抽验试验，质量达不到以上要求者，将承担本合同总价10%的违约赔偿。2、施工要求：地下防水达到GB50208-20xx规范要求，并满足设计要求。3、保修期叁年，保修期内出现质量事故乙方负全责免费维修，因乙方防水材料及施工质量造成渗漏，由乙方返修，并由乙方赔偿因渗漏造成的所有损失。四、工期：本项目工期遵从甲方安排统一进行施工。五、结算及支付条款：1、本项目地下室底板及外墙防水工程完工后甲方验收认可，回填完成后20日内支付已完成工程价款的60%;主体工程封顶20日后支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工 程总价款的25%，留5%的质保

17、金待期满后支付(质保期3年，无息)2、本项目地下室顶板工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项已完成工程价款的60%; 甲方主体工程封顶20日支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%, 留5%的质保金待期满后支付(质保期3年，无息)3、本项目屋面工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项己完成工程价款的70%;甲乙 双方结算完毕支付工程总价款的25%,留5%的质保金待期满后支付(质保期3年，无息)4、本项目厨房、卫生间工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项已完成工程价款的 70%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付(质保期30年，

18、无0息)六、验收办法：工程完工经甲方、建设单位、监理单位和政府相关质检部门共同验收。七、甲方责任：1、负责向乙方提供建筑工程施工图一套;2、协调各配合单位和工种之间的关系;3、按时办理结算的拨付工程款;4、负责施工面、进度要求、质量检查、组织竣工交验;5、负责与各施工方协调工作，协助并配合乙方对成品及半成品的保护;八、乙方责任：1、严格按设计图纸规范要求及施工方案、合同工期及质量要求组织人员进行施 工和交工，施工方案由甲方及有关单位审批;2、服从甲方管理，遵守甲方的各项规章制度;3、做好成品及半成品保护，做到安全施工、文明施工;4、材料检验及闭水试验，达到监理及业主、甲方的要求，保证本工程能通

19、过人防工程验收。九、违约责任：1、乙方承诺在合同签订后5天提供本工程所使用材料的人防工程防水材料准用证，若5 天后未能提供，保证金不予以退还，同时甲方有权重新与第三方签定承包合同，且乙方已施工的防水工程不予结算。2、乙方如不按合同质量要求施工，造成的一切返工损失由乙方承担;若因乙方原因;不能按合同工期完工，每延期1天须向甲方赔偿合同总金额5%的违约金。3、工期每拖延一天乙方向甲方支付违约金5000元/天，累计计算，从工程款中扣除;累计拖延3天以上时，甲方有权取消乙方的承包资格，随时还将乙方所承包的工程收回后另行分包，同时还将追诉乙方因此所造成的经济损失和违约责任并没收履约保证金，乙方不得有异己

20、同时 承诺放弃抗辩权。4、任何一方因违反合同而给另一方造成的直接损失，应按损失大小给予赔偿。十、本合同一式二份，经双方签字盖章后生效.甲方执1份,乙方执1份，本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商并签订补充协议。合同执行过程中若有争议，可由双方友好协商解决，若协商仍不能达成一致意见，合同任何一方可向人民法院提起诉讼。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同模板6在工程项目建设的全过程中，投资决策以及设计阶段虽然是对工程造价影响的最大阶段，但施工阶段却是工程项目的真正投资主要发生的阶段。施工阶段是一个具体实施投资的过程,其占用的时

21、间比较长。工程建设的主要合同就是施工合同，因此对施工合同的管理工作合同在工程造价管理中起着十分重要的作用。本文从工程造价各阶段的控制重点入手，阐述了施工合同管理在工程造价管理中的相关应用。施工合同管理 工程造价管理 应用引言建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工及发包人支付价款的合同。建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。在市场经济条件下，建设市场主体之间的权利义务关系主要是通过合同确定的。因此，在建设领域施工合同管理具有十分重要的意义。施工合同价款，是按有关规定和协议条款约定的各种标准计算，用以支付承包方按照合同要求完成工程内容的价款总额，

22、是合同当事人关心的核心问题之一。加强施工合同管理，维护建筑市场秩序，可以从根本上规范建设市场，降低工程风险，控制工程造价。施工合同的管理是一门多方面的科学，需要造价人员掌握有关施工、造价、经济、法律等大量相关知识，同时需要足够的精力责任心和耐心，才能处理好计价、变更、索赔等问题，合理确定工程造价和有效控制工程投资，维护合同双方的合法利益。1.工程造价各阶段的控制重点1.1.项目决策阶段根据拟建项目的功能要求和使用要求，做出项目定义，包括项目投资定义，并按照项目规划的要求和内容以及项目分析和研究的不断深入，逐步地将投资估算的误差率控制在允许的范围之内。1.2.初步设计阶段运用设计标准与标准设计、

23、价值工程和限额设计方法等，以可行性研究报告中被批准的投资估算为工程造价目标书，控制和修改初步设计直至满足要求。1.3.施工图设计阶段以被批准的设计概算为控制目标，应用限额设计、价值工程等方法，以设计概算为控制目标控制和修改施工图设计。通过对设计过程中所形成的工程造价层层限额设计，以实现工程项目设计阶段的工程造价控制目标。1.4.招标投标阶段以工程设计文件（包括概、预算）为依据，结合工程施工的具体情况，如现场条件、市场价格、业主的特殊要求等，按照招标文件的制定，编制招标工程的标底价，明确合同计价方式，初步确定工程的合同价。1.5.工程施工阶段以施工图预算或标底价、工程合同价等为控制依据，通过工程

24、计量、控制工程变更等方法，按照承包人实际完成的工程量，严格确定施工阶段实际发生的工程费用。以合同价为基础，考虑物价上涨、工程变更等因素，合理确定进度款和结算款，控制工程实际费用的支出。1.6.竣工验收阶段全面汇总工程建设中的全部实际费用，编制竣工决算，如实体现建设项目的工程造价，并总结经验，积累技术经济数据和资料，不断提高工程造价管理水平。2.施工合同管理中的常见问题2.1.法律意识淡薄、合同签订不规范我国建筑法明确规定：建筑工程的发包单位和承包单位应依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。目前由于很多施工单位法律意识淡薄，施工合同未按工程自身特点和示范文本的要求进行签订，在实施工程中，一旦遇

25、到经济纠纷，由于合同中缺少约束彼此行为的条款，甲、乙双方互相扯皮、推卸责任，影响整个工程的进展。2.2.由于施工时间紧，来不及签订合同，导致纠纷对于在施工过程中由于不可抗力因素引起的停工、误工、窝工、返工等增加的费用，以及一些工程造价上很容易产生分歧的项目（例如材料价格、品种、档次以及一些由市场因素决定的项目单价），由于没有合同依据，甲、乙双方各自为政，使结算无法顺利进行，极易产生经济纠纷，使企业蒙受损失。2.3.合同管理不到位在合同的签订、审查、执行过程中监督和检查的力度不够，由于合同管理未形成系统化，对于合同中一些细微条款及规定没有一个系统的认知，使合同内容不严谨、全面，为今后导致合同纠纷

26、、工程结算无法顺利进行埋下隐患。上述情况的发生可能导致工程造价的不合理和不准确，同时给人们的造价管理工作也带来了很大的难度。3.加强合同管理，控制工程造价的主要措施3.1.建立合同管理队伍建设工程施工阶段有效控制工程造价，关键在于合同管理人员的整体素质。合同管理人员必须选用具有良好职业道德的专业人员。合同管理人员要根据实际情况增加相应的法律专业知识和经济管理专业知识，有条件时还要进行各种专业培训，使合同管理人员学会依据法律规定和合同约定，对合同的履行即实施过程实行监督管理。作为合同管理人员，要认真审查合同条款，对影响工程造价的各项条款把关，特别注意材料价格、取费依据、计价方式、索赔处理等，均应

27、作明确约定，使合同中约定的承包内容具体化，也为施工中发生设计变更和材料调差提供单价依据，防止因错漏或产生歧义而造成浪费和损失，为工程造价管理工作掌握主动打下基础。3.2.使用合同示范文本推行合同示范文本，一方面有助于当事人了解掌握有关法律法规，使建设工程合同的签订符合规范，避免缺款少项和当事人意思表示不真实，防止出现显失公平和违法条款；另一方面便于合同管理机关加强监督检查，也有利于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的合法权益。合同文本必须准确表达双方真实意愿，对合同价款、标的物、计算方式、方法、验收标准和质量评定等级等重要内容做到文字表达严谨，应特别注意专用条款及补充条款的约定是否严密

28、，避免留有漏洞为将来埋下隐患。3.3.加强工程变更索赔管理施工合同一经签订，确定了合同价款和结算方式之后，影响工程造价的主要因素便是工程设计变更或签证，以及工程实施过程中的不确定因素，因此，加强工程索赔的研究也是合同管理中的一项重要任务。索赔是合同管理的重要环节，索赔和合同管理有直接的联系，合同是索赔的依据。整个索赔处理的过程就是执行合同的过程，从项目开工后，合同管理人员就必须将每日实施合同的情况与原合同进行分析，若出现索赔事件，就应当研究是否提出索赔，若需进行索赔，就要及时掌握、整理索赔证据，以备进行索赔之用。索赔的依据在于日常合同管理的证据，要想索赔就必须加强合同管理，做好日常证据的收集、

29、整理、汇总。除此以外在日常工作中要深入研究理解合同的每一个条款，切实加强日常管理工作，使管理正规化，做好处理合同纠纷的各种准备工作。3.4.总结经验，加强合同管理的学习合同签订后，在实施过程中一定会存在这样或那样的问题，我们要及时进行总结，为下一个工程项目合同签订及工程造价控制提供可借鉴的经验。对以前签订的合同中过时、不符合法律法规，以及内容不严谨、容易让对方钻空子的条款加以改正；对合同中经常遇见的普遍性问题及解决方法整理成册，以备查询使用；对合同中存在的一时无法解决的问题，进行标识，在合同管理的学习中，进行讨论、研究，提出解决方案或预防措施，避免以后工程合同签订中出现同样的问题。4.结束语由

30、此可知，施工合同管理对施工企业具有重要的意义，也是控制施工阶段工程造价的主要和有效的措施，严格工程管理控制工程造价是一项复杂而又具有现实意义的系统工作，不仅要在工程管理上下工夫，而且还要得到政府及相关部门的支持，才能合理确定和有效控制工程造价，最大限度地发挥经济和社会效益。1史育红.从合同管理的角度看控制工程造价.科技情报开发与经济.20xx.(12)2何伯森.国际工程合同管理M.北京:中国建筑工业出版社.20xx3中国建设监理协会.全国监理工程师培训考试教材:建设工程合同管理M.北京:知识产权出版社.20xx4张俊强.对我国目前工程项目合同管理现状的分析J.建设监理.20xx.(6)5余宜林

31、.张海东.合同管理在施工企业中的重要地位J.交通标准化.20xx.(10)施工合同模板7发包方（甲方）：承包方（乙方）按照中华人民共和国合同法，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：1、工程概况1.1工程名称：*1.2工程地点：*1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。1.4承包方式：包工不包料（含装卸费）1.5工期：开工日期： 年 月日实际施工天数：天1.6工程质量：合格1.7合同价款（人民币大写）：安装费按太阳能光伏发电板 元/W 计算，材料装卸费按 元计算。2、双方工作2.1

32、甲方工作2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。2.1.3 指派 为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.2 乙方工作2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。2.2.2 指派 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现

33、场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。3、工程价款及结算3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。3.3 本工程无保修金，不含税。4、违约责任4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。5、附则本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。发 包人：承 包人：发包人代 表：承包人代 表：地 址：地 址：电 话：电 话：传 真：传 真：邮 编：邮 编：开 户 银 行：开 户 银 行：帐 号：帐 号：年 月 日 年 月日